工期延期补充协议
工程合同工期延期补充协议
工程合同工期延期补充协议甲方：____________乙方：____________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订的《____________工程合同》（以下简称“原合同”）第____条第____款规定，工程预计开工日期为____年__月__日，预计竣工日期为____年__月__日。
现因不可抗力等因素导致工程无法在原合同规定的工期内完成，为了保障甲乙双方的合法权益，经双方友好协商，就工期延期事项达成如下补充协议：一、工期延期1.1 鉴于原合同约定的工程竣工日期无法按时完成，双方同意将工程竣工日期延期至____年__月__日。
1.2 工期延期后，甲乙双方应按照原合同约定的工程内容、工程质量、工程造价等事项继续履行合同义务。
1.3 工期延期引起的合同价格调整，按照原合同第____条第____款的规定执行。
若原合同中无相关规定，双方应另行协商确定。
二、费用调整2.1 因工期延期导致的工程费用增加，包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费等，甲乙双方应按照原合同约定的费用调整方式进行调整。
2.2 甲乙双方应按照原合同约定的利息计算方式，对延期付款部分的款项支付利息。
三、责任免除3.1 因不可抗力因素（包括但不限于自然灾害、社会事件等）导致工期延期，甲乙双方互不承担违约责任。
3.2 甲方应按照乙方提交的工期延期申请及相关证明材料，及时办理工期延期手续。
若甲方无正当理由拒绝办理，乙方有权要求甲方承担因此产生的全部费用及违约责任。
四、其他约定4.1 甲乙双方应积极采取措施，减少工期延期对工程造成的不利影响，确保工程质量和安全。
4.2 甲乙双方应就工期延期事宜及时履行告知义务，确保双方权益的实现。
4.3 本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
五、争议解决5.1 双方因履行本补充协议发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、附则6.1 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
最新工程工期延期补充协议书范文
最新工程工期延期补充协议书范文甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了编号为____的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），现因____原因，导致原合同约定的工程工期无法按期完成。
为确保工程顺利进行，经双方友好协商，就工期延期事宜达成如下补充协议：一、工期延期1. 原合同约定的工程竣工日期为____年____月____日，现双方同意将竣工日期延期至____年____月____日。
2. 工期延期自本补充协议签订之日起计算。
二、工期延期的原因1. 因____（具体原因）导致工程进度受到影响，该原因属于不可抗力。
2. 双方确认，工期延期系因上述不可抗力因素所致，双方均不承担违约责任。
三、工期延期的影响1. 工期延期期间，乙方应继续按照原合同约定的标准和要求进行施工。
2. 工期延期期间，甲方应继续按照原合同约定的付款方式和时间向乙方支付工程款。
四、工期延期的补偿1. 双方同意，工期延期期间，甲方无需向乙方支付额外的工期延误补偿费。
2. 双方确认，工期延期不影响原合同约定的工程质量标准和验收标准。
五、其他约定1. 本补充协议未尽事宜，仍按原合同的约定执行。
2. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____年____月____日。
工期延期补充协议书(2024版)
工期延期补充协议书(2024版)合同编号：__________工期延期补充协议书（2024版）名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：_________________名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：_________________鉴于：2. 由于______原因，导致原合同的工期需要延期；3. 双方为了确保项目的顺利实施，经友好协商，决定就工期延期事项签订本补充协议。
