楼盘与装修公司合作协议
开发商与装饰公司合作协议
开发商与装饰公司合作协议一、合作目的为了更好地推进房地产开发业务，提高项目品质，开发商公司（以下简称“开发商”）与装饰公司（以下简称“装饰公司”）进行合作，实现共同发展、互利共赢。
二、合作方式1.开发商与装饰公司共同签署本协议，并约定在项目开发过程中，装饰公司将作为开发商的配套服务商，承担相应的装饰工程、室内设计及装修施工等任务。
2.开发商将为装饰公司提供开发项目的相关信息，并就装修设计、施工方案等事项提供必要的支持和帮助。
3.装饰公司将按照开发商的要求，全面参与项目的建设和开发，并负责项目装修的设计、施工、材料和设备采购、施工管理等一系列工作。
同时，装饰公司须确保项目在规定时间内交付，并保证工程质量。
4.开发商和装饰公司需建立常态化沟通机制，定期召开工作会议，及时解决问题。
三、合作期限1.开发商与装饰公司签署的本协议为期三年，自协议签署之日起生效。
2.双方签署后续项目合同，装饰公司在此期限内为其开发的项目提供服务。
四、费用结算1.开发商和装饰公司按照合同约定的方式进行费用结算。
2.装饰公司收取服务费用，费用标准由双方协商确定并明确计入合同中。
五、保密条款1.开发商和装饰公司在合作过程中所知晓的开发商公司商业机密、商业秘密等均须视为机密，不得向第三方透露。
2.开发商和装饰公司在合作过程中产生的一切文件、文档、技术资料等均属于双方共有财产，未经双方同意，任何一方不得擅自使用、披露。
六、违约责任1.开发商或装饰公司任何一方不能按期履行本协议约定的，应向另一方承担相应的违约责任。
2.因不可抗力原因致使一方无法履行本协议的，双方应在协商一致的前提下变更协议或解除合同。
七、协议变更1.双方在执行本协议的过程中，如有需要变更本协议某项条款或增加附属协议，应通过书面形式进行协商达成一致意见，更新签署协议并生效。
2.本协议变更后，新协议或附属协议的条款、实施细则等具备与本协议同等的法律效力。
八、争议解决如发生争议，双方应协商解决，协商无效的，双方同意将争议提交本协议签订地英属开曼群岛仲裁机构进行仲裁，仲裁裁决是终局仲裁裁决，对双方均有约束力。
2024开发商与装修公司精装修合作协议
开发商与装修公司精装修合作协议合同编号：__________第一章：合作宗旨与目标1.1甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，充分发挥各自优势，共同推进精装修住宅项目的实施。
1.2双方共同目标是打造高品质、高舒适度、高环保标准的精装修住宅产品，满足市场需求，提升甲方项目的品牌形象和市场竞争力。
第二章：合作范围与内容2.2乙方根据甲方的需求和项目特点，提供专业的精装修设计方案，并负责施工图设计、装修材料采购、装修施工、售后服务等全过程服务。
2.3甲方负责提供符合国家规定的建筑设计和施工图纸，以及项目的相关资料和信息，为乙方的设计和施工提供必要的技术支持和配合。
第三章：合作期限与方式3.1本合作协议的有效期为____年，自双方签订之日起计算。
3.2乙方向甲方提供精装修设计和施工服务，按照项目进度和质量要求，完成装修工程。
3.3甲方按照约定的时间和方式向乙方支付装修费用，具体费用标准和支付方式由双方另行协商确定。
第四章：质量标准与验收4.1装修工程应按照国家相关标准和规范进行设计和施工，确保装修质量符合要求。
4.2乙方应建立健全质量管理体系，对装修工程进行全面质量管理，确保装修材料、施工工艺和施工质量达到优良水平。
4.3装修工程完成后，甲乙双方应共同组织验收，验收合格后方可交付使用。
验收不合格的，乙方应在规定时间内整改，直至达到甲方要求。
第五章：售后服务与保修5.1乙方应提供完善的售后服务，包括装修工程的维修、保养、技术咨询等。
5.2乙方应按照国家规定和行业惯例，对装修工程提供保修服务，保修期限为____年，自工程验收合格之日起计算。
5.3保修期内，如装修工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后及时进行维修，确保装修工程的正常使用。
第六章：知识产权与保密6.1除非双方另有约定，任何一方在履行本合同过程中所创造的或获取的知识产权归创造方或获取方所有。
6.2乙方保证其提供的精装修设计不侵犯任何第三方的知识产权，否则乙方应承担由此产生的一切法律责任。
物业小区装修公司合作协议（通用8篇）
物业小区装修公司合作协议（通用8篇）物业小区装修公司合作协议篇1甲方:《企业法人营业执照》注册号：乙方:《企业法人营业执照》注册号：为现实资源共享，和谐共鸁，本着有效利用客户资源、增进合作交流原则，根据国家有关法律、法规的规定，甲乙双方在友好、平等、自愿、协商一致的基础上，就彼此长期合作事宜达成以下协议：一、合作范围甲方经营管理范围内所辖物业项目二、合作方式甲方为乙方提供合作项目所属物业的基本信息以及营销场地，广告宣传等配套服务。
