复习题三--工程合同管理复习题
工程招投标与合同管理期末复习题
一、单选1、下列合同中属于主合同的是（ A ）笔记A、施工承包合同B、分包合同C、保险合同D、担保合同2、甲公司因乙公司不履行合同而遭受50万元损失，于是,将乙公司提供的抵押物依法变卖,价款为120万元。
乙公司除欠甲公司的债务外，还有债务共100万元，则甲公司有权得到（B）万元补偿A、40B、50C、120 D 、203、分包商在施工现场的协调管理工作，应由（ C ）负责A、发包人B、监理人C、总承包人D、分包商4、代理人的合法代理行为所产生的法律后果归属( C ） P120A、代理人B、法人C、被代理人D、第三方5、( B )财产不能作为抵押财产A、企业财产B、学校教学设施C、私人汽车D、土地使用权6、要约到达受要约人后，对( A ）具有法律约束力 P126A、要约人B、受要约人C、承诺人D、要约人和承诺人均7、一方因重大误解订立了合同，他（ D ）A、可以单方宣布合同无效B、可以拒绝履行合同C、必须履行合同D、可以向法院请求撤销合同8、《中华人民共和国合同法》规定的后履行抗辩权是指( A ）享有的权利 P128A、后履行义务方B、先履行义务方C、合同当事人双方D、合同违约方9、民事合同的诉讼时效一般为( B ）年 P123A、1B、2C、5D、2010、工程现场发现文物,承包人人应采取保护措施，并立即通知监理工程师，由此而增加的费用和延误工期的（ A ）？A、由发包人承担B、发包人承担工期，承包人承担费用C、由承包人承担D、发包人承担费用，承包人承担工期1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的（C）关系。
P119A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（A）赔偿。
A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员3、下列财产中，（ A )不得抵押。
2023年监理工程师-建设工程合同管理考试备考题库附答案(后附)
2023年监理工程师-建设工程合同管理考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分) 根据《标准施工合同》，“合同进度计划”是指（）。
A. 承包人投标书内提交的进度计划B. 施工准备阶段承包人编制的进度计划C. 承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划D. 承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划正确答案：C,2.(多项选择题)(每题 1.00 分) 合同评审主要包括哪些内容？A. 合法性、合规性评审。
B. 合理性、可行性评审。
C. 合同严密性、完整性评审。
D. 与产品或过程有关要求的评审。
E. 项目风险评估正确答案：A,B,C,D,3.(单项选择题)(每题 1.00 分) 在履约保证中,如是以履约担保书的形式出具,则数额应为()。
A. 合同价的5%B. 合同价的10%C. 台同价的20%D. 合同价的30%4.(单项选择题)(每题 1.00 分) 下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（）。
A. 承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B. 发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意C. 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D. 分包人的资质能力不需要进过监理人审查正确答案：D,5.(多项选择题)(每题 2.00 分) 《合同法》规定的合同变更条件包括（）。
A. 有效的合同B. 协商一致C. 合同当事人一方确有变更理由和依据D. 须经合同管理机关批准E. 变更内容明确正确答案：A,B,E,6.(单项选择题)(每题 1.00 分)某工程施工评标中，有两家不同报价的投标单位综合评分相等时，根据《标准施工招标文件》，应将()排名靠前。
A. 投标报价低的单位B. 资质等级高的单位C. 施工组织设计得分高的单位D. 对招标人提出较多优惠条件的单位正确答案：A,7.(多项选择题)(每题 2.00 分)建设工程材料采购合同条款主要涉及的内容有（）。
合同管理复习总结题
工程合同管理复习题一、名词解释1．抵押是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保。
2．诺成合同是指只要当事人双方意思表达一致即可成立的合同，它不以标的物的交付为成立的条件。
3. 法人是指具有民事权利能力和民事行为能力，能独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
4. 客体民事法律关系的客体又成为合同分标的，指在合同法律关系中，合同法律关系的主体的权利义务所指向的对象。
5．无效合同无效合同是指合同虽然已经成立，但因违反法律、行政法规的强制性规定或者社会公共利益，自始不能产生法律约束力的合同。
6．公开招标公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
7．工程分包工程分包是指经合同约定和发包人认可，从工程承包人承担的工程中承担部分工程的行为。
