打桩机施工安全合同(合同示范文本)
打桩机施工合同范本(精选)
打桩机施工合同范本(精选)目录1. 合同双方2. 合同范围3. 工程质量4. 工程进度5. 工程费用6. 支付方式7. 违约责任8. 争议解决9. 合同生效、终止和解除10. 附件1. 合同双方甲方(委托方)：__________乙方(承包方)：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行打桩机施工的有关事宜，达成如下协议：2. 合同范围2.1 工程名称：__________2.2 工程地点：__________2.3 工程内容：__________2.4 工程量：__________3. 工程质量3.1 乙方应按照国家相关标准、行业规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量符合规定。
3.2 乙方应定期对施工质量进行检查，发现问题及时整改，并承担因此产生的费用。
3.3 工程竣工后，乙方应提供完整的质量保证资料，并配合甲方进行工程验收。
4. 工程进度4.1 乙方应根据合同约定的工期制定施工进度计划，并报甲方批准。
4.2 乙方应严格按照施工进度计划进行施工，确保工程按期完成。
4.3 如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担因此产生的费用及甲方损失。
5. 工程费用5.1 工程总费用为人民币(大写)：__________元整(小写)：__________元。
5.2 工程费用包括：人工费、材料费、机械使用费、运输费、管理费、利润、税金等。
5.3 工程费用支付方式：__________6. 支付方式6.1 预付款：甲方支付乙方合同总价的_____%作为预付款，即人民币(大写)：__________元整(小写)：__________元。
6.2 中期支付：工程进度达到_____%时，甲方支付乙方合同总价的_____%，即人民币(大写)：__________元整(小写)：__________元。
6.3 竣工支付：工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方合同总价的_____%，即人民币(大写)：__________元整(小写)：__________元。
打桩机施工安全合同3篇
打桩机施工安全合同3篇篇1甲方（打桩机拥有方）：____________________乙方（施工方）：________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为确保打桩机施工过程中的安全，明确双方的安全责任，确保施工现场的安全，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：一、合同背景本工程使用打桩机进行桩基施工，甲方向乙方提供打桩机及相关服务。
为明确双方的安全责任，确保施工过程的安全，特签订本合同。
二、安全责任1. 甲方责任：（1）甲方应确保打桩机符合国家安全标准，具备有效的安全使用证书。
（2）甲方应负责对打桩机进行定期维护和检查，确保设备处于良好的工作状态。
（3）甲方应派遣经验丰富的操作人员操作打桩机，确保施工过程的安全。
（4）甲方应制定安全操作规程，对乙方人员进行安全交底。
2. 乙方责任：（1）乙方应遵守国家相关法律法规和施工现场安全规定，确保施工过程的安全。
（2）乙方应对甲方提供的安全操作规程进行认真学习和理解，严格按照规程操作。
（3）乙方应负责施工现场的安全管理，确保施工现场符合国家安全标准。
（4）乙方应建立安全责任制，明确各级管理人员和员工的安全职责。
三、安全措施1. 甲乙双方应共同制定安全技术措施，确保施工过程的安全。
2. 甲方应提供必要的防护设施，如防护网、警示标识等。
3. 乙方应制定应急预案，对可能发生的突发事件进行预警和应急处理。
4. 甲乙双方应定期对施工现场进行安全检查，及时发现并纠正安全隐患。
四、违约责任1. 若因甲方设备或人员原因导致施工现场安全事故，甲方应承担相应的法律责任。
2. 若因乙方违反安全规定导致施工现场安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
3. 若因双方共同原因导致施工现场安全事故，双方应共同承担相应的法律责任。
五、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
打桩机施工合同范本(6篇)
打桩机施工合同范本（6篇）打桩机施工合同范本（通用6篇）打桩机施工合同范本篇1甲方(盖章)：乙方(盖章)：甲乙根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就打桩工程分包事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。
第一条工程概况1.工程名称：____________________。
2.工程地点：____________________。
3.承包范围及内容：________________。
4.甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项，某一产品，半成品材料等另行指定施工单位或供应商。
乙方应无条件接受，并不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。
5.承包方式：本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。
第二条合同工期1.乙方接甲方进场通知后____日内做好施工现场准备工作。
2.合同工期：本工程于____年____月____日开工，至____年____月____日竣工，共____个日历天。
3.工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本合同总价的____%计算，按天累计。
4.遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长：因不可抗力的影响；重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行；非乙方原因的停电，停水造成停工时间连续____小时以上；业主原因的工期调整。
第三条工程质量1.乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家，地方颁发的质量验收规范，标准和规定要求组织施工.确保工程质量为________。