基于上述情况，双方达成如下协议：第一条工期延期1.1 鉴于原合同约定的工期为______年______月______日至______年______月______日，由于______原因，导致工程进度受到影响，甲方同意将工期延期至______年______月______日。
1.2 乙方应在本协议签订后______个工作日内，向甲方提交工期延期的相关材料，包括但不限于______、______、______等。
第二条延期后的权利和义务2.1 乙方应按照本协议约定的工期延期后的日期，继续履行原合同约定的义务，确保项目顺利实施。
2.2 延期后的合同价款及支付方式等事项，按照原合同的约定执行。
2.3 由于工期延期导致的额外费用，包括但不限于______、______、______等，双方协商解决。
第三条违约责任3.1 乙方如未按照本协议约定的工期延期后的日期完成工程，应按照原合同的约定承担违约责任。
3.2 甲方如未按照本协议约定的期限支付合同价款，应按照原合同的约定承担违约责任。
第四条争议解决4.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第五条其他约定5.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
装修超期补充合同8篇
装修超期补充合同8篇篇1合同编号：【编号】甲方（业主）：【甲方姓名】乙方（装修公司）：【乙方公司名称】鉴于甲乙双方签订的装修合同因故无法按期完工，现经双方友好协商，达成如下补充协议：一、背景说明甲乙双方于【原合同签订日期】签订了装修合同，约定工程应于【原合同约定的完工日期】完工。
但因各种原因导致工程进度延迟，为明确双方权益，特签订本补充协议。
二、超期原因双方确认，工程超期的主要原因包括但不限于：【超期原因说明，如材料供应延迟、设计变更、施工条件不足等】。
三、补充协议期限根据工程实际情况，双方协商确定新的工程完工期限为【新的完工日期】。
四、违约责任1. 若因乙方原因导致工程超期，乙方应按照原合同约定的违约责任承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方因此产生的损失等。
2. 若因甲方原因导致工程超期，甲方应相应调整装修费用或延长工期。
五、保障措施1. 乙方应增加施工力量，优化施工计划，确保工程按期完工。
2. 甲方应积极配合乙方施工，及时解决施工过程中的问题，确保施工进度。
3. 双方应定期召开工程进度会议，及时沟通并解决工程进展中的问题。
六、工程质量保证乙方应严格按照原合同约定及国家相关标准进行施工，确保工程质量。
如因工程超期导致工程质量问题的，乙方应承担相应的责任。
七、其他条款1. 本补充协议为原装修合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。
2. 本补充协议未尽事宜，双方可另行协商补充。
3. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
4. 本补充协议自双方签字（盖章）之日起生效。
甲方（业主）：【甲方签字】日期：【签字日期】乙方（装修公司）：【乙方公司盖章】日期：【盖章日期】八、附加条款及细节说明：在工程超期的情形下，对工期延期的具体细节做进一步约定如下：1. 延期期限及补偿约定：对于因乙方原因造成的工程超期，若延期时间超过【具体天数】，乙方应按日向甲方支付【具体金额】的违约金，并承担甲方因此产生的额外住宿费用或其他损失。
合同工期延期补充协议书标准版
合同工期延期补充协议书标准版I. 合同方甲方（发包人）：名称：地址：法定代表人：授权代表：乙方（承包人）：名称：地址：法定代表人：授权代表：II. 背景1. 甲乙双方于[原始合同签订日期]签订了[原始合同名称]（以下简称“原始合同”）。
2. 由于不可抗力因素或其他不可归责于乙方的客观原因，导致原始合同约定的施工工期无法按时完成。
III. 补充条款1. 工期延期1.1 甲乙双方一致同意将原始合同约定的竣工日期顺延至[延期后竣工日期]。
1.2 延期后的竣工日期为合同工期的最终期限，不可再行延长。
2. 费用调整2.1 因工期延期导致的相应费用调整（如材料涨价、人工费调整等），由甲乙双方协商确定并通过书面形式确认。
2.2 费用调整应以合理和必要的为准，超出合理范围的部分，由责任方承担。
3. 责任分担3.1 属于乙方不可抗力或其他不可归责于乙方的客观原因造成的工期延期，乙方不承担违约责任。
3.2 属于甲方原因造成的工期延期，甲方应当承担违约责任。