8. 暂定金额暂定金额是指包括在合同之内，并在工程量清单中以“暂定金额”名称标明的一项金额，用于专项暂定金额，指定分包人或供货提供的服务以及不可预见费或计日工的支付。
9. 工程预付款工程预付款是在工程开工前发包人预先支付给承包人用来进行工程准备的一笔款项。
10. 工程保留金保留金是按合同约定从承包商应得工程款中相应扣减的一笔金额，保留在业主手中，作为约束承包商严格履行合同义务的保证措施之一，当承包商有一般违约行为使业主受到损失时，可从该项金额内直接扣除损害赔偿金。
11. 缺陷责任期缺陷责任期指国内施工合同文本所指的工程保修期，至工程移交证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发解除缺陷责任证书为止的日历天数。
12. 保险金额保险金额指当事人双方月约定，在保险事故或事件发生时，保险人应当赔偿或支付的最高限额。
13. 工程保险工程保险是对以工程建设过程中所涉及的财产、人身和建设各方当事人之间权利义务关系为对象的保险的总称。
14. 工程索赔索赔是指在工程合同履行过程中，对于并非自己的过错，而应由对方承担责任的情况发生而造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）延长工期的要求。
工程合同管理的考题
工程合同管理的考题1. 选择题(1) 工程合同的类型包括以下哪些？A. 固定总价合同 . 成本加酬金合同 C. 计量合同 D. 所有以上答案(2) 在工程合同中，变更令通常由谁发出？A. 业主方 . 承包商 C. 监理工程师 D. 设计单位(3) 合同争议解决的方式不包括以下哪项？A. 协商解决 . 仲裁 C. 诉讼 D. 强迫执行2. 判断题(1) 合同一经签署，任何情况下都不得更改。
（错）(2) 在工程合同管理中，风险管理是一个重要的环节。
（对）3. 填空题(1) 在工程合同中，__________是指由于市场价格波动或其他不可预见因素导致的成本增加。
(2) 合同中的违约责任通常包括__________和__________两种方式。
4. 简答题(1) 请简述工程合同管理的重要性。
(2) 描述工程合同中常见的风险类型及其应对措施。
5. 案例分析题某工程项目在施工过程中，由于地质条件不符合预期，导致基础工程量大幅增加。
承包商提出变更请求，要求增加工程款。
业主方认为这属于承包商的风险范围，不同意调整合同价款。
请问在这种情况下，应如何妥善处理这一变更请求？参考答案：1. (1) D (2) C (3) D2. (1) × (2) √3. (1) 成本追加 (2) 罚款、赔偿4. (1) 工程合同管理对于确保工程项目按照预定的质量、成本和时间目标完成至关重要。
它涉及到合同的签订、履行、监督和终止等各个环节，是项目管理的核心内容之一。
(2) 常见的风险类型包括市场风险、技术风险、法律风险等。
应对措施包括风险识别、风险评估、制定风险应对计划、建立风险监控机制等。
5. 在这种情况下，首先应由监理工程师对变更请求进行评估，确定是否属于合同约定的可变更事项。
如果是，则应根据合同条款和相关法律规定，合理确定增加的工程量和相应的成本，经双方协商一致后，签订书面的变更协议，明确增加的工程款支付方式和时间。
工程建设合同管理期末复习题(含答案)
工程建设合同管理期末复习题（含答案）一、填空题1. 工程建设合同是指（）之间为完成一定的工程建设任务，明确相互权利义务关系的协议。
答案：发包人与承包人2. 工程建设合同按照承包的内容和方式不同，可以分为（）、（）和（）。
答案：施工合同、设计合同、监理合同3. 工程建设合同管理的目的是确保（）、（）和（）的实现。
答案：合同目标、合同履行、合同变更4. 工程建设合同的主要内容包括（）、（）、（）和（）。
答案：工程范围、工程价款、工程进度、工程质量二、选择题1. 以下哪种合同属于工程建设合同？（）A. 买卖合同B. 借款合同C. 施工合同D. 劳动合同答案：C2. 工程建设合同管理的核心是（）。
A. 合同签订B. 合同履行C. 合同变更D. 合同解除答案：B3. 在工程建设合同中，以下哪项属于发包人的义务？（）A. 提供施工图纸B. 按约定支付工程款C. 负责工程监理D. 负责工程验收答案：B4. 以下哪种情况下，合同可以解除？（）A. 当事人双方协商一致B. 一方当事人违约C. 因不可抗力导致合同无法履行D. 一方当事人死亡答案：A三、判断题1. 工程建设合同管理只涉及合同签订和履行两个阶段。
（）答案：错误2. 在工程建设合同中，发包人有权对承包人的施工过程进行监督。
（）答案：正确3. 合同变更必须经过当事人双方协商一致，并书面确认。
（）答案：正确4. 工程建设合同纠纷的解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。
（）答案：正确四、简答题1. 简述工程建设合同管理的重要性。
答案：工程建设合同管理的重要性主要体现在以下几个方面：（1）确保合同目标的实现，维护当事人双方的合法权益。
（2）规范工程建设活动，提高工程建设质量。
（3）预防合同纠纷，降低合同风险。
（4）提高工程建设合同的履行效率。
2. 简述工程建设合同履行过程中应注意的问题。
答案：工程建设合同履行过程中应注意以下问题：（1）严格按照合同约定履行义务。
（2）加强合同履行过程中的沟通与协调。
一建工程项目管理_建设工程合同与合同管理_考试题_复习资料 (9)
一建工程项目管理第 401题：多选题(本题2分)施工合同交底是合同管理的一项重要工作，合同交底的目的和任务包括( )。
