设备补充采购合同范本推荐10篇
设备补充采购合同范本3篇
设备补充采购合同范本3篇篇一设备补充采购合同甲方（采购方）：名称：______________________地址：______________________电话：______________________法定代表人：________________乙方（供应方）：名称：______________________地址：______________________电话：______________________法定代表人：________________一、设备清单及价格设备名称：______________________规格型号：______________________数量：______________________单价：______________________总价：______________________二、质量标准和技术要求乙方所提供的设备应符合国家相关标准和甲方的技术要求，确保设备的质量和性能稳定可靠。
三、交货时间和地点1. 交货时间：______________________2. 交货地点：______________________四、付款方式1. 甲方应在合同签订后______个工作日内支付合同总价的______%作为预付款；2. 设备到货验收合格后______个工作日内，甲方支付合同总价的______%；3. 剩余合同总价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下支付给乙方。
五、包装和运输1. 乙方应按照国家相关标准和甲方的要求对设备进行包装，确保设备在运输过程中不受损坏；2. 运输费用由______方承担。
六、安装和调试1. 乙方负责设备的安装和调试工作，确保设备正常运行；2. 安装调试时间为______个工作日。
七、验收1. 设备安装调试完成后，甲方应及时组织验收；2. 验收标准按照国家相关标准和甲方的技术要求执行；3. 如验收不合格，乙方应在______个工作日内整改完毕，直至验收合格。
设备采购合同最新的范本(通用10篇)
设备采购合同最新的范本（通用10篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!设备采购合同最新的范本（通用10篇）合同是一种对民事法律关系进行有效保护的契约,是现代社会中一种新型的契约形式。
设备采购补充协议合同范本
设备采购补充协议合同范本甲方（需方）：乙方（供方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方购买乙方设备事宜，经充分友好协商，达成一致，签订本补充协议。
一、产品清单及价格1. 设备名称：____________设备型号：____________数量：____________单价：____________合计：____________中标总价格（大写）：____________2. 甲方向乙方支付合同总金额的 % 即人民币元整作为预付款。
若乙方延期交货，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金金额为合同总金额的 %。
二、交货时间及地点1. 交货时间：乙方应按照甲乙双方约定的时间表及时完成设备的生产和准备工作，确保设备在约定时间内交付给甲方。
若乙方延期交货，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金金额为合同总金额的 %。
2. 交货地点：设备交付地点为甲方指定的地点。
乙方负责将设备运输至指定地点，并负责设备的安装和调试。
三、质量保证1. 乙方保证所提供的设备符合国家标准和行业标准，具备应有的功能和性能。
2. 乙方承诺自设备交付之日起，提供一年的免费保修服务。
保修期内，如设备出现非人为损坏的质量问题，乙方负责免费维修或更换。
四、售后服务1. 乙方应在交付设备时提供详细的使用说明书和操作培训，确保甲方能够正确使用和维护设备。
2. 乙方应在合同有效期内提供及时、专业的售后服务，解答甲方在使用过程中遇到的问题。
五、争议解决如甲乙双方在履行本补充协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他1. 本补充协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本补充协议与原设备采购合同具有同等法律效力，如有冲突，以本补充协议为准。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日。
设备采购合同补充协议范本(设备采购补充协议范本)
设备采购合同补充协议范本(设备采购补充协议范本)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!设备采购合同补充协议范本(设备采购补充协议范本)设备采购合同补充协议范本1合同补充协议书共含6篇，由本店铺推荐，本店铺希望以下多篇范文对你的学习工作能带来参考借鉴作用。
设备采购合同安装合同(热门10篇)
设备采购合同安装合同（热门10篇）设备采购合同安装合同第1篇发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)根据《民法典》及有关规定，结合本工程的具体情况，经协商一致，达成如下合同条款，在资共同信守。
一、工程名称：二、工程地点：三、施工期限：本工程施工工期25天(从乙方收到甲方定金之日起)本工程进场日期为________年____月____日。
竣工验收日期：________年____月____日。
四、工程内容及质量要求乙方按甲方所需要的厨房设备数量、规格、要求而维修安装调试(具体详见设备清单为准)。
五、维修工程造价：本工程总造价(不含税务发票)合计人民币大写百拾万仟佰元整。
：元。
(详见产品清单数量为准)设备维修如有增减，再另外结算。
六、付款方式1、实行分期付款方式，即双方签订合同之日起，甲方向乙方支付人民币：壹万元整(10100.00)为本合同定金。
