人防工程补充协议改1
人防施工合同补充协议
人防施工合同补充协议协议编号： [填写协议编号]签订日期： [填写签订日期]协议主体：甲方：[填写甲方全称] 地址：[填写甲方地址] 联系人：[填写甲方联系人] 联系电话：[填写甲方联系电话]乙方：[填写乙方全称] 地址：[填写乙方地址] 联系人：[填写乙方联系人] 联系电话：[填写乙方联系电话]鉴于甲方与乙方已就人防施工项目签订了某年某月某日的《人防施工合同》（以下简称“原合同”），为明确双方在施工过程中所提出的补充要求和约定事项，经甲、乙双方友好协商一致，特制订本补充协议，并作为原合同的一部分。
具体条款如下：1. 项目变更1.1 乙方同意对原合同约定的人防施工项目进行以下变更： - [填写具体变更内容] - [填写具体变更内容]1.2 甲方同意对项目变更给予合理的配合和支持。
2. 施工期限延长2.1 原合同约定的人防施工期限由原定的[填写原施工期限]延长至[填写延长后的施工期限]。
2.2 延长施工期限所产生的费用由甲方与乙方按比例进行分担。
具体分摊比例为： - 甲方承担[填写甲方分摊比例]的费用 - 乙方承担[填写乙方分摊比例]的费用2.3 甲方在延长施工期限内提供必要的配合和支持，确保项目顺利进行。
3. 工程款支付方式调整3.1 原合同约定的工程款支付方式由[填写原支付方式]调整为[填写调整后的支付方式]。
3.2 工程款支付调整后的具体细则如下： - [填写具体细则] - [填写具体细则]4. 违约责任4.1 若甲方或乙方未履行本补充协议约定的任何义务或条件，对方有权要求违约方承担相应的违约责任。
4.2 违约方应在收到书面通知后的[填写通知期限]内采取必要的纠正措施或补救措施。
如在通知期限内未能采取行动，非违约方有权解除原合同并要求违约方承担因解除合同而产生的损失。
5. 争议解决5.1 甲乙双方如因本补充协议的履行发生争议，应友好协商解决。
5.2 如协商不成，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。
人防工程整改工程合同范本
人防工程整改工程合同范本合同编号：_________ 甲方（发包方）：_________地址：_________法定代表人/授权代表：_________联系电话：________乙方（承包方）：_________地址：_________法定代表人/授权代表：_________联系电话：_________鉴于甲方拥有人防工程（以下简称“工程”），需对工程进行整改以确保其安全和使用功能；乙方具有人防工程整改的资质和能力，愿意承担工程的整改工作。
双方依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，经友好协商，就工程整改事项达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[填写工程名称]2.工程地点：[填写工程地点]3.工程规模：[填写工程规模，如整改面积、具体部位等]4.工程现状：[详细描述工程当前存在的问题和需要整改的具体内容]二、整改内容与要求1.整改内容：(1)[具体整改项目1](2)[具体整改项目2](3)[具体整改项目3](4)...2.整改要求：(1)整改工作需严格按照国家相关标准和甲方要求进行。
(2)整改后的工程质量需达到合格（或优良）标准。
(3)整改过程中需注意安全生产，确保施工现场安全。
三、合同价格与支付1.合同总价：人民币[填写合同总价]，大写：[填写合同总价大写]。
2.支付方式：(1)预付款：合同签订后[具体天数]个工作日内，甲方支付合同总价的[具体比例]%作为预付款。
(2)进度款：根据工程进度，乙方提交请款申请及相应证明材料，甲方审核通过后支付相应进度款。
(3)结算款：整改工程全部完成并经甲方验收合格后，支付至合同总价的[具体比例]%；剩余[具体比例]%作为质保金，在质保期满无质量问题后一次性付清。
3.支付时间：具体支付时间根据工程进度和乙方请款申请确定。
四、工期与质量保证1.工期：自[填写开工日期]至[填写竣工日期]。
2.质量保证：乙方保证整改后的工程质量符合国家相关标准和甲方的要求，整改工程质量保修期为[填写保修期限]。
人防工程修复施工协议(3篇)
第1篇甲方（以下简称“甲方”）：[甲方全称]乙方（以下简称“乙方”）：[乙方全称]鉴于甲方拥有[具体工程名称]人防工程，该工程因[原因说明，如：自然老化、使用磨损、自然灾害等]，需要进行修复施工，乙方具备相应的施工资质和经验，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：[具体工程名称]人防工程修复施工1.2 工程地点：[具体地址]1.3 工程规模：[具体工程规模描述，如：建筑面积、防护单元数量等]1.4 修复内容：[具体修复内容描述，如：墙体加固、设施更新、通风系统改造等]1.5 工程预算：[工程总预算金额]二、施工期限2.1 施工开始日期：[具体日期]2.2 施工结束日期：[具体日期]2.3 乙方应按照甲方要求，确保工程按期完工。