保障乙方业务的顺利开展;乙方向甲方支付一定费用作为报酬，积极配合、参与甲方物业管理房屋维修需要配合的工作，并以优质的装饰服务满足甲方保持良好物业企业形象的需求。
三、合作期限1、20 年月日起至20 年月日止，共计个月。
2、协议期满，本协议自动终止。
3、双方如需续订协议，应在本协议期满十个工作日内向对方提出书面意见。
四、合作费用合作费用是每个合作项目中应由乙方支付给甲方的费用，以合作项目的单位逐个结算。
如下：1、甲方为乙方提供双方互利的展示(甲方所负责物业实际户型及装饰效果图)位置。
乙方将注明其设计单位，此项为乙方义务提供，甲方将不在收取任何费用。
2、甲方将向乙方提供业务常驻推广展示位置，并允许乙方派谴相关人员，在不影响甲方物业管辖外的能力由乙方选择具体展示位置，乙方会携带相关必要的展示工具如展示板、桌椅等，所有费用将由乙方负责。
五、权利和义务1、甲方权利(1)对乙方的从业资质及证明文件进行审查、审核。
(2)对乙方行《物业装饰装修管理规定》情况进行检查、监督。
(3)依据《住宅装修工程施工质量行业规范》对乙方工程质量进行监督。
(4)依据物业管理相关规定对乙方施工人员行为进行合理的管理和制约。
(5)装修期间对施工乙方现场工作进度以及公共设施情况执行监督管理。
2、甲方义务(1)在乙方营销业务开展前为其提供合作项目中相关物业的房型图等资料。
(2)在乙方营销业务开展期间为其提供适宜的办公场地。
开发商与装修公司精装修合作协议
开发商与装修公司精装修合作协议一、协议目的本协议的目的是明确开发商与装修公司在精装修方面的合作关系，确保双方利益，实现共赢。
二、协议内容1. 合作模式开发商与装修公司为实现对外提供精装修服务，合作模式如下：•开发商统一委托装修公司进行精装修；•装修公司派出专业团队进行施工；•开发商根据委托进行付款。
2. 工程范围本协议所指的精装修包括但不限于以下范围：•墙面、天花、地面、门、窗装修；•卫生洁具、电器、厨卫电器等采购和安装；•安装灯饰、窗帘、窗纱等；•各类涂料、地板、瓷砖及其他装修材料采购和使用。
3. 质量标准开发商与装修公司应保证精装修达到以下质量标准：•装修品质达到合同约定水平；•承诺使用合格的装修材料和设备；•完成时间按照合同约定保质保量地完成。
4. 费用支付开发商与装修公司在精装修项目中的费用支付如下：•开发商必须在批准精装修开工之前支付一定比例的装修款项；•精装修工程完毕后，装修公司提供质量保证期，并完成竣工结算。
5. 变更和解除若开发商需要变更合同内容，必须经双方协商达成共识，签署书面变更协议。
同时，一旦发现任何违规行为，则用户在不通知的情况下可以解除本协议并要求退还所有费用。
三、合作注意事项为了保证精装修的顺利进行，双方应注意以下事项：1.开发商应提前向装修公司提供精装修的需求，并按照合同规定支付相应的款项；2.开发商应提供施工现场，并对施工过程进行监督；3.装修公司应保证装修质量，如发现任何装修瑕疵应及时更改；4.双方应互相尊重，保持合法合规。
四、合同条款•合同签署地点：北京市朝阳区（撰写时间）；•合同有效期：三年；•双方各执一份正本，具有同等效力；•合同未尽事宜另行协商。
五、法律适用和争议解决本协议的适用和解释以中华人民共和国相关法律、法规为准。
任何因本协议引起的争议，应由双方协商解决；如协商不成，应提交至相关仲裁机构解决。
六、协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效，并且有效期内可以在双方协商一致的情况下进行变更或终止。
同小区装修公司合作协议书
同小区装修公司合作协议书身份证号码：_______________联系电话：_______________乙方（装修公司）：_______________公司名称：_______________法定代表人：_______________联系电话：_______________鉴于甲乙双方均为同一小区的居民，为了共同提高居住环境质量，经友好协商，达成以下合作协议：一、合作内容1.1 乙方为甲方提供装修服务，包括但不限于设计、施工、材料采购等。
1.2 乙方应根据甲方的要求和预算，制定合理的装修方案。
1.3 乙方应保证装修工程的质量，确保装修后的房屋符合相关标准和规定。
二、合作期限2.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，至装修工程竣工验收合格之日止。
2.2 如遇特殊情况，需延长合作期限的，双方应提前协商并签订书面补充协议。
三、费用支付3.1 甲方应按约定向乙方支付装修款项，具体金额以双方签订的装修合同为准。
3.2 甲方应在签订本协议后一周内支付首期款项，占装修款项的30%。
3.3 甲方应在装修工程开工前支付第二期款项，占装修款项的40%。