2、乙方维修进度到，就清洗油烟罩完毕，甲方向乙方支付人民币：叁万元整(30000.00)为工程进度款。
3、设备维修及安装调试合格后，甲方开业经营1个月内付清本工程维修全部余款给乙方人民币：4、如果甲方未能向乙方支付本工程进度款时，乙方有权停止施工。
七、双方违约责任1、乙方完成工期不符合规定，乙方每天按合同总造价，偿付逾期违约金给甲方。
2、甲方未按合同规定支付工程款给乙方，甲方每天按合同总造价，偿付逾期违约金给乙方。
3、在履行本合同过程中如发生争议，双方好协商解决，协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院起。
八、其他1、工程进场施工前，甲方应现场清理完毕，完成供排水及土建烟道等设备，提供水、电、能源(油、石油气等)装置，并接到施工现场范围内供乙方使用。
2、如遇下列情况，工期应相应延期(1)甲方在合同规定进场前一天，不交给乙方施工场地、进场道路、施工用水、电、能源而影响乙方进场施工时。
(2)在施工中因停水、停电影响6小时以上时。
(3)甲方未按合同支付工程进度款给乙方而影响施工进度时。
设备采购合同补充协议范本(范本文)
设备采购合同补充协议范本1. 引言2. 主合同主合同的名称：【主合同名称】主合同的编号：【主合同编号】主合同签订日期：【主合同签订日期】3. 补充内容3.1 设备规格根据主合同约定的设备规格，在本协议生效后，双方经讨论并协商一致，对设备规格进行如下修改：•原设备规格：【主合同中原设备规格的具体描述】•修改后的设备规格：【修改后的设备规格的具体描述】双方确认并同意，修改后的设备规格应成为主合同的一部分，并对设备交付、验收等相关事项产生相应影响。
3.2 交付日期主合同约定的设备交付日期为【主合同约定的交付日期】，经双方协商一致，修改如下：•修改后的设备交付日期为【修改后的交付日期】。
双方同意在修改后的设备交付日期前完成相应准备工作，并做好交付的准备。
3.3 费用及支付方式在主合同中约定的费用及支付方式基础上，双方经协商一致，对费用及支付方式进行如下修改：•原费用及支付方式：【主合同中原费用及支付方式的具体描述】•修改后的费用及支付方式：【修改后的费用及支付方式的具体描述】双方同意按照修改后的费用及支付方式执行，确保付款及收款的准确和及时。
3.4 其他事项本补充协议生效后，主合同中未修改的条款仍具有法律效力。
双方应按照主合同及本协议的约定履行各自的义务。
如有与本协议有关的争议，应通过友好协商解决；若协商无果，则提交至有管辖权的仲裁机构裁决。
4. 其他条款4.1 适用法律本协议的解释、效力、执行和争议解决均适用法律。
4.2 生效和变更本协议自双方代表签字或盖章之日起生效，并对双方具有约束力。
本协议的任何修改或补充均应以书面形式，并经双方代表签字或盖章后生效。
4.3 知识产权本协议项下的一切知识产权归属于相应权利人。
未经权利人书面授权，另一方不得使用、复制或传播相关知识产权内容。
5. 签署本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
供方（盖章）：采购方（盖章）：日期：日期：代表人（签字）：代表人（签字）：。
设备补充采购合同范本
设备补充采购合同范本甲方：（公司名称）地址：（公司地址）电话：（公司电话）法定代表人：（法定代表人姓名）签署人：（签署人姓名）职务：（签署人职务）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）电话：（公司电话）法定代表人：（法定代表人姓名）签署人：（签署人姓名）职务：（签署人职务）鉴于甲方需要补充购买设备，乙方具备提供所需设备的能力，双方经友好协商，达成如下补充采购合同条款：第一条产品名称和规格1.1 甲方将向乙方采购以下设备（以下简称“产品”）：（列出所需设备的名称和规格，如有型号可一并填写）第二条数量和价格2.1 甲方需要购买的设备数量为（具体数量），总价为（具体金额）。
第三条交货时间3.1 乙方应在合同签订之日起（具体天数）内完成交货并将产品运送至甲方指定的地点。
第四条付款方式4.1 甲方应在收到乙方交付的产品之前支付合同总金额的（具体百分比，如30%）作为首付款项。
4.2 余下款项应在乙方交付产品之日起（具体天数）内一次性支付给乙方。
第五条产品质量与保修5.1 乙方保证所提供的产品符合约定的规格和质量标准。
5.2 产品自交付之日起，享受（具体保修期限，如一年）的免费保修服务。
5.3 如产品在保修期内出现质量问题，甲方有权要求乙方进行维修或更换，并由乙方承担相应费用。
第六条违约责任6.1 任何一方未按照合同约定的交货时间、数量、质量要求履行义务的，应向对方支付相应违约金。
6.2 如一方严重违约导致合同无法履行，对方有权解除合同，并要求违约方承担损失赔偿责任。
第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决。
7.2 若协商未能解决，则任何一方均有权向所在地法院提起诉讼。
第八条合同变更8.1 任何关于合同的变更或补充事项，双方必须经书面协商一致，并签署补充协议。
8.2 补充协议具有与本合同同等的法律效力。
第九条合同生效9.1 本合同经双方签字盖章后生效，并自（具体日期）起执行。
9.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
设备采购合同(最新10篇)
设备采购合同（最新10篇）设备采购合同篇一甲方（需方）：____________________乙方（供方）：____________________经过双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。
一、产品清单及友情链接1、产品清单及价格（此表须与招标文件一致，可附后）设备名称____________________设备型号____________________数量____________________单价____________________合计____________________中标总价格（大写）2、全部设备验收合格后的七日内，甲方向乙方支付合同总金额的________%即元人民币整。