A、将合同事件的责任分解落实B、明确成本目标和消耗标准C、跟踪业主方的失误，发现索赔的机会D、寻求对自己有利的合同解释E、明确完不成任务的后果【正确答案】：ABE【答案解析】：2018版教材P313合同交底的目的和任务如下: (1)对合同的主要内容达成一致理解; (2) 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人； (3) 将工程项目和任务分解，明确其质量和技术要求以及实施的注意要点等； (4) 明确各项工作或各个工程的工期要求； (5) 明确成本目标和消耗标准； (6) 明确相关事件之间的逻辑关系； (7) 明确各个工程小组〈分包人〉之间的责任界限； (8) 明确完不成任务的影响和法律后果； (9) 明确合同有关各方(如业主、监理工程师)的贺任和l义务。
第 402题：单选题(本题1分)施工合同交底是指( )。
A、发包人向承包人进行合同交底B、监理工程师向承包人进行合同交底C、承包人的合同管理人员向其内部项目管理人员进行交底D、施工项目经理向施工现场操作人员进行交底【正确答案】：C【答案解析】：2018版教材P313合同和合同分析的资料是工程实施管理的依据。
合同分析后，应向各层次管理者作“合同交底”，即由合同管理人员在对合同的主要内容进行分析、解释和说明的基础上，通过组织项目管理人员和各个工程小组学习合同条文和食同总体分析结果，使大家熟悉合同中的主要内容、规定、管理程序，了解合同双方的合同责任和工作范围，各种行为的法律后果等，使大家都树立全局观念，使各项工作协调一致，避免执行中的违约行为。
在传统的施工项目管理系统中，人们十分重视图纸交底工作，却不重视合同分析和合同交底工作，导致各个项目组和各个工程小组对项目的合同体系、合同基本内容不甚了解，影响了合同的履行。
项目经理或合同管理人员应将各种任务或事件的责任分解，落实到具体的工作小组、人员或分包单位。
工程招投标与合同管理复习资料_普通用卷
工程招投标与合同管理课程一单选题 (共33题，总分值33分 )1. 下面评标委员会成员中符合《招标投标法》规定的是（）（1 分）A. 某甲，由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定B. 某乙，现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供建筑材料C. 某丙，从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称D. 某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人2. 材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应（）（1 分）A. 拒付货款并索赔B. 按照订购数量及时付款C. 按照实际交货数量及时付款D. 待供货方补足数量后再付3. 业主在（）合同中承担的风险最小（1 分）A. 可调总价B. 不可调总价C. 单价D. 成本加酬金4. 经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）（1 分）A. 主合同B. 从合同C. 独立合同D. 无条件地必须履行的合同5. 评标委员会成员中，成员人数为（）人以上单数，其中经济.技术专家不得少于成员总数的（）（1 分）A. 3，3/4B. 3，2/3C. 5，2/3D. 5，3/46. 某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（）万元（1 分）A. 10B. 20C. 50D. 1007. 下列关于联合体共同投标的说法正确的是（）（1 分）A. 两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标B. 联合体各方只要其中任意一方具备承担招标项目的能力即可C. 有同一专业的单位组成的联合体，投标时按照资质等级较高的单位确定资质等级D. 联合体中标后，应选择其中一方代表和招标人签订合同8. 由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。
承包商（）（1 分）A. 因不属于自己的原因拒绝索赔要求B. 认为要求合理，先行支付后再向业主索要C. 不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D. 不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告9. 在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在（）人民币以上的，必须进行招标（1 分）A. 20万元B. 120万元C. 200万元D. 2000万元10. 保证方式没有约定或约定不明确的，按（）承担担保责任（1 分）A. 保证B. 连带保证C. 违约D. 合同11. 招标投标活动的公开原则首先要求（）要公开（1 分）A. 招标活动信息B. 评标委员会成员名单C. 工程设计文件D. 评标标准12. 根据我国《招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（）天前，以书面形式通知所有招标文件收受人（1 分）A. 10B. 15C. 20D. 3013. 