三、施工质量3.1 乙方应严格按照国家有关人防工程的相关规范、标准和施工图纸进行施工。
3.2 乙方保证工程质量，确保工程达到国家规定的质量标准。
3.3 乙方应定期向甲方报告施工进度和质量情况。
四、工程验收4.1 工程完工后，乙方应组织甲方进行验收。
4.2 验收合格后，甲方应向乙方支付工程款。
4.3 如验收不合格，乙方应负责整改，直至合格为止。
五、工程款支付5.1 甲方应按照合同约定，分阶段向乙方支付工程款。
5.2 乙方应按照甲方要求，提供相关工程资料和发票。
5.3 甲方在支付工程款前，有权对工程进行质量检查。
六、违约责任6.1 乙方未按约定时间完成工程，每逾期一天，应向甲方支付[金额]的违约金。
6.2 甲方未按约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付[金额]的违约金。
6.3 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决7.1 双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决。
7.2 协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他8.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
人防设备改装合同范本
人防设备改装合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承揽方）：____________________鉴于甲方需要对其人防设备进行改装，乙方具备相应的改装资质和能力，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在人防设备改装过程中的权利、义务和责任，确保改装工作的顺利进行。
第二条改装内容及要求1. 改装内容：乙方应根据甲方提供的具体要求，对人防设备进行改装，改装内容包括但不限于设备升级、功能扩展、性能优化等。
2. 改装要求：改装后的人防设备应满足国家相关标准和甲方提出的具体技术要求。
第三条合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币（大写）：__________________元整（￥：__________________元）。
2. 支付方式：甲方应在合同签订后______个工作日内支付合同总价款的______%作为预付款，余款在改装完成并通过甲方验收后______个工作日内一次性支付。
第四条施工期限乙方应在合同签订后______天内完成改装工作，并通知甲方进行验收。
第五条双方权利与义务1. 甲方权利与义务：- 甲方有权监督乙方的改装工作，并提出合理化建议。
- 甲方应按合同约定支付合同价款，并提供必要的协助和配合。
- 甲方应在乙方通知验收后______天内完成验收工作。
2. 乙方权利与义务：- 乙方有权按照合同约定收取合同价款。
- 乙方应按照合同约定和甲方要求进行改装，并保证改装质量。
- 乙方应在改装完成后及时通知甲方进行验收，并提供必要的技术支持。
第六条违约责任1. 如甲方未按合同约定支付合同价款，每逾期一日，应向乙方支付逾期未付款项的______%作为违约金。
2. 如乙方未按合同约定完成改装工作，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的______%作为违约金。
第七条争议解决双方因履行本合同所发生的一切争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
建设工程施工合同补充协议改简洁范本
建设工程施工合同补充协议改建设工程施工合同补充协议改一、背景和目的随着建设工程的进行，施工合同中可能会出现一些变更需求或者不完善的部分，为了确保双方利益的平衡、项目的顺利实施，需要对原有施工合同进行补充协议改动。
本补充协议改的目的是明确变更的内容、方式和时间，并确保各方在补充协议改后继续遵守原有的施工合同。
二、双方确认的变更内容根据双方协商一致，对原有施工合同的以下条款进行补充协议改动：1. 合同金额的调整补充协议改后，合同金额相应发生变更，变更后的金额为X元。
双方同意按照补充协议改后的金额进行支付。
2. 工期的调整补充协议改后，原有施工合同中约定的工期相应调整，新的工期为X天。
