以房抵工程款合同协议
以房抵工程款合同协议以房抵工程款合同协议(篇1)就债务人(甲方)：_______________债权人(乙方)：_______________乙方系甲方工程的分供单位，双方已就工程结算达成协议，结算金额为______元。
________年____月_____日，甲方已支付乙方该工程最后一笔款项，金额为________元。
至此，甲方已付清全部结算款项，双方就该项目的债权债务关系完全解除，无任何遗留问题。
乙方不得再就该项目款项问题向甲方提出任何要求及任何纠纷事宜。
本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
协议一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等的法律效力。
甲方代表(签字盖章)：_______________乙方代表(签字盖章)：_________________________年__________月______日以房抵工程款合同协议(篇2)原告：________________，性别：________，________年________月________日生，________族，住址：________________,电话：________________被告：________________，性别：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________电话：_____________被告：________________，性别：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________电话：_____________诉讼请求：1、请求贵院依法判令二被告向原告支付拖欠的安装费共计________元。
2、本案全部诉讼费用由被告承担。
事实与理由：被告________委托被告________为其寻找进行石膏墙安装的人员。
________年________月________日,原告经被告________介绍同意为被告________所负责的________旅馆进行石膏隔墙的安装。
在进行安装之前,原告通过被告杨________同被告________协商先预付一部分款项,待安装完毕之后将剩余款项付清。
被告________在________年________月________日支付了预付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒绝再支付剩余款项。
________年________月________日,原告要求被告________量面积进行决算,被告________不但不予理会,还纠集其他人对原告进行殴打,原告拨打110,经过民警的调解,被告________同意支付一切因原告被殴打受伤所花费的医疗费,并在一周内付清所欠的劳务费。
被告________于当场支付医疗费________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的面积,由此得出原告所安装石膏墙的面积为________平方米,安装费为________元,医药费共计________元。
双方经过协商后约定剩余的欠款为________元,由被告人________支付。
但时至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元。
综上所述,原告为二被告进石膏墙的安装,实质上在原告与被告间已经形成了雇佣关系。
依据《劳动法》等相关法律法规,原告享有法定的权利,被告________最为雇佣方,被告________作为直接负责人拖欠安装费的行为,严重侵害了原告的合法权益。
因此,原告为维护自己的合法权益,现提起诉讼,请求法院公正裁决为盼。
此致__________市__________区人民法院具状人：_________________________年________月________日以房抵工程款合同协议(篇3)工程担保协议书甲方：______________乙方：_________________丙方：______________甲方承揽的，工程造价为万元，乙方自愿单独施工，丙方自愿为乙方施工全过程提供责任担保。
为了加强经营管理，保证履行职责，经甲丙双方充分协商，达成共识，签订本协议，遵照执行。
一、丙方于年月日以全部工资收入及资产为乙方承建工程提供施工履约担保。
二、丙方保证乙方按照有关规范和规定，建立质量管理组织体系，制订质量管理规章制度和操作规程，并严格抓好落实。
要按照工程设计要求、施工技术标准和甲方同业主签定的合同约定对工程质量负责。
如因质量给甲方造成的声誉或经济上的损失，丙方要与乙方一起承担连带责任。
三、丙方保证乙方按照有关规定建立安全管理组织体系，制订安全管理规章制度和操作规程，并严格抓好落实。
乙方在工程施工期间发生生产安全事故造成民工致伤、致残或死亡的，由丙方负责配合与乙方积极处理，并承担全部费用，甲方不负任何责任。
四、丙方保证乙方按时、足额发放农民工工资。
因拖欠农民工工资或其他工程费用而发生的一切问题或经济纠纷由丙方负责处理，甲方不负责任。
五、丙方保证乙方独立承担工程施工的经济往来，任何情况下乙方不得以甲方名义与外界发生经济交易，自本合同签订后发生的一切经济纠纷和法律责任全部由乙方和丙方处理、承担;甲方概不承担任何责任和经济损失。
六、甲方按照乙方分包工程投资额的%收取管理费，管理费由甲方在施工工程款到位(含供应材料款)50%后扣完。