施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由( )承担（1 分）A. 发包人B. 承包人C. 工程师D. 发包人与承包人共同14. 一般情况下，公开招标的项目资格审查大多采用（）（1 分）A. 资格预审B. 资格后审C. 在购买招标文件时审查D. 在签订合同时审查15. 根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）（1 分）A. 办理土地征用，拆迁补偿.平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B. 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C. 提供年.季.月工程进度计划及相应进度统计报表D. 确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验16. 承包人在索赔事件发生后的（）天以前，应向工程师正式提出索赔意向通知（1 分）A. 14B. 7C. 28D. 2117. 招标人采用邀请招标的方式，应当向（）个以上的具备承担招标项目的能力.资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请（1 分）A. 二B. 三C. 四D. 五18. 中标的承包商将由（）决定（1 分）A. 评标委员会B. 业主C. 上级行政主管部门D. 监理工程师19. 《中华人民共和国招投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）（1 分）A. 20B. 30C. 10D. 1520. 合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）（1 分）A. 行政法律关系B. 民事权利义务关系C. 刑事法律关系D. 经济侵权关系21. 下列关于合同文件的表述，不正确的是（）（1 分）A. 专用条款的内容比通用条款更明确和具体B. 合同文件中专用条款的解释优先于通用条款C. 合同文件之间应能相互解释互为说明D. 专用条款和通用条款是相对立的22. 业主是指（）（1 分）A. 有一定生产能力.技术装备.流动资金，能够承包工程建设任务的建筑业企业B. 能对工程建设提供估算测量.管理咨询.建设监理等智能型服务的机构C. 对某项工程建设有需求，又具有该工程建设资金和准建证件，在建设工程市场中发包工程项目的法人组织和自然人D. 不用遵守市场规律的客体23. 合同协议书的签订时间为（）（1 分）A. 中标人确定后15日内B. 中标通知书发出30日内C. 口头通知中标人后30日内D. 中标通知书发出15日内24. 下列关于工程分包说法正确的是（）（1 分）A. 施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B. 工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任C. 施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商D. 分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位25. 受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（）（1 分）A. 建设单位B. 施工单位C. 招标代理D. 设计单位26. 以下除哪项外，其余都为合同争议处理方式（）（1 分）A. 和解B. 调解C. 仲裁D. 申述27. 当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准（1 分）A. 招标文件中的规定B. 现场考察时招标单位的口头解释C. 招标单位在会议上的口头解答D. 发给每个投标人的书面质疑解答文件28. 开标时间应为（）（1 分）A. 任一时间B. 投标截止时间C. 评标前的任一时间D. 发售招标文件后的15日内29. 索赔是指在合同的实施过程中，（）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求（1 分）A. 业主B. 第三方C. 承包商D. 合同当事人一方30. 施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
建设工程合同管理试题
建设工程合同管理试题
1. 单项选择题
下列哪项不是建设工程合同的基本特征？
A. 标的物为工程建设项目
. 合同金额通常较大
C. 履行期限较短
D. 涉及多方主体
2. 判断题
建设工程合同一旦签订，任何一方都不得擅自变更或解除合同。
（错）
3. 简答题
简述建设工程合同管理的重要性，并举例说明。
4. 案例分析题
某建筑公司与甲方签订了一份工程施工合同，合同约定了工程的范围、质量标准、工期和合同价款。
在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，双方协商一致决定调整合同价款。
请分析此情况下合同管理的要点。
5. 多项选择题
在建设工程合同管理中，以下哪些行为可能导致合同纠纷？（多选）
A. 未按约定支付工程款
. 工程质量不符合约定标准
C. 未经同意擅自变更工程设计
D. 未按时提交竣工资料
6. 论述题
论述如何在建设工程合同管理中有效预防和解决合同纠纷。