3.3 如工期延期由双方共同原因造成，则双方应按各自的过错程度承担相应的责任。
4. 质量标准及验收4.1 尽管工期延期，但乙方仍应保证工程质量符合原始合同的约定。
4.2 工程完工后，甲乙双方应按照原始合同的约定进行工程验收。
5. 争议解决5.1 因本补充协议或其执行发生争议，双方应协商解决。
协商不成的，提交[仲裁机构或人民法院]仲裁或起诉。
6. 其他6.1 本补充协议与原始合同具有同等法律效力，一经双方签字盖章生效。
6.2 本补充协议正本一式两份，甲乙双方各执一份。
签字盖章部分：甲方（发包人）：乙方（承包人）：授权代表：授权代表：日期：日期：。
装修合同超期,装修合同超期违约金补充合同8篇
装修合同超期,装修合同超期违约金补充合同8篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（装修公司）：____________________鉴于甲乙双方签订的原始装修合同，因故导致工期延误，现经双方友好协商，达成以下补充协议：一、背景说明1. 甲乙双方于____年__月__日签订原始装修合同，原定工程完工期限为____年__月__日。
2. 由于乙方原因导致工程延期，未能按照原定合同日期完成装修。
3. 为明确责任，保障双方权益，双方决定签订此补充协议，明确超期违约责任。
二、补充协议内容1. 乙方确认工程延期的事实，并承诺尽快完成剩余工程，确保装修质量。
2. 甲方同意给予乙方一定的宽限期，宽限期为___天，自本协议签订之日起计算。
3. 若乙方在宽限期内仍未完成工程，应按照以下标准支付违约金：（1）自宽限期届满之日起至实际完工之日止，每延误一天，乙方应支付甲方合同总价___%的违约金。
（2）违约金从乙方工程进度款中扣除，不足以覆盖甲方损失的部分，甲方有权追究乙方的法律责任。
4. 若因乙方违约导致甲方需另行委托第三方进行补救装修，由此产生的全部费用由乙方承担。
5. 乙方承诺采取一切必要措施加快工程进度，并及时与甲方沟通，共同解决施工中出现的问题。
6. 本补充协议为原装修合同的补充，原合同条款与本协议不符的，以本协议为准。
7. 本补充协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
三、争议解决方式1. 在执行本协议过程中，如甲乙双方发生争议，应首先友好协商解决。
2. 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
四、其他条款1. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本补充协议自双方签字（盖章）之日起生效。
3. 本补充协议的解释权归甲方所有。
甲方（业主）：____________________（签字/盖章）乙方（装修公司）：____________________（签字/盖章）日期：____年__月__日（专业法律术语及严谨性检验已完成，格式、美观性、清晰度经优化处理）篇2甲方（业主）：____________________乙方（装修公司）：____________________鉴于甲乙双方签订的原始装修合同，因故导致工期延误，现经双方友好协商，就超期违约责任及赔偿事宜达成如下补充合同：一、背景说明1. 甲乙双方于______年______月______日签署了装修合同，原定工程竣工日期为______年______月______日。
施工合同工期补充协议（3篇）
施工合同工期补充协议甲方：（合同签订方甲方名称）联系电话：（甲方联系电话）乙方：（合同签订方乙方名称）联系电话：（乙方联系电话）根据甲乙双方就施工合同（合同编号）的约定，为保证工期目标的实现并解决双方因工期延误而可能产生的经济纠纷，经双方协商一致，特制定本工期补充协议。
双方在履行合同过程中，除非另有书面约定，本协议对甲乙任一方具有约束力。
友好协商并遵守以下内容：一、工期延误的原因1.甲方在合同签订后，未能按时提供乙方所需的设计文件、施工图纸以及其他必要的施工准备材料。
2.甲方在施工过程中，变更了原始设计方案，导致乙方需要重新调整施工计划和进度。
3.甲方在施工过程中，未能及时解决工地不可抗力事件，如自然灾害、政府行为等。
4.其他经双方协商一致的工期延误原因。
二、工期延误的补偿方式1.甲方同意向乙方支付工期延误所造成的直接经济损失，包括但不限于因工期延误而导致的人力、材料、机械设备等额外费用。
2.工期延误所导致的计划外人力、机械设备等额外费用，乙方应提前向甲方提出，并经双方协商确定。