七、工程自竣工验收合格后，保修期两年，保修及保修费由丙方和由乙方一起承担连带责任。
八、如因乙方的行为导致甲方承担了垫付责任或其他损失，乙方和丙方自愿赔偿甲方垫付和损失金额的两倍。
九、本协议未尽事宜，各方协商解决，协商不成由甲方所在地法院裁决。
十、本协议一式三份，盖章、签字后生效，工程结算完成两年后及保修期满后协议失效。
甲方：_________________(盖章)乙方：_________________(盖章)~1/2~身份证号码：_________________代表人：_________________(签字)代表人：_________________(签字)年月日年月日丙方：_________________(盖章)代表人：_________________(签字)身份证号码：________________________年____月____日以房抵工程款合同协议(篇4)甲方：_________________乙方：_________________因乙方承包甲方工程欠款,经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则,达成以下转账支票工程款合同：一、甲乙双方共同协议商定工程价款：双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款,达成最终认可价格为(￥：_________________)。
二、工程款付款方式：甲方已支付乙方装饰工程,下欠工程款。
经双方协商确定甲方于________年____月____日付给乙方工程款,剩余欠款待甲方试营业(拟定月日试营业)一个月后的十日内一次性付清。
三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。
四、如到期甲方不能按时付款,甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款协议书签订之日起,乙方在甲方所承包的装修、装饰工程,一次性无条件的交付甲方,所有权归属甲方。
六、本协议在履行过程中如产生纠纷,双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。
七、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。
甲方：_________________乙方：_________________甲方代表签字：_________________乙方代表签字：_________________________年____月____日以房抵工程款合同协议(篇5)甲方：_________乙方：_________应业主的申请，我方愿就业主履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向贵方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是主合同约定的工程款。
本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保修金以外的合同价款。
我方保证的金额是主合同约定的工程款的_______%，数额最高不超过人民币_______元。
二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：_______自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后_______日内。
贵方与业主协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。
业主未按主合同约定向贵方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及业主未支付主合同约定工程款的证明材料。
索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。
在出现贵方与业主因工程质量发生争议，业主拒绝向贵方支付工程款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在_______工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除1、在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2、业主按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付之日起，保证责任即解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起_______个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款1、因贵方违约致使业主不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2、依照法律法规的规定或贵方与业主的另行约定，免除业主部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3、贵方与业主协议变更主合同的，如加重业主责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
