太阳能工程安装合同模板(8篇)
太阳能工程安装合同范文5篇
太阳能工程安装合同范文5篇篇1太阳能工程安装合同范文甲方：_______________（委托人）乙方：_______________（承包商）鉴于甲方拟对其位于_______________（地址）的房屋/厂房进行太阳能光伏发电系统的安装，并为此选择乙方作为合作承包商，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，就相关事宜达成如下一致意见并签订本合同：一、安装范围及内容：1. 乙方将在_______________（具体位置）安装太阳能光伏发电系统，包括太阳能发电板、电池储能系统、逆变器及其它相关设备，保证系统能够正常运行。
2. 安装过程中，乙方应当保证施工质量和安全，合理安排施工时间，确保完成时间不超过_______________（规定期限）。
二、合同价格及支付方式：1. 本合同总价款为_______________（具体金额），包含设备采购费用、施工费用及相关材料费用，乙方不得要求甲方另行支付其它费用。
2. 甲方应当在签订本合同后的_______________（具体时间）内支付合同总价款的50%，剩余50%款项应在太阳能光伏发电系统安装完成后一次性支付。
三、质保期及售后服务：1. 乙方保证所提供的设备和材料符合国家标准，保修期为_______________（具体时间），期满后乙方将提供终身维护服务。
2. 在质保期内，如发现设备和材料有任何质量问题，乙方应当及时处理并予以修复，不得收取任何费用。
3. 质保期外，乙方应当提供终身维护服务，维护费用由甲方支付。
四、合同变更：1. 任何一方如需变更合同内容，必须经过双方友好协商，并书面签订书面变更协议方可生效。
2. 未经双方协商一致且书面确认，任何一方不得擅自变更合同内容。
五、违约责任：1. 如乙方未按照约定时间和要求完成太阳能光伏发电系统的安装、未保质保量完成工程，则视为违约，应当承担违约责任。
2. 如甲方未按约定时间支付款项，视为违约，应当承担违约责任。
农村太阳能安装合同6篇
农村太阳能安装合同6篇篇1甲方（安装方）：___________乙方（客户）：___________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方安装太阳能系统一事，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：农村太阳能安装项目2. 工程地点：____________村3. 工程内容：太阳能设备的安装、调试及后期维护二、工程要求1. 甲方须按照乙方要求及国家相关标准，进行太阳能设备的选型、设计、安装和调试。
确保工程质量和安全。
2. 甲方应保证太阳能系统的运行效率和使用寿命，确保系统正常运行并满足乙方使用需求。
3. 甲方在安装过程中应遵守安全规范，确保施工现场安全，防止事故发生。
三、工程期限本工程自合同签订之日起开始，至工程完工并验收合格之日止。
四、合同价款及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：乙方应按照以下比例支付工程款项：合同签订后支付______%作为预付款；工程完工并验收合格后支付剩余款项。
五、质量保证及售后服务1. 甲方应保证所安装的太阳能设备质量符合国家相关标准，并提供相应的质量证明文件。
2. 甲方提供一年的质保期，质保期内因设备质量问题导致的故障，甲方应免费维修或更换。
3. 甲方在质保期后提供有偿维护服务，具体费用另行协商。
4. 甲方应在接到乙方故障报修通知后，尽快响应并解决问题。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定履行义务，应承担违约责任，并向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按合同约定支付款项，甲方有权停止服务，并要求乙方支付滞纳金。
3. 因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方应协商解决。
七、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
八、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。
太阳能工程安装合同范文9篇