甲方同意在对应工程进度款中补偿乙方上述费用。
3.工期延误所导致的乙方违约金，双方在此约定为每延误一天按工程合同总价1%计算，乙方可在工程竣工时一并向甲方索赔。
4.除工期违约金外，甲方还同意向乙方支付相应的利润损失，具体金额由双方协商一致。
三、工期保证措施1.为保证施工工期的准时完成，乙方在施工前应向甲方提供详细的施工计划，并根据甲方的要求做出相应的调整。
2.甲方在乙方施工过程中，应提供所需的设计文件、审批手续、施工准备材料等，并确保其及时性和准确性。
3.甲方在工程施工过程中，如有任何与工期有关的问题，应及时与乙方沟通，并找出解决方案。
4.双方在履行合同过程中，如有任何工期问题，应通过友好协商方式解决。
如不能达成一致，可以通过仲裁或诉讼途径解决。
四、协议的生效与变更1.本协议自双方签字后生效，并与原施工合同具有同等法律效力。
2024年工程延期补充协议(二篇)
2024年工程延期补充协议甲方：_____乙方：_____甲乙双方于____年____月____日签订了一份金额为_____元，编号为____的服务合同（以下简称原合同）。
现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务（服务时间从____年____月____日至____年____月____日）更改为乙方将向甲方提供_____个月的服务（服务时间分为两段从____年____月____日至____年____月____日，以及从____年____月____日至____年____月____日）。
2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。
4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。
甲方：_____乙方：_____日期：____年____月____日2024年工程延期补充协议（二）【标题】____年工程延期补充协议【协议编号】XXX-____【签订日期】XXXX年XX月XX日【甲方】（施工方）：公司名称：XXX有限公司注册地址：XXX法定代表人：XXX联系电话：XXX【乙方】（业主方）：公司名称：XXX有限公司注册地址：XXX法定代表人：XXX联系电话：XXX鉴于：1. 甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订了《工程施工合同》（以下简称“原合同”），约定了工程的施工内容、合同价款、工期等事项；2. 原合同约定的工期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX 日；3. 由于不可抗力等原因，工程无法在原合同约定的工期内按时竣工；4. 双方经友好协商一致，决定签订本延期补充协议，对工程的延期进行补充约定。
基于上述情况，甲、乙方经友好协商一致，达成如下协议：第一条延期期限甲、乙方一致同意将原合同约定的工程竣工日期延期至XXXX年XX月XX日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
归提寨限价商品住房项目室外排水及雨水工程施工承包工
期延期合同
发包方：富立房地产开发有限公司
秦皇岛市房地产经营开发公司
承包方：秦皇岛秦通排水工程有限责任公司
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在归提寨限价商品住房项目室外排水及雨水工程施工合同基础上，双方就归提寨限价商品住房项目室外排水及雨水工程施工达成承包工期延期合同如下：
一、项目概况：
工程名称：归提寨限价商品住房项目室外排水及雨水工程
工程地点：燕山大学里仁学院以北；大庆石油学院以南
二、工程形象进度
1、承包范围：根据甲方提供施工图纸完成图纸范围内的归提
寨限价房室外雨、排水配套工程（室内外官网界限划分范
围：各单体建筑物1.5米外第一个检查井，包含该检查井
制作安装）管道敷设及相关排水井、化粪池、雨水井制作
安装，工程开口与红线外市政管道连接等达到工程验收的
全部内容。
2、承包内容：施工图纸范围内的工程施工、工程验收、工程
保修。
三、工期延误原因
1、甲方提供不了管道敷设的工作面，设计图纸管道上方有堆放物和构筑物暂时无法清除。
四、工期延误时间
现经甲乙双方协商，经甲方同意确认，原合同竣工日期2014年5月30日顺延至2015年6月30日。
五、合同生效
订立地点：秦皇岛海港区
双方约定：盖章后生效
发包人（公章）：承包人（公章）：
年月日年月日。