3.4 甲方应在装修工程竣工验收合格后支付尾款，占装修款项的30%。
四、质量保证4.1 乙方应按照国家相关法律法规和行业标准进行装修施工，确保工程质量。
4.2 乙方应对所承担的装修工程提供质保期，质保期内如出现质量问题，乙方应负责免费维修。
4.3 甲方有权对乙方的装修工程进行监督和检查，如发现质量问题，有权要求乙方及时整改。
五、违约责任5.1 如甲方未按约定时间支付装修款项的，每逾期一天，应向乙方支付逾期款项千分之五的违约金。
5.2 如乙方未按约定时间完成装修工程的，每逾期一天，应向甲方支付逾期工程总价千分之五的违约金。
5.3 如因乙方原因导致装修工程质量问题，造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决6.1 本协议在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
装修跟楼盘合作协议书模板
甲方（楼盘开发商）：地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（装修公司）：地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方开发的楼盘（以下简称“本项目”）已进入销售阶段，为了确保本项目房屋的装修质量，提高房屋的附加值，甲方与乙方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：一、项目概述1. 项目名称：____________________2. 项目地址：____________________3. 项目规模：____________________4. 项目性质：____________________二、合作内容1. 乙方负责本项目房屋的装修设计与施工，包括但不限于水电改造、墙面处理、地板铺设、厨卫设备安装等。
2. 乙方按照甲方提供的设计图纸和施工规范进行施工，确保装修质量符合国家标准和甲方要求。
3. 乙方负责提供装修所需的原材料、设备、工具等，并保证其质量符合相关标准。
4. 乙方在施工过程中应遵守国家法律法规、行业标准及甲方规定的各项规章制度。
三、工期与进度1. 装修工期自合同签订之日起，至装修工程全部完工验收合格之日止，具体工期为____个月。
2. 乙方应按照甲方要求，在规定的时间内完成装修工程，并确保工程质量。
3. 如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付____元违约金。
四、质量标准1. 乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求进行装修施工，确保装修质量。
2. 装修工程完成后，甲方有权对装修质量进行验收，验收标准如下：a. 符合国家相关标准和规范；b. 材料质量合格；c. 施工工艺规范；d. 无明显缺陷。
五、费用及支付1. 本项目装修费用总额为人民币____元，包括材料费、人工费、设备费等。
售楼部装修工程合同9篇
售楼部装修工程合同9篇第1篇示例：售楼部装修工程合同一、甲方：(公司名称)地址：电话：鉴于甲方拥有一处位于（地址）的售楼部，为了提升装修品质，现委托乙方进行售楼部装修工程。
双方经友好协商，达成以下合同：二、装修工程内容：1. 本次装修工程内容包括但不限于：- 售楼部大厅装修设计及施工；- 售楼部办公室装修设计及施工；- 售楼部门厅、走廊装修；- 卫生间、休息区装修；- 电气、空调等设备的安装调试。
2. 装修风格：根据甲方要求，乙方应设计出符合楼盘特色和品牌形象的装修风格，确保装修风格与周边环境协调一致。
三、工期及费用：1. 工期：乙方应当妥善安排施工计划，保证按照计划完成装修工程。
装修工期为（具体天数），自合同签订之日起计算。
2. 费用：本次装修工程的总费用为（具体金额），双方均同意按照约定的支付方式及进度支付。
3. 迟延责任：若因乙方原因导致工程未能按时完成，乙方应承担相应的责任并补偿甲方相应的损失。
四、质量保证：1. 装修工程应符合国家相关规定和行业标准，保证使用环保材料，确保装修质量达到甲方的要求。
2. 乙方应对装修工程提供一年的质量保修期，期间内如有质量问题，乙方应及时进行修复或更换，质保期过后，乙方应提供相关维修及维护服务。
五、争议解决：在装修工程过程中，如双方发生争议，应友好协商解决。
协商不成的，应提交至有关部门进行调解或仲裁。
六、其他约定：1. 本合同自双方签字盖章生效，并同等效力。
2. 双方都需遵守合同约定，保证双方权益。
（以下无正文）甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上即为关于售楼部装修工程合同的内容。
希望双方能够按照合同约定履行各自责任，确保装修工程顺利进行，并达到甲方的预期效果。