4、因不可抗力造成业主不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议的解决因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_______法院。
八、保函的生效本保函自我方法定代表人签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。
甲方：_________乙方：__________________年____月____日以房抵工程款合同协议(篇6)1.欠款人(甲方)：_________________,身份证号码(附身份证复印件),联系地址,手机。
房屋抵顶工程款协议8篇
房屋抵顶工程款协议8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方欠付乙方相应工程款项，为明确双方权益，保障工程款顺利支付，同时避免因资金问题产生纠纷，双方经过友好协商，决定以房屋抵顶工程款的方式达成以下协议：一、协议背景甲方对乙方承揽的工程进行了验收并确认工程质量合格，但因资金问题无法及时支付工程款项。
为妥善解决欠款问题，甲方同意以自有房屋抵顶所欠乙方的部分或全部工程款。
二、抵顶房屋概况1. 房屋坐落位置：____________________。
2. 房屋面积：____________________。
3. 房屋权属证明文件：____________________。
4. 房屋价值评估：经双方共同认定，抵顶房屋的估值为人民币大写：____元整（￥____元）。
三、抵顶金额及支付方式1. 抵顶金额：根据工程合同及结算文件，甲方所欠乙方工程款项人民币大写：____元整（￥____元）。
本次以房屋抵顶的工程款金额为人民币大写：____元整（￥____元）。
2. 支付方式：本协议签署后，双方办理相关房屋交付手续。
乙方在收到房屋权属证明文件后，视为甲方已完成相应工程款的支付义务。
四、房屋交付及权属变更1. 甲方确保抵顶房屋的权属无争议，并已取得合法的权属证明文件。
2. 甲方应在本协议签署后___个工作日内，将房屋交付给乙方，并办理相关房屋交付手续。
3. 双方应在本协议签署后___个月内，按照国家法律法规及地方政策规定，办理房屋权属变更登记手续。
4. 房屋权属变更登记所需费用，由甲方承担。
五、违约责任1. 若甲方未能在约定时间内交付房屋或办理权属变更手续，视为违约，应按抵顶金额的___%向乙方支付违约金。
2. 若乙方在收到房屋后无故反悔，不履行本协议约定，则视为违约，乙方需按抵顶金额的___%向甲方支付违约金。
六、其他约定事项1. 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
房屋抵顶工程款协议8篇
房屋抵顶工程款协议8篇篇1甲方（发包方）：___________________________乙方（承包方）：___________________________鉴于甲方欠付乙方工程款，双方经过友好协商，就甲方以房屋抵顶工程款事宜达成如下协议：一、协议背景及目的鉴于甲方未能按时支付乙方工程款，为妥善解决欠款问题，甲方同意以其合法拥有的房屋抵顶部分或全部欠款。
本协议旨在明确双方权益，规范双方行为，确保协议顺利履行。
二、抵顶房屋基本情况1. 房屋坐落：___________________________。
2. 房屋面积：___________________________。
3. 房屋权属：甲方为该房屋的所有权人，拥有合法产权。
4. 房屋状况：____________________________________________________________________。
三、工程款抵顶事项1. 抵顶金额：经双方确认，甲方以房屋抵顶工程款的金额为人民币___________________________元。
2. 抵顶方式：甲方将房屋所有权转移给乙方，以抵顶所欠乙方的部分或全部工程款。
3. 欠款余额：在房屋抵顶后，如仍有欠款余额，双方约定于______年______月______日前结清。
四、房屋过户及产权登记1. 甲方应于本协议签订后______日内协助乙方办理房屋过户手续。
2. 过户费用由______方承担。
3. 房屋产权登记完成后，乙方即取得该房屋的所有权。
五、双方权利义务1. 甲方应保证抵顶房屋的权属无争议，无抵押、查封等权利限制。
2. 甲方应协助乙方办理与该房屋相关的水、电、物业等配套设施的变更手续。
3. 乙方应按约定时间完成工程款的支付或结清。
4. 乙方取得房屋后，应遵守国家法律法规，合法使用、管理该房屋。
六、违约责任1. 若甲方违反本协议约定，未能按时协助乙方办理房屋过户手续，则乙方有权解除本协议，并要求甲方支付违约金。
房屋抵偿工程款协议书4篇
房屋抵偿工程款协议书4篇房屋抵偿工程款协议书 1房屋抵偿工程款协议书甲方：_________乙方：_________甲、乙双方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下：一、双方确认，甲方欠乙方修建_________花园工程款人民币_________元以_________花园_________套房屋抵偿。
具体房号、面积、金额见附件三。
二、保证条款：2.甲方保证在本协议签订后不得因甲方原因导致抵工程款的商品房被查封、抵押，致使乙方权利无法实现；3.甲方保证抵工程款的房屋无产权上的争议，现阶段已能办理房地产权证；4.甲方保证在未征得乙方书面通知情况下，不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保证在本协议签订之日起30日内办理完毕抵工程款房屋的房地产权证。