太阳能工程安装合同范文9篇第1篇示例：太阳能工程安装合同范文甲方：（委托人）地址：联系人：电话：鉴于甲方拥有一幢位于（安装地址）的建筑，并有意安装太阳能发电设备，乙方具备相关的安装能力和经验，双方经友好协商，就太阳能发电设备的安装事宜达成如下合同：一、工程内容1.1 乙方接受甲方的委托，承担起太阳能发电设备的安装工程，包括但不限于太阳能电池板、逆变器、支架等设备的安装，并确保各项设备可以正常运行。
1.2 乙方应当按照相关法规和技术标准进行施工，保证太阳能发电设备的安全、稳定、高效运行。
二、工程进度和质量保证2.1 乙方应当在合同签订后（具体时间）内完成太阳能发电设备的安装工作，并按时交付使用。
2.2 乙方承诺所安装的太阳能发电设备符合国家标准和相关技术要求，并提供相应的质量保证书。
2.3 完工后，乙方应当协助甲方办理相关检测和验收手续，确保设备符合相关规定。
三、费用及支付方式3.1 甲方应当按照合同约定支付安装费用（具体金额），支付方式为（一次性付清/分期付款）。
3.2 如因甲方原因导致工程延迟或增加，乙方有权要求调整费用，并经双方协商确定调整后的支付方式和金额。
四、保修及售后服务4.1 安装完工后，乙方应当提供（具体时间）的免费保修期，确保设备正常运行。
4.2 保修期内，如设备因质量问题出现故障，乙方应当提供免费维修或更换服务。
4.3 保修期过后，乙方可提供收费的维护服务，并签订相应的维护协议。
五、违约责任5.1 若乙方未能按照合同约定时间完成安装工程，由此造成甲方损失的，乙方应当承担相应的赔偿责任。
5.2 若甲方未能按时支付安装费用，导致工程延迟的，甲方应当向乙方支付延期费用。
5.3 除非因不可抗力因素导致，任何一方违反合同约定应当承担的责任。
六、合同变更和解释6.1 若甲方需变更合同约定内容，应当提前通知乙方并取得其书面同意。
6.2 合同的解释权归双方所有，合同履行过程中如有争议，双方应当友好协商解决。
安装光伏发电合同8篇
安装光伏发电合同8篇安装光伏发电合同1甲方(业主)：________________乙方(服务企业)：________________根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，结合本分布式光伏发电项目服务(以下简称项目)的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、诚实守信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。
第一条项目概况1-1项目名称：________________1-2项目________________1-3装机容量：________________1-4首年发电量(kWh)：________________1-5项目服务范围：________________□前期调研：________________□项目设计：________________□安装调试：________________□运维内容：________________第二条项目期限2-1安装期限：________________2-2运维期限：________________第三条项目标准3-1项目设计标准：________________3-2项目安装标准：________________3-3项目检测和评估标准：________________3-4项目运维标准：________________第四条项目价款本项目安装费用：单价(人民币)________元/瓦，总价款为________元，(大写)________元。
(可另列附件)。
第五条付款方式第六条项目设计6-1乙方提供项目设计的，甲方应在日内确认设计内容。
6-2项目设计经双方书面确认后，甲方需变更设计的，应提前日与乙方协商，并签订项目设计变更单，项目竣工日期顺延。
第七条设备提供7-1项目施工所需的设备和原材料应由双方确认，并列明清单(附件1)。
7-2乙方提供项目设备和原材料的，应提前日通知甲方验收，双方应对项目设备和原材料到达现场的事实予以确认。
7-3甲方提供项目设备和原材料的，应符合设计文件的要求。
太阳能工程安装合同范文正规版5篇
太阳能工程安装合同范文正规版5篇篇1太阳能工程安装合同范文甲方：（委托人）地址：电话：邮编：法定代表人：乙方：（承接人）地址：电话：邮编：法定代表人：鉴于甲方需要在其工厂/办公楼/住宅等建筑物上安装太阳能发电设备，乙方具有从事太阳能工程安装的技术和能力，经双方友好协商，达成如下协议：第一条项目简介甲方同意委托乙方负责在甲方工厂/办公楼/住宅等建筑物上安装太阳能发电设备，并确保其正常运行。