2.质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为________。
打桩机施工合同范本（精选6篇）
打桩机施工合同打桩机施工合同范本（精选6篇）在人民愈发重视法律的社会中，合同的地位越来越不容忽视，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。
那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编收集整理的打桩机施工合同范本（精选6篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
打桩机施工合同1发包单位： (以下简称甲方)承包单位： (以下简称乙方)甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。
为明确双方各自的相互权利、义务，根据(中华人民共和国合同法)，国家工商管理局和建设部颁发的(gf-91-0201)，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。
第一条、工程名称：第二条、工程地点：第三条、工程内容：1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值 kn，单桩竖向极限承载力为 kn。
2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。
①打桩单价：ф500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖( 元/个)，含税金。
如使用标准桩尖，价格另议。
桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3。
②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。
送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。
第四条、施工工期：1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在年月日前进场施工。
并于年月日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰，总额不超过合同总价的10%。
2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。
3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。
打桩机施工安全合同6篇
打桩机施工安全合同6篇篇1甲方（打桩机拥有方）：____________________乙方（施工工程方）：____________________鉴于甲乙双方在进行打桩机施工的过程中需要明确安全责任及合作事宜，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，双方本着公平、公正、互利的原则，就甲方提供打桩机供乙方工程施工的安全事项达成如下协议：一、合同背景本合同根据双方实际情况和需求制定，双方明确理解并遵守各自的责任和义务。
甲乙双方遵循合法、安全的原则，充分重视安全生产和安全生产工作。
在工程建设过程中严格遵守安全生产规范和要求，防止安全事故的发生。
为确保双方权益和利益，双方签订本安全合同。
二、安全事项约定1. 打桩机使用安全：甲方应确保打桩机的技术状态良好，符合安全生产标准。
在操作过程中严格遵守操作规程和安全规范，确保人员和设备的安全。
2. 施工环境安全：乙方应确保施工现场的环境安全，提供必要的防护设施和警示标识。
负责现场安全管理，落实安全生产责任制。
在施工中防止发生意外事故，保障施工现场的安全。
3. 人员安全教育：甲乙双方应共同开展安全教育培训，确保操作人员的安全意识和技术水平达到要求。
提高员工的安全意识和自我保护能力，防范安全事故的发生。
4. 危险源管理：甲乙双方应共同识别和评估施工现场的危险源，制定有效的控制措施和应急预案。
在施工中发现安全隐患应及时处理并报告对方。
确保施工现场的安全生产工作顺利进行。
5. 事故处理：如发生安全事故，甲乙双方应立即启动应急预案，采取有效措施防止事态扩大，并按照相关规定及时报告有关部门。
同时应积极协调处理事故相关事宜，确保事故处理合法、公正和透明。
三、合同条款1. 合同双方应认真履行各自的义务和责任，严格遵守本合同约定的各项安全事项。
若因一方原因导致安全事故的发生，应承担相应的法律责任和经济损失赔偿责任。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2023版打桩机施工安全合同(合同范本)
打桩机施工安全合同(合同范本)
【合同标题】打桩机施工安全合同
【合同主要内容】
甲方：（公司全称、地质、联系人、方式）
乙方：（公司全称、地质、联系人、方式）
一、安全责任
1. 甲、乙双方对打桩机施工过程中的安全事故承担各自的安全责任。
2. 甲、乙双方应在施工前对打桩机设备进行全面检查，确保设备安全可靠。
3. 甲、乙双方应确保施工现场周边区域的安全，避免施工过程中对周边环境以及行人、车辆的危害。
4. 甲、乙双方应按照相关法律法规、标准和技术规范要求，采取必要的措施确保施工安全。
5. 甲、乙双方应对施工现场人员进行安全教育和培训，并提供必要的个人防护用品。
二、责任追究
1. 若因乙方施工不慎导致事故发生，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方遭受的损失。
2. 若因甲方未按照合同约定提供设备和条件导致事故发生，甲方应承担相应的责任，并赔偿乙方遭受的损失。
三、保险责任
1. 双方应购买相应的施工安全保险，确保施工人员和设备的安全。
2. 若发生安全事故，双方应及时向保险公司报案，并配合保险公司的理赔工作。
四、争议解决
1. 若双方因履行本合同产生争议，应友好协商解决。
2. 若协商无果，应提交相关争议至仲裁机构解决。
五、其他
1. 本合同自双方签字之日起生效，有效期为年。
2. 本合同的修改或补充须经双方书面协商一致，并签字生效。
【签字处】
甲方（盖章）：乙方（盖章）：。
打桩机施工安全协议书范本【多场合版】