若延期付款，甲方每天应向乙方缴纳延期额的千分之一作为罚金。
合同总金额________%的余款即________元人民币作为质保金，若设备运行正常，质保金在验收完成一年后的七日内一次性无息给付。
二、交货时间及地点1、交货时间：________（投标文件承诺时间）。
若延期交货，乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为罚金。
因不可抗拒力所导致的交货，服务及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文处理。
2、交货地点：送货上门，安装调试。
三、保修条款乙方针对本项目的售后服务保修措施祥述（投标文件承诺内容）。
下例情况不属保修范围：1、不可抗力引起的损害；2、用户电力系统故障（如接地不良，电压超过规定范围等）引起的损坏；3、用户私自维修引起的损坏；4、用户自行造成的机械损坏（用户正常使用除外）；5、其它不属于供应商负担的保修事宜。
四、相关权利及义务1、甲方收到乙方设备后，乙方应在开发区政府采购管理办公室，开发区监察审计部门，开发区政府采购中心的共同监督下及时验收，验收时可对不符合合同要求及评标样本的设备或产品拒绝接收；2、甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试，并督导完成；3、甲方有权监督乙方的售后服务，对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任；4、甲方在合同规定期限内履行付款责任；5、甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系，乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容，以便保证合同的正常履行；6、甲方对乙方的技术及商业机密予以保密；7、乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项；8、乙方有权在实施安装调试时，提出合乎情理的协助要求；9、双方指定联系人，所有保修过程均应由双方经手人签字纪录。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
设备补充采购合同范本推荐10篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!设备补充采购合同范本推荐10篇设备补充采购合同范本第一篇采购人(以下称甲)：供应商(以下称乙方)：住址：住址：第一条合同标的乙方根据甲方需求提供下列货物和服务：货物名称、规格及数量，详见“供货一览表”。
第二条合同总价款1、本合同项下货物总价款为_____元(大写)人·民币，分项价款详见上述“供货一览表”中有明确规定。
2、本合同总价款是货物的制造、包装、运输、安装、调试、培训等验收合格之前所有含税费用。
3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
第三条权利保证乙方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。
一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第四条质量保证1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术参数响应及偏离表”相一致;若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。
乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。
货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
第五条包装要求1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。
该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
第六条交货和验收1、乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物和服务，交付地点由甲方指定。
如果招标文件对交货时间未明确规定，则乙方应当在______年______月______日之前将货物和服务交付甲方。
2、乙方交付的货物和服务应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的要求。
乙方提供的货物和服务不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收，由此引起的风险，由乙方承担。
3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。
4、乙方应将所提供货物的装箱清单、采购人手册、原厂质包卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方;乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
5、由甲方签署验收单并加盖单位公章。
招标文件对验收另有规定的，从其规定。
6、货物和系统调试验收的标准：招标文件规定的验收标准。
第七条伴随服务/售后服务1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：(（1)货物的现场安装、调试和/或启动监督;(2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。