第二条项目内容1.乙方应按照相关标准和规定，设计、采购、安装太阳能发电设备，并保证其符合甲方的使用需求。
2.乙方应根据实际情况，合理安排工程计划，确保工程按时完工。
3.乙方应负责设备的调试和运行监测，确保设备正常运行。
4.乙方应提供安装后的设备保养和维修服务，以保证设备的长期稳定运行。
第三条价格与支付方式1.本工程的总价为_______元，其中设备费用为_______元，人工费用为_______元。
2.甲方应于签订本合同后的_____日内支付设备费用的____%作为预付款，剩余款项于工程竣工后_____日内支付。
3.如工程因甲方原因延误，乙方有权要求甲方支付额外的人工费用。
4.如工程因乙方原因延误，乙方应负责相应的赔偿责任。
第四条保修期设备安装完工后，乙方应对设备进行一年的免费保修。
保修期内，如设备出现故障，乙方应及时调整、修理或更换，并承担相应的维修费用。
第五条知识产权乙方应保证所提供的设备与服务不存在知识产权纠纷，如有发生，应承担相关法律责任。
第六条违约责任若一方未能按照合同规定的内容和标准提供服务或履行义务，应承担违约责任，并赔偿对方相应的损失。
第七条合同解除1.任何一方违反本合同的约定，严重损害双方利益的，对方有权解除本合同。
2.经协商一致，双方可以随时解除本合同。
3.合同解除后，双方应协商处理未竣工的工程，并就已完成的工程支付相应的费用。
第八条其他1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方完成合同约定的义务为止。
太阳能工程合同书8篇
太阳能工程合同书8篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就太阳能工程的建设达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________太阳能工程。
2. 工程地点：____________。
3. 工程内容：太阳能设备的安装、调试及运行维护等。
二、工程期限本工程自合同签订之日起开始，至工程完工并通过验收合格之日止。
具体工期按照双方约定执行。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币________元（大写：_____________________元整）。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定支付工程款项，具体包括预付款、进度款和尾款等。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家标准、行业标准以及甲方的要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后的合理时间内组织验收。
3. 验收标准：按照国家标准、行业标准以及合同约定的技术要求进行验收。
五、工程保修及服务1. 保修期：工程验收合格之日起，保修期为______年。
2. 保修范围：因乙方施工质量问题导致的故障或损坏，乙方应负责免费维修。
3. 售后服务：乙方应提供必要的售后服务，包括技术支持、培训等。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权停止施工，并追究甲方的违约责任。
2. 若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不达标，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时沟通，协商解决。
七、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项1. 双方应共同遵守相关法律法规，履行合同约定的义务。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
太阳能光伏安装承包合同6篇
太阳能光伏安装承包合同6篇篇1太阳能光伏安装承包合同甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方希望在其建筑物上安装太阳能光伏发电系统，为此委托乙方进行安装工作。