双方同意按照补充协议改后的工期进行施工和验收。
3. 材料的调整补充协议改后，由于市场供应情况发生变化，双方协商一致对原有施工合同中约定的部分材料进行调整。
具体调整的材料为X，调整后的价格为X元/X。
双方同意按照补充协议改后的材料和价格进行供应和支付。
4. 工程变更的规定补充协议改后，双方约定工程变更的规定，即任何工程变更需经双方书面同意，并按照双方协商的变更内容和方式执行。
三、补充协议改的方式和时间1. 方式补充协议改的方式为：双方通过书面形式达成一致，签署补充协议。
2. 时间双方同意在本补充协议改签署之日起生效，并以原有施工合同约定的方式进行履行。
四、其他条款1. 本补充协议改是对原有施工合同的补充和修改，不影响原有合同中的其他约定，除非在本补充协议改中有明确约定。
2. 双方同意在履行本补充协议改过程中保持积极合作，共同解决可能出现的问题和难题，确保项目按时完成。
3. 本补充协议改未约定事项，双方可参照原有施工合同进行解决，如有争议，遵循原有施工合同的争议解决程序。
以上是双方对建设工程施工合同补充协议改的内容和约定，双方在充分理解并自愿的基础上签署本补充协议改，并共同遵守。
人防工程合同补充协议
人防工程合同补充协议甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲乙双方于[日期]签订了《人防工程施工合同》（以下简称“原合同”），现基于工程项目的实际需要，经双方协商一致，就原合同中未尽事宜达成以下补充协议：一、工程范围与内容1. 补充工程包括但不限于[具体补充工程内容]，该部分工程应符合国家及地方有关人防工程建设的标准和规范。
2. 对于新增的工程内容，乙方应提供详细的施工方案，并需得到甲方书面确认后方可执行。
二、工期调整1. 因补充工程内容导致原合同工期需要顺延的，双方同意将整体工程竣工时间延期至[新的竣工日期]。
2. 乙方应合理安排施工进度，确保补充工程不影响主体工程的质量和安全。
三、费用支付1. 补充工程所涉及的费用按照[具体计费方式]计算，由甲方按照合同约定的付款方式支付给乙方。
2. 乙方完成补充工程后，应及时向甲方提出验收申请，并在通过验收后的[具体时间]内提交完整的结算资料。
四、质量保证1. 乙方应保证补充工程的质量符合国家及行业标准，并对所施工的补充工程承担相应的质量保修责任。
2. 如补充工程存在质量问题，乙方应在接到甲方通知后[具体时间]内无偿修复。
五、违约责任1. 若乙方未能按补充协议约定的时间完成补充工程，应按原合同中的相关条款承担违约责任。
2. 若甲方未能按补充协议约定的时间支付相关费用，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式按照原合同规定执行。
六、其他事项1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
2. 本补充协议未尽事宜，按照原合同的相关条款执行。
3. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日。
人防工程补救方案
人防工程补救方案一、目前我国人防工程存在的问题1、存在老化和损坏问题。
一些早期建设的人防工程由于年代久远，设备老化，设施损坏严重，已经不能满足当前的安全要求。
2、缺乏维护和管理。
一些人防工程在建设后没有得到及时维护和管理，导致设施的使用寿命大大降低，安全隐患增加。
3、设计不合理。
一些人防工程在设计时存在不合理的地方，如逃生通道不畅通、防灾设备不全等，造成安全隐患。
以上问题的存在，给人民生产生活带来了很大的安全隐患，因此需要采取一些补救措施以提高人防工程的安全性。
二、人防工程补救方案1、加强维护和管理第一，加强定期检查。
人防工程的设施和设备需要每隔一段时间进行检查，及时发现和解决可能存在的问题，以确保人防设施的安全性。
人防工程需要每隔一段时间进行全面的检查，包括设施、设备、防灾物资等的检查，及时发现和解决存在的问题。
第二，加强日常管理。
对人防工程需要进行日常的管理，对于一些高频使用、易损设施，需要加强管理，保障其正常运行。
人防工程需要建立健全的管理体系，明确责任，加强日常管理。
第三，加强培训。
人防工程还需要对相关责任人进行培训，提高其应急处置能力。
人防工程需要对相关责任人进行安全培训，提高其安全意识和安全技能。
2、更新老化设施和设备第一，更新老化设施。
对于存在老化和损坏的设施，需要及时进行更新，以确保其安全性。
人防工程需要根据实际情况，对老化设施进行更新，以确保其安全性。
第二，更新老化设备。
对于老化的设备也需要进行更新，确保其正常运行。
人防工程需要对老化设备进行更新，确保安全运行。
第三，使用优质材料。