7. 应用题
假设你是某建筑公司的合同管理人员，你所在的公司即将与一家房地产开发商签订一份建筑施工合同。
请列出你在合同签订前需要准备的工作清单，并解释每项工作的意义。
8. 填空题
在建设工程合同中，通常将__________作为合同的标的物，而合同的主要内容包括工程的范围、质量要求、工期、合同价款以及__________等。
9. 实务操作题
根据给定的建设工程合同条款，分析该合同可能存在的风险点，并提出相应的风险控制措施。
10. 综合题
某工程项目在实施过程中出现了延期交付的情况，作为承包方的合同管理人员，你应该如何与发包方沟通，以减少可能产生的违约责任？。
工程合同管理含FIDIC条款复习题（带答案）
工程合同管理含FIDIC条款复习题（带答案）建筑工程合同(含FIDIC条款)（一）本试卷共8页，满分100分；考试时间150分钟。
一、单项选择题(本大题共15小题，每小题l分，共15分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分1.合同关系的主体是指【】A．物B．债权人的权利和债务人的义务C．行为D．债权人和债务人2．不属于要约应具备条件的是【】A．要约是由特定人作出的意思表示B．要约必须向第三人发出C．要约的内容必须具体确定D．要约必须具有缔约的目的3．甲、乙两人签订了一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。
当合同的履行期限届至，甲因担心收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。
此时，乙行使的权利是【】A．先履行抗辩权B．后履行抗辩权c．同时履行抗辩权D．不安抗辩权4．一方以欺诈、胁迫手段订立的，损害国家利益的合同属于【】A．可撤销合同B．可变更合同c．效力待定合同D．无效合同5．依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工【】A．验收后由发包人负责B．验收前由发包人负责C．验收后由工程师负责D．验收前由工程师负责6．由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。
处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是【】A．费用由发包人承担，工期给予顺延B．费用由承包人承担，工期不予顺延C．费用由发包人承担，工期不予顺延D．费用由承包人承担，工期给予顺延7．施工合同所采用的计价方式应在【】A．协议书中约定B．通用条款中约定c．附件中约定D．专用条款中约定8．依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是【】A．工程总投资超过预期金额B．因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长c．承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长D．监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故9．组成委托监理合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。
工程合同管理考题
工程合同管理考题1. 选择题- 下列哪项不是工程合同管理的基本内容？A. 合同谈判. 合同履行C. 合同变更D. 财务管理答案解析：D选项“财务管理”虽然在工程项目中非常重要，但它不属于工程合同管理的范畴，而是一个独立的管理领域。
2. 判断题- 工程合同一旦签订，任何情况下都不得变更。
正确错误答案解析：此说法是错误的。
工程合同在执行过程中，可能会因为设计变更、工程量增减、法律法规变化等原因发生变更，双方可以通过协商一致的方式进行合同变更。
3. 简答题- 请简述工程合同管理中的风险控制措施有哪些？答案解析：风险控制措施包括但不限于：明确合同条款，特别是关于风险分担的条款；进行风险评估和分析；建立风险管理计划；实施动态监控和风险预警机制；采取保险等风险转移手段等。
4. 案例分析题- 假设在某建筑工程项目中，甲方要求乙方提前完成工程任务，但乙方因资源限制无法满足要求。
甲方提出愿意支付额外的费用以换取工程提前完成。
请问在这种情况下，合同管理应该如何操作？答案解析：双方应该就提前完成工程的可能性和额外费用进行协商。
如果达成一致，应当签订书面的合同变更协议，明确提前完成的具体时间、额外费用的数额以及支付方式等内容。
同时，乙方应评估自身的资源和能力，确保在提前完成工程的同时，不会牺牲工程质量。
5. 论述题- 论述工程合同管理在建筑工程项目中的重要性。
答案解析：工程合同管理对于建筑工程项目至关重要。
它有助于明确双方的权利和义务，减少因误解或不一致而产生的争议。
良好的合同管理能够确保项目的顺利实施，包括进度控制、成本控制和质量保证。
合理的合同管理还能够有效地预防和解决可能出现的风险和问题，保护双方的合法权益。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
复习题三--工程合同管理复习题复习题三一、单项选择题1．施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的（ C ）。