为明确双方权利义务，经友好协商，特签订本合同，共同遵守下列条款：第一条项目概况1.1 甲方要求安装光伏发电设备的建筑物为（具体地址），面积约为平方米。
1.2 光伏发电设备规格为（具体型号），总装机容量为千瓦。
第二条合同价款2.1 安装费用为元整，甲乙双方同意在履行本合同后进行结算并支付。
2.2 若工程实际施工情况需要修改，需重新协商确定费用。
第三条施工周期3.1 本合同工程的计划施工周期为天，自合同签订之日起计算。
3.2 在正常施工期内，因甲方原因导致施工延误，应顺延工期。
第四条质量标准4.1 乙方应按照国家相关标准和规范，确保安装工程质量合格。
4.2 安装设备应具备产品合格证书，并在质保期内提供售后服务。
第五条违约责任5.1 违约一方应赔偿对方因此产生的所有损失，并承担相应法律责任。
5.2 本合同履行过程中如有争议，双方应友好协商解决，协商不成需向有管辖权的法院提起诉讼。
第六条其他事项6.1 本合同未尽事宜，双方可协商补充相关内容，补充内容与本合同具有同等法律效力。
6.2 本合同经双方签字之日生效，合同有效期为年，到期后可协商续签。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
以上为《太阳能光伏安装承包合同》，特此签署。
此合同书面由双方代表签署，并由双方各执一份。
本合同文字形式可以是以纸质文件，亦可为电子格式，任何一方的授权代表都能可能书面签署。
签署本合同表示双方认可了该合同中包含的所有条件，用以解决该项目的相关问题。
愿此合同为双方合作带来成功。
【合同有效期：自双方签署之日起生效，至年月日止。
】签字人：【称谓：甲方授权代表，签字：】【称谓：乙方授权代表，签字：】签字日期：【年月日】【年月日】篇2太阳能光伏安装承包合同甲方：（委托人姓名）乙方：（承包人姓名）鉴于甲方拥有一定的太阳能光伏设备，并希望对其进行安装、调试和维护，与乙方就安装服务事宜，达成如下协议：一、安装服务内容1. 乙方将按照甲方的要求，为甲方提供太阳能光伏设备的安装、调试和维护服务。
太阳能安装合同范本(精选10篇)
太阳能安装合同范本（精选10篇）太阳能安装合同范本第1篇甲方:乙方：甲、乙双方经协商，决定在甲方指定地点安装太阳能工程，特签订本合同如下：一、为确保工程安装质量，乙方派专业安装人员，并严格按照甲乙双方共同确定的安装方案进行施工。
二、为确保工程安装质量，甲方必须使用乙方的原装标准化配件。
三、甲方在乙方施工过程中必须给予配合。
在甲方具备安装条件开始安装前天，甲方水电必须到位。
因甲方原因造成施工延误工期顺延。
四、乙方责任;1、根据合同要求，向甲方提供合格的产品。
2、根据合同要求，向甲方提供主要产品的'型号、规格及数量详见内置清单。
3、乙方按照服务承诺对该工程进行服务，详细服务内容见：“太阳能工程售后服务承诺”。
五、工程金额及付款方式：1、合同总价款为人民币￥贰万肆仟元整(24000元整)。
2、本合同经双方签字、盖章后生效。
合同生效后即日起，甲方即向乙方支付合同价30% 的预付款，计人民币￥:柒仟贰佰元整(7300元整)。
3、经甲方验收合格后，剩余工程款项甲方向乙方一次性付清。
六、施工与工期：1、乙方收到甲方预付款之日起，进入现场施工。
2、在工程安装过程中，如甲方对乙方另有要求，双方可另行协议解决。
七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字、盖章后生效。
八、在履行本合同的过程中发生争议，甲乙双方应友好协商解决，未能协商解决的，可通过法律途径解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日太阳能安装合同范本第2篇(以下简称“甲方”)(以下简称“乙方”)经甲方对乙方承包资格的考核，甲方同意将黔东新城川黔工业港建设工程项目26米进港大道路路灯安装工程分包给乙方来完成。
现为明确甲、乙双方在该工程中的权利义务，以利于双方配合协作，保质保进度完成路灯安装工程，本着平等互利、协商一致的原则，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经过充分协商，双方同意达成以下协议：第一条工程项目一、工程名称：黔东新城川黔工业港建设工程项目26米进港大道路路灯安装工程二、工程地点：贵州镇远县三、工程内容：按照总承包工程招标文件和甲方的要求实施。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