感谢双方的合作！第2篇示例：售楼部装修工程合同为了规范售楼部装修工程过程，确保双方利益，特制定本合同条款。
本合同一式两份，双方各执一份，具有法律效力。
一、工程内容1.售楼部装修工程内容包括但不限于：大堂装修、展示厅装修、样板间装修、办公区装修等。
装修公司楼盘合作协议书
装修公司楼盘合作协议书协议编号：_____________甲方（装修公司）：_____________地址：_____________________代表人：_________________联系电话：_______________乙方（楼盘开发商）：_____________地址：_____________________代表人：_________________联系电话：_______________鉴于甲乙双方在平等、自愿的基础上，就乙方开发的楼盘（以下简称“项目”）进行装修合作，经友好协商，达成以下合作协议：一、合作内容1. 甲方负责项目的室内装修设计及施工工作，具体内容包括住宅区域、公共区域及其他附属设施的装修。
2. 乙方负责提供符合装修要求的建筑结构及相关配套设施，并确保施工现场的安全。
二、合作方式1. 甲方根据乙方提供的装修标准和要求，提交设计方案供乙方审核。
2. 方案确定后，甲方组织施工队伍进场施工，并按照约定的时间节点完成各阶段工作。
3. 乙方负责工程的质量监督及验收工作。
三、质量要求1. 甲方必须保证装修工程质量达到国家及行业标准，使用符合环保要求的装修材料。
2. 如出现质量问题，甲方应负责无偿修复直至满足质量标准。
四、工期要求1. 甲方应根据合同约定的时间安排施工计划，并确保按期完成。
2. 因不可抗力或乙方原因导致工期延误的，双方应重新协商确定完成时间。
五、费用支付1. 双方应按照合同约定的付款方式和时间节点进行费用结算。
2. 乙方应按照约定支付预付款、进度款及尾款。
六、违约责任1. 任何一方未履行或不完全履行本协议规定的义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如因一方原因导致合作无法继续，该方应承担相应的法律责任。
七、争议解决本协议在履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本协议自双方代表人签字盖章之日起生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
装饰与房地产开发公司战略合作协议
甲方：
乙方：
依照《合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，为实现资源共享，和谐共赢，甲乙双方经过充分协商，本着强强联合，互惠互利的宗旨，在友好、平等、自愿，协商一致的基础上，就彼此长期合作事宜达成以下合作协议：
一：合作范围
甲方经营管理楼盘项目内设计施工装修
二：合作时间
2017年12月18日——2019年12月31日
二、合作方式
甲方为乙方提供合作项目所属小区基本信息，以及营销场地，广告宣传等配套服务，保障乙方业务的顺利开展。
乙方为甲方免费提供合作项目户型设计方案及专业家装咨询，并免费提供一栋别墅，两套方案，两套单元房，每套两个方案，风格是新中式和现代。
三、合作内容
甲方为乙方提供的项目与内容：
1、甲方为乙方提供楼盘所有的户型图与水电安装图；
2、甲方为乙方提供售楼处、交房处排放乙方广告展架
位、宣传单页等其他广告位。
3、甲方为乙方提供交房期间30米宣传位；
4、甲方为乙方提供交房期间室内装修咨询处；
5、甲方负责向业主推荐乙方公司，协助乙方承揽业务，但甲方仅承担推荐义务，除此以外的其他事项由乙方直接与业主洽谈，甲方无任何理由担保义务及不负责承担其他任何直接或连带责任；
6、甲乙双方公众微信号等其他网络宣传方式互相宣传。
乙方为甲方提供的项目与内容：
1、乙方为甲方提供户型方案效果图，甲方用于展示给业主或有意项购本楼盘住宅的人群，甲方不得向外流失或作为他用，乙方依法享有户型方案效果图的全部版权；
2、乙方为甲方提供售楼处户型方案效果图展板；
3、乙方为甲方提供交房期间领钥匙业主小礼品及手提袋；
4、乙方营销场地提供甲方宣传广告展、宣传单页等广告位。
四、其他条款：
1、本协议规定终止之日前30日，双方协商续约事宜；
2、本协议规定终止之日后没有续签的，本协议自动
解除；
3、本协议有效期内，经甲乙双方协商同意解除，本协议自动解除；
4、因不可抗力如战争、严重自然灾害、国家政策或法规等因素使本协议不能正常执行，本协议自动解除；
7、本协议未尽事宜，双方可协商解决。
6、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，甲乙双方授权代表签字盖章后正式生效。
甲方签字盖章：乙方签字盖章：
2017年_____月____日 2017年_____月____日。