五、物业管理费用：1.如乙方或业主是在本协议书签订后12个月内入伙的，则以实际入伙时间计交物业管理费用；2.如在本协议书签订后超过12个月入伙的，乙方或业主应按有关规定支付物业管理费用。
六、税费、交易费用等。
1.甲方必须随时配合乙方或乙方指定的第三人办理抵工程款房屋手续，包括但不限于签订《商品房购买合同书》，开具发票，提供相关资料，办理房地产权证及其他各项工作；2.甲乙双方需按照规定各自负担办理房地产权证的税费和交易费用。
七、房屋销售1.乙方自用房屋时，甲方需配合将房地产权证办理至乙方名下；2.自本协议签订之日起，乙方可委托甲方或第三方销售抵工程款的房屋。
若委托甲方销售的，另行签订协议；3.自本协议签订之日起，乙方可自行销售抵工程款的房屋；4.不管乙方以何种方式处理房屋，甲方都应配合办理相关手续。
甲方应根据乙方或购房业主的要求，办理相应一切手续（包括但不限于预购登记、办理房地产权证等）。
八、违约责任如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或无法按时办理房地产权证，乙方有权要求甲方支付不能交付房屋价款10％的违约金，提供其它房屋抵偿或赔偿一切损失。
九、合同有效期至所有抵工程款的房屋办理完毕《房地产权证》为止。
以房抵工程款协议书(精选6篇)
以房抵工程款协议书〔精选6篇〕以房抵工程款协议书〔精选6篇〕以房抵工程款协议书篇1甲方：_________________乙方：_________________根据甲乙双方协商达成协议如下：_________________一、抵顶资产情况1、该房为抵顶的。
2、该房现值元。
3、该房各种证照齐全，相关费用缴至本协议签订之日。
二、房抵顶及办理相关手续约定1、本房抵顶工程款万元，自本协议签订之日生效，乙方查验并承受该房。
2、自抵顶房移交之日10日内，双方办理过户手续。
3、房移交后，乙方在使用该房时所发生的一切法律事务及纠纷均由自己承当，与甲方无关：_________________协议生效后房所发生的一切费用由乙方承当。
三、法律责任的约定1、该房抵顶甲方欠乙方的工程款后，乙方不得以任何理由反悔，否那么应承当违约责任4万元。
2、本协议签订生效后，任何一方均不得违约，否那么违约方承当法律责任。
四、其他约定1、本协议自甲乙双方盖章后生效。
2、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。
甲方：_________________(盖章)乙方：_________________(盖章)法定代表人：_________________法定代表人：__________________________年____月____日以房抵工程款协议书篇2甲方：______(身份证号：)乙方：______(身份证号：)甲方因施工获得开发商抵付工程款的房产，房产为______，面积平方米，乙方因需要向甲方购置该房产，乙方知道该房屋是甲方从开发商处以工程款抵付方式获得。
甲、乙双方经友好协商，就该房屋产权办理手续及房款支付等事项达成如下协议：一、甲方与开发商之间费用已结算完毕，该房产已办理备案，为方便办理产权手续，减少乙方的相关费用，甲方与开发商协商，将《商品房销售合同》的购房人更名为为乙方。
二、乙方向甲方支付万元购置该房产;三、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。
有关房屋抵偿工程款协议书5篇
有关房屋抵偿工程款协议书5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方欠乙方工程款一事，双方经过友好协商，决定采用房屋抵偿的方式支付部分工程款。
为此，特达成以下协议：一、协议目的为解决甲方欠乙方工程款的问题，甲方同意以其合法拥有的房屋抵偿部分欠款。
本协议旨在明确双方的权利和义务，规范双方行为，保障双方的合法权益。
二、抵偿金额及房屋信息1. 甲方所欠乙方工程款的总额为人民币______元（大写：______元整）。
2. 甲方同意将其合法拥有的房屋（以下简称“抵债房屋”）用于抵偿部分欠款。
抵债房屋的详细信息如下：（1）房屋坐落地址：____________________；（2）房屋产权证号：____________________；（3）房屋面积：______平方米；（4）房屋价值：经双方协商确定，抵债房屋的价值为人民币______元（大写：______元整）。
三、抵偿方式及期限1. 甲方将抵债房屋的产权转移给乙方，以抵偿部分欠款。
2. 双方应于本协议签订后______日内，办理房屋产权转移手续。
3. 乙方在接收房屋后，有权对房屋进行使用、出租、售卖等处置。
四、保证事项1. 甲方保证抵债房屋的产权清晰，无其他权利瑕疵。
2. 甲方保证抵债房屋已空置，不存在任何第三方居住或占用的情况。
3. 甲方保证在办理房屋产权转移手续过程中，积极配合乙方，提供必要的资料及手续。
五、违约责任及纠纷解决方式1. 若甲方未能按照本协议约定履行义务，视为违约，应承担违约责任。
乙方有权要求甲方继续履行协议，并支付违约金。
若甲方违约给乙方造成损失，应赔偿乙方的实际损失。
2. 若双方在执行本协议过程中发生纠纷，应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
房屋抵偿工程款协议书范本3篇