太阳能工程安装合同模板甲方：_____乙方：_____根据《中华人民共和国合同法》和有关法律的规定，双方在“平等、自愿、协商一致”的基础上签订本合同，共同遵守。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、合同价款及产品1、合同价款：元(大写：____元整)。
2、产品及价格：_____(品牌)吨保温水箱一台，每吨单价元)。
空气能5P机一台，单价。
注：_____本工程价款已含税金，并开具工程发票。
2.2工程价款中含：运输费、安装工时费、调试费、检测费等。
三、合同工期1、合同签定后，备料期为____天，安装工期为____天，计划安装时间为____年____月____日至____年____月____日，具体甲方提前____天通知乙方。
四、工程款支付：甲方在支付乙方工程款时，由乙方开具收款收据给甲方。
1、合同签订生效后，首付预付款____元(大写：_____)。
2、货到安装地点后付款____元(大写：_____)。
3、安装完毕调试运行正常后，甲乙双方检验合格一次性付清尾款____元(大写：_____)。
注：若甲方不按合同履行付款，有权撤回设备。
五、保修与售后服务1、自安装完工之日起，热水器整机保修三年，配件(控制器、安全泄压阀、管道)保修一年。
2、规定保修期内，凡属于制造问题发生的故障，均可免费维修。
3、下列情况不属于免费维修范围，可提供修理服务，但要收取材料费：(1)用户使用不当(搬运、磕碰、输入不合适电压等)造成的损害或正常日久损耗。
(2)未经本公司许可，自行或非本公司特约安装维修点安维修造成的损害。
(3)因不可抗力(如火灾、水灾、地震、战争等)造成的损害。
4、在保修期内，乙方接到通知____小时内必须到现场处理。
六、双方职责1、甲方职责1、按本合同规定办理工程款支付手续。
2、协调总包单位提供监时堆放场地。
3、协调总包单位提供电源接口。
4、工程安装时，所使用的水电费用。
2.乙方职责1、乙方需配专业技术人员进行施工安装，在规定的合同工期内完成该工程。
乙方在施工过程中必须服从甲方的管理和现场监理的监督。
七、违约责任除不可抗力及政府政策行为原因，双方应严格按照合同条款履行义务，不得违约，否则守约方有权按合同总造价的____%向违约方追究违约责任，违约金不足弥补损失的应赔偿不足部分的损失。
八、合同终止九、其他1、双方如有新的约定，应签订本合同的补充协议，其同样具有法律效力。
本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方友好协商解决;协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。
2本合同自双方签字盖章之日起生效，款项付清后失效。
太阳能工程安装合同模板（二）甲方：_____乙方：_____根据《中华人民共和国民法典》和有关法律的规定，双方在“平等、自愿、协商一致”的基础上签订本合同，共同遵守。
一、工程概况1、工程名称：_____2、工程地点：_____二、合同价款及产品1、合同价款：_____ 元(大写：____元整 )。
2、产品及价格：_____品牌) 吨保温水箱一台，每吨单价____元)。
空气能5P机一台，单价。
注： 2.1本工程价款已含税金，并开具工程发票。
2.2工程价款中含：运输费、安装工时费、调试费、检测费等。
三、合同工期1、合同签定后，备料期为____天，安装工期为____天，计划安装时间为____年____月____日至____年____月____日，具体甲方提前5天通知乙方。
四、工程款支付：甲方在支付乙方工程款时，由乙方开具收款收据给甲方。
1、合同签订生效后，首付预付款____元(大写：_____ )。
2、货到安装地点后付款____元(大写：_____ )。
3、安装完毕调试运行正常后，甲乙双方检验合格一次性付清尾款____元(大写：_____ )。
注：若甲方不按合同履行付款，有权撤回设备。
五、保修与售后服务1、自安装完工之日起，热水器整机保修____年，配件(控制器、安全泄压阀、管道)保修____年。
2、规定保修期内，凡属于制造问题发生的故障，均可维修。
3、下列情况不属于维修范围，可提供修理服务，但要收取材料费：(1)用户使用不当(搬运、磕碰、输入不合适电压等)造成的损害或正常日久损耗。
(2)未经本公司许可，自行或非本公司特约安装维修点安修造成的损害。
(3)因不可抗力(如火灾、水灾、地震、战争等)造成的损害。