打桩机施工安全协议书范本合同编号：_______鉴于业主拟对位于_______的工地进行打桩施工，承包商愿意承担此项施工任务，双方为明确施工过程中的安全责任，确保施工安全，根据《合同法》、《安全生产法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，特订立本协议，共同遵照执行。
第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______第二条安全生产责任2.1业主应负责向承包商提供施工所需的场地、施工图纸、技术要求等资料，并对提供的资料的真实性、准确性和完整性负责。
2.2承包商应按照国家有关安全生产的法律、法规、标准和规范，严格执行施工安全技术措施，确保施工安全。
2.3承包商应建立健全安全生产责任制度，明确各级管理人员和施工人员的安全生产职责，加强安全生产教育和培训，提高施工人员的安全生产意识和技能。
2.4业主应负责对施工现场进行安全检查，发现问题及时通知承包商进行整改。
承包商应积极配合业主进行安全检查，对存在的问题及时进行整改。
第三条施工安全措施3.1承包商应制定详细的施工安全措施，包括但不限于：（1）施工现场的临时设施、设备的安全防护；（2）施工现场的消防安全措施；（3）施工现场的电气安全措施；（4）施工现场的交通安全措施；（5）施工现场的环保措施；（6）施工现场的应急救援预案。
3.2承包商应严格按照施工安全措施进行施工，确保施工安全。
第四条安全事故处理4.1施工过程中发生安全事故时，承包商应立即启动应急救援预案，采取有效措施进行救援，并立即向业主报告。
4.2业主应积极配合承包商进行安全事故的处理，提供必要的支持和协助。
4.3双方应共同参与安全事故的调查和处理，查明事故原因，明确事故责任，采取有效措施防止类似事故的再次发生。
第五条违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致施工安全事故的发生，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
5.2业主未按照约定提供施工所需的场地、施工图纸、技术要求等资料，导致施工安全事故的发生，应承担相应的违约责任。
打桩机施工安全协议书范本
打桩机施工安全协议书范本甲方（施工单位）：_____________________乙方（打桩机操作单位）：_____________________鉴于甲方因施工需要，委托乙方提供打桩机施工服务，并确保施工过程中的安全性，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下施工安全协议：第一条施工范围及要求1.1 乙方应根据甲方提供的施工图纸和施工要求，使用符合国家标准的打桩机进行施工作业。
1.2 施工地点位于：_____________________1.3 施工内容为：_____________________1.4 乙方应确保施工过程中的安全性、合规性，并达到甲方的施工标准。
第二条安全责任2.1 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工过程中的安全。
2.2 乙方应制定并实施详尽的施工安全操作规程，并确保所有操作人员熟悉并遵守。
2.3 乙方应对施工人员进行必要的安全教育和培训，确保其具备相应的安全操作技能。
2.4 乙方应为施工人员配备符合国家标准的安全防护用品，并确保其正确使用。
2.5 甲方应提供必要的施工条件和安全设施，以支持乙方的安全施工。
第三条事故处理3.1 施工过程中如发生安全事故，乙方应立即采取有效措施进行处理，并及时通知甲方。
3.2 乙方应承担因违反安全操作规程或未尽到安全责任而造成的事故责任。
3.3 甲方应协助乙方处理事故，并提供必要的支持。
第四条违约责任4.1 如乙方违反本协议规定，造成安全事故或施工质量问题，应承担相应的违约责任。
4.2 如甲方未提供必要的施工条件或安全设施，导致安全事故或施工质量问题，应承担相应的违约责任。
第五条协议的变更和解除5.1 双方经协商一致，可以书面形式变更或解除本协议。
5.2 如遇不可抗力因素，致使本协议无法继续履行，双方均可解除本协议。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
( 合同范本 )
甲方：
乙方：
日期：年月日
精品合同 / Word文档 / 文字可改
打桩机施工安全合同(合同示范
文本)
The clear rights and obligations of both parties facilitate the cooperation of both parties, provide a basis for resolving disputes in the future, and prevent possible risks.
打桩机施工安全合同(合同示范文本)
甲方：______________
乙方：______________
甲方施工的__________供热管网工程，涉及到部分桩基工程交由乙方进行施工作业，双方为了贯彻安全第一，预防为主的方针，确保人员和设备不受损害，特签定本作业安全协议。
1．乙方进场的打桩机械，各种安全设施必须齐全、完整、性能良好，操作人必须持证上岗，严格遵守本岗位的操作规程，及时了解和掌握自己的作业环境，认真执行所制定的措施方案，由于违章导致机械设备、人身事故或影响工程进度，均由乙方负责。
2．乙方应经常对打桩机各部件、安全系统进行检查，确保运转正常，提供相关部门检验鉴定合格证和操作人的上岗证复印件。
3．作业区应设明显的禁行标志或警戒线，有专人监护。
在施打过程
中，操作人必须离桩锤中心5米以外见识，配合操作人员应离机10米以外。
4．严禁吊桩、吊锤、回转或行走等动作同时进行，起重臂下不得站人。
5．因所处的工作位置在河面上，配额和作业人员时刻都不能有疏忽，夯锤下落后，当吊钩尚未降至夯锤吊环附近前，操作人不得提前进入该区域挂钩，严禁挂钩人站在锤上随锤提升，参施人员都必须正确佩戴安全帽，高处作业2米以上用好安全带，当班期间严禁饮酒。
6．甲方负责相关事宜的协调，双方就安全、质量均应服从业主、监理等单位的监督，注意做好对地下管线、路面路牙周围绿化的保护。
7．乙方负责机械进退场装卸车及运输途中的安全。
本协议一式两份，经代理人签字盖章生效，共同遵照执行。
甲方：__________乙方：__________
代表人：________代表人：________
日期：__________日期：__________
云博创意设计
MzYunBo Creative Design Co., Ltd.。