主要培训内容为货物的基本性能、日常使用操作、维护与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力(如火灾、雷击等)造成的故障除外。
货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。
所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
保修期后的货物维护由双方协商再定。
第八条货款支付1、本合同项下所有款项均以人·民币支付。
2、款项支付方式：所供货物经安装调试最终验收合格后支付合同款项的90 %，余款作为质量保证金于安装调试验收后的12个月内一次性支付。
第九条违约责任1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
3、如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金;同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的1%的滞纳金。
如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。
甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。
6、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。
7、乙方在承担上述4-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务(甲方解除合同的除外)。
甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
第十条合同的变更和终止除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
第十一条合同的转让乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十二条争议的解决1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。
货物符合标准的，鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下两种种方式解决争议：(（1)向甲方所在地有管辖权的人·民法院提起诉讼;(2）向南京仲裁委·员会按其仲裁规则申请仲裁。
3、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十三条合同生效及其他1、本合同自签订之日起生效。
2、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，两份交采购代理机构。
3、采购中心为甲方的采购代理机构，根据甲方的授权代其采购，确定乙方为中标单位，但不承担本合同规定的甲方的权利和义务。
4、合同应按照_的现行法律进行解释。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：代表签字：授权代表签字：开户银行：开户银行：帐号：帐号：电话号码：采购代理机构：项目负责人：签约住址：签约时间：______年______月______日电话号码：设备补充采购合同范本第二篇甲方(供方)：乙方(需方)：为保障甲、乙双方的合法权益，在平等互利的基础上，经双方协商一致，甲乙双方就购买酒店餐具用品达成如下协议：一、产品名称及清单-见附表二、合同总金额-人·民币(大写)-(不含税费、运杂费、保险费及其它相关费用等)。
三、付款方式：合同签订，甲方将样品送交乙方封存后，乙方向甲方一次性支付全部货款。
四、验收标准1、该批货物均按国家技术标准验收，应随货备有合格证、原产地证明、质保书、装箱单等证明文件。
2、甲方按照乙方要求，分品种提供样品交乙方封存，收货时以封存样品核对验收。
五、违约责任1、逾期交货：因甲方原因，不能按期交货，每推迟一天，甲方每天按合同货款总值的1%支付违约金。
2、逾期付款：若乙方无正当理由延期付款，乙方需向甲方支付违约金，每推迟一周付款，则按合同货款总值的1%支付罚金，给予乙方补偿。
六、本合同一式贰份，签字盖章后生效，甲方持壹份，乙方持壹份，合同附件一与本合同具有同等法律效力。
七、一切由于执行本合同引起的或与本合同有关的争执，甲、乙双方应通过友好协商解决。
甲方：乙方：设备补充采购合同范本第三篇补充协议编号：______________.合同编号为：_______________.买方:住址:电话：卖方: 住址: 传真：电话：传真：买卖双方经过友好协商，同意就下列事项签订补充协议(以下简称“协议”)，作为对买卖双方于______年____月____日签订的“”合同(合同编号为：_________，以下简称“合同”)的修改和补充：一、对合同第_________条的修改如下：二、对合同第_________条的补充如下三、本协议为本合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。
买卖双方之间的一切权利义务以合同及协议中约定的为准。
协议内容如与合同内容存在不一致的情形，以本协议内容为准。
四、本协议在双方授权代表签字、加盖公司印章后生效。
五、本协议一式二份，买卖双方各一份。
买方：住址：邮编：授权代表签字：签字日期：卖方：住址：邮编：授权代表签字：签字日期：设备补充采购合同范本第四篇甲方：乙方：本着”互利共赢，长远发展”的原则，在公平、合理、平等的前提下，甲、乙双方依据《_合同法》以及相关法律法规在充分协商的基础上，就乙方采购甲方壁挂炉事宜签订本合同，以兹双方信守：一、产品名称、规格、型号、数量、价格：(详见附件一《华帝公司客户提货计划单》)二、质量要求技术标准、产品保修期限：1.甲方所供产品必须符合国家技术标准;2.产品整机保修期从所供产品验收合格之日起壹年。