在人防工程的建设和更新中，需要使用优质的材料，提高设施的安全性和使用寿命。
人防工程需要使用优质的材料，提高设施的安全性和使用寿命。
3、弥补设计不合理第一，改造设计不合理的地方。
对于设计不合理的地方，需要进行改造，以提高人防工程的安全性。
人防工程需要对设计不合理的地方进行改造，提高其安全性。
第二，加强消防设施建设。
人防监理合同补充协议
竭诚为您提供优质文档/双击可除人防监理合同补充协议篇一：人防工程监理合同范本20xx－0202）建设工程监理合同住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定（ＧＦ－第一部分协议书委托人（全称）：监理人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程规模：二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件1.协议书；2.专用条件；3.通用条件；4.附录，即：附录a相关服务的范围和内容附录b委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师总监理工程师姓名：。
身份证号码：。
国家注册监理工程师号：。
人防监理工程师资格证书编号：。
五、签约酬金签约酬金（大写）：监理标准服务费的95%。
（小写）：/六、期限监理期限:施工阶段日历天（实际期限以签订合同之日起至竣工验收合格之日止），并提供工程保修阶段监理服务。
七、双方承诺1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立1.订立时间：年月日。
2.订立地点：。
3.本合同一式8份，具有同等法律效力，双方各执4份。
委托人：（盖章）监理人：（盖章）住所：住所：邮政编码：邮政编码：法定代表人或其授权法定代表人或其授权的代理人：（签字）的代理人：（签字）开户银行：开户银行：账号：账号：电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：第二部分通用条件1.定义与解释1.1定义除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
补充协议(人防)最新范本1
人防通风工程施工承包合同书发包方（以下简称“甲方”）：承包方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装承包合同条例》以及省、市建委的有关文件规定，为明确双方在施工过程中权利、义务和经济责任，经双方协商同意，签定本合同。
第一条：工程概况1 工程名称：2 工程地点：莆田市秀屿区笏石镇3 承包范围：本工程承包范围以发包人提供吉祥公园地下室战时人防通风工程的施工图纸、莆田市人防办批复文件为依据内所有的工程项目施工。
第二条：合同价款及承包方式1、本工程固定包干总价为人民币壹拾肆万元整（即RMB ¥ 140000元）不含税 (包工、包料、包质量、包安全、包工期、包验收、保修)的承包方式。
明细详见合同附件报价清单。
2、固定总价为完成本合同约定承包人工作所需的所有费用，无论合同清单内是否体现，均已视为所有工作费用已包含在合同包干总价内。
3、承包人须承担满足现行规范和政府相关部门要求的材料及成品、半成品的送检、检验、检测及验收，此等送检、检验、检测及验收的费用综合包干在工程量清单综合单价中。
4、承包人负责内业资料签章、评定、合并、汇总的责任。
5、包含所需的验收资料及组织协调有关验收程序等。
第三条：合同工程款支付1、通风设备全部到场经甲方确认后付乙方合同总价50 %即70000元的工程款；乙方收到款后立即组织安装；所有的设备安装、调试完成后甲方应付乙方合同总价20 %即28000元的工程款；经当地人防办验收合格后甲方应付乙方合同总价 10%即 14000元的工程款；验收合格通过后剩余17%的工程款甲方应一次性付清即23800元的工程款。
剩余3%的工程款作为质保金待验收合格期满一年后半个月内付清。
2、甲方将合同工程款汇到乙方指定的账户：支行，户名：，帐号：第四条：违约责任1、本合同签章生效后，到本合同工程全部完工验收合格以前，若承包人未经发包人同意不履行合同的为违约，承包人须按本合同价款的5%向发包人支付违约金。
人防工程施工补充协议
甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：鉴于甲乙双方于[日期]签订的《人防工程施工合同》（以下简称“主合同”），为进一步明确甲乙双方的权利、义务和责任，确保人防工程质量和施工进度，经双方友好协商，达成以下补充协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地址：[工程地址]3. 建设规模：[工程规模]4. 结构类型：[结构类型]5. 设计单位：[设计单位名称]6. 监理单位：[监理单位名称]二、工程内容及承包范围1. 乙方根据主合同约定，承担本工程的设计、施工、验收等工作。