房屋抵偿工程款协议书范本3篇篇1房屋抵偿工程款协议书范本甲方：（委托人名称）乙方：（承包人名称）甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，就甲方向乙方发包进行房屋抵偿工程的款项支付事宜，达成如下协议：一、工程名称：房屋抵偿工程二、工程地点：（详细地址）三、工程范围：（详细描述工程内容）四、工程价格及款项支付方式：1. 工程总价为人民币（大写）（小写）元整；2. 首期支付：工程总价的30%（人民币（大写）（小写）元整）由甲方支付给乙方，在合同签订后5个工作日内支付；3. 第二期支付：工程总价的40%（人民币（大写）（小写）元整）由甲方支付给乙方，在工程完工验收合格后15个工作日内支付；4. 第三期支付：工程总价的30%（人民币（大写）（小写）元整）由甲方支付给乙方，在竣工结算后5个工作日内支付。
五、工程工期：工程自（日期）起，至（日期）止，工期为（天/月/年）。
六、保证金：甲方向乙方支付人民币（大写）（小写）元整作为履约保证金，在合同签订后5个工作日内支付。
七、工程质量要求：乙方承诺按照国家标准及合同约定完成工程，确保工程质量满足相关要求。
八、违约责任：若一方未按照合同约定的方式履行义务，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
九、解决争议：本协议的履行及解释均适用中华人民共和国法律。
若因履行本协议发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院处理。
十、其他约定：本协议未尽事宜，双方另行协商确定。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日篇2房屋抵偿工程款协议书甲方（甲方名称）：_______________乙方（乙方名称）：_______________为了明确甲、乙双方在工程款支付中的权利和义务，根据双方自愿并经协商一致，就甲方欠乙方工程款事项达成如下协议：一、本协议的对象及目的1.1 甲方同意将其名下的房屋作为抵偿物，抵偿甲方欠乙方的工程款；1.2 乙方同意接受甲方提供的房屋作为抵偿物，并按照本协议规定的方式决定抵偿房屋的评估价值。
房屋抵顶工程款协议6篇
房屋抵顶工程款协议6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方拖欠乙方工程款，双方经过友好协商，就甲方以房屋抵顶所欠乙方工程款事宜达成如下协议：一、协议背景甲方与乙方在_____________工程项目上达成合作，乙方按照合同约定完成了相应的工程建设任务。
然而，甲方拖欠乙方部分工程款未能按时支付。
为妥善解决此事，甲方同意以自有房屋抵顶相应欠款。
二、抵顶房屋基本情况1. 房屋坐落地址：_________________________________________。
2. 房屋面积：_______________________________（具体面积需双方共同测量确认）。
3. 房屋权属：甲方确保对所抵顶房屋拥有完整产权，无争议。
三、抵顶金额与支付方式1. 抵顶金额：经双方核对确认，甲方拖欠乙方工程款总额为人民币_____________________元（大写）。
2. 支付方式：甲方以本协议约定的房屋作为支付手段，将房屋所有权转移给乙方，以抵顶所欠工程款。
四、房屋过户及税费承担1. 房屋过户费用：双方按照国家法律法规的规定承担相关过户费用。
2. 税费承担：双方按照国家税收政策法规的规定缴纳相关税费。
五、工程款项结算与发票开具1. 工程款项结算：本协议签署后，双方就工程款项进行结算，明确欠款金额无误。
2. 发票开具：乙方在收到抵顶房屋后，向甲方开具相应的工程款发票。
六、房屋交付与验收1. 房屋交付：甲方应在本协议签署后__个自然日内将抵顶房屋交付给乙方。
2. 验收：乙方在收到房屋后有权对房屋进行验收，如发现问题，应当及时通知甲方处理。
七、违约责任及赔偿1. 甲方如未能按时交付抵顶房屋，应按照逾期交付的天数，向乙方支付违约金。
违约金计算方式为：每逾期一天，支付欠款总额的百分之___作为违约金。
2. 若甲方所提供的房屋存在权属纠纷或质量问题，导致无法完成过户手续或影响乙方正常使用，甲方应负责解决并赔偿乙方的实际损失。
房屋抵偿工程款协议书范本5篇
房屋抵偿工程款协议书范本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方欠付乙方工程款，双方经过友好协商，就甲方以房屋抵偿欠付乙方工程款事项达成如下协议：一、协议目的双方同意以甲方拥有的房屋抵偿欠付乙方的部分或全部工程款，以解决双方的债务问题。
二、抵偿金额及房屋信息1. 抵偿金额：甲方欠付乙方的工程款共计人民币______元（大写：______元整），以本协议约定的房屋抵偿部分或全部欠款。
2. 房屋信息：甲方用于抵偿的房屋位于______市______区______路______号，建筑面积为______平方米，产权证号为______，房屋用途为______，结构为______，楼层为______，具体情况详见附件《房屋信息表》。
三、双方权益与义务1. 甲方保证所抵偿的房屋权属清晰，无争议，未设定抵押权等限制权利，符合相关法律法规的要求。
2. 乙方同意接受甲方的房屋抵偿方式支付部分或全部工程款，并保证遵守相关法律法规的规定。
3. 双方应共同办理房屋过户手续，确保乙方取得房屋的合法产权。
4. 甲方应协助乙方办理房屋过户手续，提供必要的文件资料，确保过户手续的顺利进行。
5. 乙方应按照约定支付剩余的工程款，确保工程款项的结算清晰。
四、违约责任及争议解决方式1. 若甲方所提供的房屋存在权属纠纷、限制权利或其他违法行为，导致无法办理过户手续，甲方应负责解决并承担违约责任。