A. 由承包人负责，费用由承包人承担B.由发包人负责，费用由发包人承担C.由承包人负责，费用由发包人承担D.由发包人负责，费用由承包人承担2．施工合同文本规定，设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由（ A ）组织试车。
A.发包人B.承包人C.工程师D.监理单位3．施工合同文本规定，工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，工程师提出重新检验要求，重要检验的结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由（ A ）承担。
A.发包人B.承包人C.工程师D.监理单位4．承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。
该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（ B ）A.费用和工期损失全部由业主承担B.费用和工期损失全部由承包商承担C.费用由承包商承担，工期给予顺延D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿5．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，（ A ）。
A.应征得业主同意B.可不经过业主同意C. 自行决定后通知业主D. 自行决定后通知监理工程师6．已竣工工程交付使用之前应由（ B ）负责成品保护工作。
A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.协商解决单位7．因不可抗力发生的费用应由（ D ）承担。
A. 甲方承担B.乙方承担C.甲乙方共同承担D. 甲乙方分别承担8．承包商自有的施工机具运入工地后，若其他工程项目施工中需用时，（ D ）A.可自行运出工地B.不能自行运出工地C.需经业主批准后才能运出工地D.需经工程师批准后才能运出工地9．监理工程师通知承包商进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则（ A ）。
A.监理工程师单独计量有效B.监理工程师单独计量无效C.监理工程师应推迟计量时间D.监理工程师单独计量后再请承包商确认10．FIDIC 合同条件规定的“合同有效期”是指从合同签字之日起，至（ D ）止。
A.颁发工程移交证书日B.工程移交证书中注明的竣工日C.颁发解除缺陷责任证书日D.承包商提交的结清单生效日11．FIDIC 施工合同条件规定，包含在合同价格之内的暂定金使用归（ B ）控制。
A.业主B.工程师C.承包商D.工程师和承包商共同12．按照施工合同中索赔程序的规定，承包方受到不属于他应承担责任事件而受到损害，应在事件发生后28 天内首先向工程师提交（ B ）。
A.索赔证据B.索赔意向通知C.索赔依据D.索赔报告13．FIDIC 合同条件规定，当组成合同各条件的约定有矛盾或歧议时应由（ C ）解释。
A.业主B.承包商C.监理工程师D.业主与承包商协商14．FIDIC 合同条件规定，计算承包商的施工工期是从开工令之日起到监理工程师签发的（ B ）之日为止。
A.工程移交证书B.工程移交证书指明的竣工日C.解除缺陷责任证书D.最终支付证书15．FIDIC 合同条件规定，承包商本月完成的工程量较少，应支付的工程进度款结算额小于监理工程师签证的最小金额时，（ C ）。
A.本月工程量不予计量B.按实际完成的工程量支付应得款C.本月不支付D.按计划工程量支付，从下月的应得款内扣回不足部分16．FIDIC 合同条件规定，从开工后第一个月支付工程进度款开始扣留的保留金，在颁发工程移交证书后，业主应（ B ）。
A.仍不返还承包商B.返还承包商一半C.返还承包商一半和利息D.全部返还承包商17．FIDIC 合同条件中规定的“指定分包商”是指承担部分施工任务的单位，他是（ A ）。
A. 由业主选定，与总包商签订合同B.由总包商选定，与业主签订合同C.由监理工程师选定，与业主签订合同D.由业主选定，与监理工程师签订合同18．FIDIC 土木工程施工合同条件规定，工程师颁发工程移交证书的条件为（ C ）。
A.工程最终竣工B.工程全部完工C.工程基本竣工并通过竣工检验D.工程基本完工19．FIDIC 土木工程施工合同条件规定，（ A ）有权将工程部分项目交由指定分包商实施。
A.业主B.承包商C.工程师D.建设行政主管部门20．FIDIC 土木工程施工合同条件规定，承包商投保工程险时，应以（ C ）名义进行。
A.承包商B.业主C.承包商和业主D.视情况而定21．FIDCIC 土木工程施工合同条件规定，当监理工程师与承包商就索赔问题谈判不能达成一致意见时，应由（ B ）。
A.业主裁定B.业主协调监理工程师和承包商意见C.监理工程师决定D.第三方调解解决22．FIDIC 土木工程施工合同条件适用（ A ）。
A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.任何合同23．施工合同示范文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是（ D ）。
A.承包商承担保护措施费用，工期不予顺延B.承包商承担保护措施费用，工期予以顺延C.业主承担保护措施费用，工期不予顺延D.业主承担保护措施费用，工期予以顺延24．建设工程进入缺陷责任期后，应由（ A ）负责对已建工程的照管。