2. 本工程涉及人防工程主体结构、通风、给排水、电气、消防等设施的建设。
三、施工工期1. 本工程开工日期为[开工日期]，竣工日期为[竣工日期]。
2. 乙方应按照国家及地方有关规范、规程和设计要求，确保工程质量和施工进度。
四、工程款支付方式1. 本工程无预付款。
2. 乙方在工程进度达到以下节点时，甲方支付相应工程款：（1）主体结构完成30%，支付工程款的30%；（2）通风、给排水、电气、消防等设施完成50%，支付工程款的20%；（3）工程竣工验收合格，支付工程款的25%；（4）质保期满，支付剩余工程款及质保金。
五、工程材料设备1. 乙方应按照设计要求，选用符合国家及地方标准的材料设备。
2. 乙方应提供材料设备的合格证明文件，确保材料设备质量。
六、工程质量管理1. 乙方应严格按照国家及地方有关规范、规程和设计要求，进行工程质量控制。
2. 甲方有权对工程质量和施工进度进行监督检查。
七、违约责任1. 乙方未按约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
2. 甲方未按约定支付工程款，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
八、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
九、其他1. 本补充协议作为主合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
补充协议
甲方：云南上基房地产开发有限责任公司
乙方：云南富诚人防设备有限公司
为明确双方的责任、权利和义务，在昆明玉器城项目人民防空地下室防护设备制作安装工程合同基础下，签订本补充协议，原合同与补充协议条款不符内容，以补充协议内容为准。
一、合同范围：
人防图纸范围内的1-1标、二标、3-1栋人防地下室防护设备制作、安装工程。
二、付款方式
1、合同签订后20天内甲方向乙方支付单项工程造价的10%的工程备料款。
2、门框及其他所有预埋件安装完毕后20天内，甲方向乙方支付单项工程合同造价30%的工程进度款。
3、所需人防设备进场后20天内，甲方向乙方支付单项工程造价30%的工程进度款。
4、人防设备安装完毕并经人防主管部门现场验收合格，乙方备齐合格验
5
三、结算方式
（1）昆明玉器城项目人民防空地下室防护设备制作安装工程合同范围内的工程，价格形式为单价包干，设备材料单价及计算规则参照双方认可后的人防地下室人防工程防护材料价格表（附件：昆明玉器城地下室人防工程防护材料报价表）进行计算，增加的设备材料参照云南省人防办价格指导或市场价，经双
方确认后的价格进入结算，工程量按施工图纸、现场签证、设计变更、通知及竣工等资料按实结算，结算时按云南省人防办指导价计价后总价下浮8%为最终结算价。
（2）上述本合同已确定的附件《昆明玉器城地下室人防工程防护材料报价表》为云南省人防办指导价格，该价格作为材料价进入结算后总价下浮8%。
四、工程验收
昆明玉器城项目人防防护设备工程政府主管部门验收由承包单位全部负责，承担一切未经过政府主管部门验收带来的一切责任和损失。
五、其他
1、因承包人安全措施、施工工艺、施工质量、施工管理、机械操作等原因导致的其他安全事故或财产损失的，所造成的一切损失由承包人承担。
2、本工程施工现场实行封闭管理，严禁非施工人员进入施工现场。
因承包人管理不善，致使非施工人员进入施工现场发生安全事故，所造成的一切损失由承包人承担。
3、如因上述原因发生安全事故或财产损失情形，并给发包人造成损失的，承包人应对发包人损失予以赔偿。
4、承包人进入施工现场后，严格遵守国家及地方的相关法律法规，遵守《昆明玉器城项目管理办法》，必须按发包方项目管理要求和总包方、监理方管理组织安全生产，服从发包方、总包方、监理方在安全生产、文明施工方面的管理。
在进度、质量、安全方面必须满足于土建总包方的要求。
5、甲方协调提供现场施工用水、用电接口，乙方装表计量，按实际发生的费用交至总包方或甲方。
六、违约责任
本协议签署后，双方应共同遵守执行，如一方违约，按合同总价的5%支付守约方违约金。
七、协议签订后双方签字盖章生效，未尽事宜双方协商解决，如协商解决无
果，由项目所在地人民法院解决。
甲方（签章）：乙方（签章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
联系电话：联系电话：
签订日期：签订日期：。