2. 若乙方在工程款结算过程中存在违约行为，应按照合同约定承担相应的违约责任。
3. 若双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、协议生效及变更解除1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本协议生效后，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。
3. 若因不可抗力因素导致本协议无法继续履行，双方应协商解决方案。
以房抵工程款合同协议(精选30篇)
以房抵工程款合同协议（精选30篇）以房抵工程款合同协议篇1甲方：_________________乙方：_________________甲、乙双方就甲方以商品房抵付乙方部分代理佣金事宜，达成如下协议：___________ ______1、甲方用项目的商品房(以下称该商品房)等额抵付欠乙方代理佣金，乙方同意接受。
该商品房坐落于房号，建筑面积平方米(建筑面积以最终测绘面积为准)，单价元/平方米，总房款元;抵付甲方欠乙方代理佣金元。
代理佣金超过房款的差额元由甲方以货币方式支付。
2、双方同意：_________________在甲方与乙方或乙方指定第三方签订《商品房买卖合同》，开具等额购房发票后，甲方协助乙方或乙方指定第三方办理产权登记手续。
3、乙方原则上不许退房，如果因为特殊原因退房，须经甲乙双方一致同意。
若给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。
4、《商品房买卖合同》登记或乙方(含乙方指定第三方)领取该商品房钥匙，即视为甲方向乙方履行了支付代理佣金的义务。
5、本协议自双方签字盖章后生效，双方应积极履行各自的义务，任何一方不得以该商品房产权尚未过户、未开发票等理由，主张本协议无效或抵付行为未完成。
6、本协议一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。
甲方：_________________乙方：_________________法定代表人：_________________法定代表人：_________________经办人：_________________经办人：_________________日期：_________________日期：_________________以房抵工程款合同协议篇2甲方：_________公司住所：__________________法定代表人：_________(法定代表人的代理人：_________)乙方：_________公司住所：__________________法定代表人：_________(法定代表人的代理人：_________)鉴于：______年______月______日，甲方与乙方就_________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：_________)，建设工程总价款为：________________ __万元整人民币。
房屋抵偿工程款协议书范本3篇
房屋抵偿工程款协议书范本3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1房屋抵偿工程款协议书范本甲方：（出借方姓名）身份证号码：（身份证号码）住址：（家庭住址）联系电话：（联系电话）乙方：（借款方姓名）身份证号码：（身份证号码）住址：（家庭住址）联系电话：（联系电话）为确保甲方借款给乙方的工程款项的安全性，并为了保障双方的合法权益，双方经友好协商，就借款事项达成如下协议：一、借款金额及用途1. 甲方同意借款给乙方的金额为人民币（大写）（小写）元整，用于（借款用途）工程款支付。
二、还款方式和期限1. 乙方应按照双方约定的还款计划，按时、足额地偿还借款本金和利息。
2. 还款方式为（选择以下还款方式：一次性还清、分期还款等）。
3. 还款期限自签订本协议之日起至（约定的还款截止日期）止。
三、还款保证1. 乙方应按照还款计划，在约定的时间内还款给甲方。
如乙方未按时还款，将按本协议约定的利息标准支付逾期利息。
2. 本协议履行过程中，如乙方遇到还款困难，应及时与甲方联系协商，经双方协商一致后，可以调整还款计划。
四、抵押物权1. 为保障借款的安全性，乙方将其位于（房屋地址）的房产作为抵押物，向甲方做出抵押担保。
2. 若乙方未按本协议的约定还款，甲方有权以抵押物的形式进行强制执行。
五、提前还款1. 乙方有权在还款期限内提前清偿本协议下的所有借款，但需提前至少（提前还款期限天数）通知甲方，且支付相应的提前还款手续费。
六、违约责任1. 乙方如未按时还款或违反本协议的其他约定，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此所遭受的损失。
七、争议解决1. 本协议所发生的一切争议，应由双方友好协商解决；协商不成时，应提交法院解决。
八、其他约定1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至还款全部完成。
2. 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：篇2房屋抵偿工程款协议书范本甲方：（借款人姓名）证件号码：联系地址：联系电话：乙方：（出借人姓名）证件号码：联系地址：联系电话：经甲、乙双方友好协商一致，就甲方欠乙方工程款事项，达成以下协议：一、借款用途及金额甲方向乙方借款人民币（大写）（小写）元整，用于支付甲方在工程建设中的相关费用。