A.业主B.监理工程师C.承包商D.承包商与监理工程师共同25．我国施工合同示范本规定，工程师在收到承包人提交的索赔报告后的28 天内未作出任何答复，则该索赔应认为（ D ）。
A. 已经批准B.被拒绝C.尚待批准D.已经被认可26．施工合同中索赔的性质属于（ A ）。
A.经济补偿B.经济惩罚C.经济制裁D.经济补偿和经济制裁27．下列（ C ）能作为承包商的索赔证据A.索赔事件发生时的口头协议B.在会议纪要中双方确认的商讨性意见C.有业主签名的有关电传D.未经监理工程师签署认可的电话记录二、判断题1．合同法律关系的主体可以是国家机关。
（√）2．诉讼时效是指权利人在法定期间内，未向人民法院提出诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭胜诉权的制度。
（√）3．业主对监理单位提交的阶段酬金支付通知书中部分酬金项目有异议，拒付该阶段的全部酬金，时间超过合同约定应支付时间30 天。
监理单位为了保护自己的合法权益，可在第 31 天向业主发出违约通知，并随即暂停监理服务。
（×）4．监理单位未能在监理合同约定的期限内完成规定的全部监理任务，应承担拖期违约赔偿责任。
（×）5．某项有特殊专业要求的招标工程，资格预审时发现投标单位最近几年虽然已实施的大型工程较多，但缺乏与招标工程同类工程的施工经验，则应判定该单位不具备投标资格。
（√）6．评标工作由评标委员会或评标小组公开进行。
（√）7．工程项目监理招标，在技术上达到要求标准的前提下，主要考虑报价的竞争性。
（×）8．应根据工程项目特点，技术经济指标，以及确保工程成本,工期和质量的要求来考虑选用哪种计价方式的合同类型。
（√）9．施工合同工程转包是工程分包的一种特殊形式。
（×）10．在施工过程中，对有缺陷工程的修复，在工程师指示的合理时间内，如果承包商没有完成或他无力完成缺陷工程的修复工作，业主不可以雇佣其他人来完成。
（×）11．只有由于业主不履行合同的行为责任原因导致承包商的合法权益受到损害，承包商才可提出索赔。
（×）12．业主退还承包商履约保函，并按结清单支付后，承包商仍有权就合同履行过程中的有关事宜再向业主提出索赔要求。
（×）三、简答题1、订立施工合同需要具备哪些条件？答：（1）初步设计已经批准（2）工程项目已经列入年度建设计划（3）有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料（4）建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实（5）对于招投标工程，中标通知书已经下达。
2、什么是暂定金额，一般用于哪些方面的支付？答：（1）暂定金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。
暂定金额实质上是一笔雇主方的备用金，用于招标时尚未确定或不可预见项目的储备金额。
（2）暂量金额的使用归工程师控制，施工过程中工程师有权依据工程进展的实际需要经雇主同意后，用于施工或提供物资、设备，以及技术服务等内容的开支，也可以作为供意外用途的开支。
工程师有权全部使用、部分使用或全部不用，可以用于承包商完成的工作，也可以用于指定分包商完成的工作。
3、FIDIC合同条件下，指定分包商与一般分包商的区别？答：（1）选择分包单位的权利不同（2）分包合同的工作内容不同（3）工程款的支付开支项目不同（4）雇主对分包商利益的保护不同（5）承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同4、承包商索赔要求成立必须具备哪些条件？答：（1）与合同相比较已经造成实际的额外费用增加或工期损失；（2）造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商自身责任所造成；（3）这种经济损失或权利损害也不是应由承包商承担的风险；（4）承包商在事件发生后的规定时限内提出了书面的索赔意向通知和索赔文件。
5、监理工程师颁发的工程移交证书有何作用？答：（1）表示工程已经达到基本竣工要求并已经通过竣工验收，工程移交给业主使用，照管责任和风险同时转移。
以后再发生使用不当造成的质量问题等，承包商不负责任。
（2）颁发工程移交证书后，业主应在一定期限内支付除质保金外的工程余款，包括返还承包商一半的保留金。
（3）标志着质量保修期的开始。
6、我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定的施工索赔程序？答：①索赔事件发生后28d内，向工程师发出索赔意向通知；②发出索赔意向通知后的28d内，向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料；③工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28d内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；④工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28d内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；⑤当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28d内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。