4、在保修期内，乙方接到通知48小时内必须到现场处理。
六、双方职责1、甲方职责1、按本合同规定办理工程款支付手续。
2、协调总包单位提供监时堆放场地。
3、协调总包单位提供电源接口。
4、工程安装时，所使用的水电费用。
2.乙方职责1、乙方需配专业技术人员进行施工安装，在规定的合同工期内完成该工程。
乙方在施工过程中必须服从甲方的管理和现场监理的监督。
七、违约责任除不可抗力及政府政策行为原因，双方应严格按照合同条款履行义务，不得违约，否则守约方有权按合同总造价的____%向违约方追究违约责任，违约金不足弥补损失的应赔偿不足部分的损失。
八、合同终止九、其他1、双方如有新的约定，应签订本合同的补充协议，其同样具有法律效力。
本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方友好协商解决;协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效，款项付清后失效。
本合同一式二份，甲方壹份，乙方壹份。
甲乙双方合同权利义务履行完毕，本合同终止。
甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____ 法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____ ____年____月____日太阳能工程安装合同模板（三）甲方：_____ (以下简称甲方)乙方：_____ (以下简称乙方)甲乙两方就馨和嘉苑太阳能热水系统工程，经友好协商，对系统设计达成了共识，现就有关事宜签字协定如下：一. 技术参数1.容水量，管数管径外壳材质内胆材质支架材质其它：根据甲方小区业主的要求，有需要其它型号的，经甲方同意后可提供其它型号，报价另行商定。
2. 配件：3.冷热水管、电线管路按四方预留位置链接，甲方根据实际情况施工。
二. 验收方式验收由甲方、乙方、业主方三方共同进行。
系统所采用的全部材料均为优质品，符合国家的相关标准。
系统验收标准按技术参数及施工方案进行具体指标低于国家相关行业指标或标准的，应以国家标准为依据进行验收。
三. 费用及付款方式1. 每台热水器报价为人民币：_____(，辅助器件：_____2. 付款方式为四. 甲方责任及义务甲方提供施工用电、用水至施工现场。
甲方提供施工屋面有关设计资料。
施工方案及安装位置确定后，甲方如需更改设计或增减部分工程，经双方确认后予以实施。
五. 乙方责任及义务1.乙方应保证系统配置及功能符合并达到“系统技术参数”及相关行业国家标准的要求。
2.施工过程中乙方不得擅自移动、破坏甲方屋顶原有的设施，如确属必要，应书面通知甲方并由甲方负责处理。
3.乙方应提前由甲方共同确定安装位置。
乙方的施工质量应符合安全要求(包含避X要求)，如因乙方施工方案缺陷和施工质量不符合安全要求而造成损失，乙方应承担全部责任。
4.乙方施工中的安全问题全部由乙方负责。
六. 双方违约责任。
如有一方违约，给对方造成损失的，除赔偿损失外，另支付违约金____元。
七. 乙方质量承诺及售后服务1.太阳能热水器主机____年内质量问题由乙方更换。
辅助器件及控制系统____年内质量问题乙方更换。
超出质量保证____年限或非质量问题(人为破坏、使用不当)造成的损坏，乙方只收取工本费，终身服务。
2.然灾害导致的太阳能主机损坏，乙方承诺更换。
乙方承诺的售后服务应在报修后24小时内到达现场，不能影响甲方小区内业主的正常使用。
3.乙方承诺系统的正常使用寿命为____年。
八.如有任何一方违约，双方首先友好协商解决，协商不成违约方有权诉诸法律。
九.本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。
本合同共3页，一式两份，甲、乙两方各执一份。
甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____ 法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____ ____年____月____日 ____年____月____日太阳能工程安装合同模板（四）甲方：乙方：甲、乙双方经协商，决定在甲方指定地点安装太阳能工程，特签订本合同如下：一、为确保工程安装质量，乙方派专业安装人员，并严格按照甲乙双方共同确定的安装方案进行施工。
二、为确保工程安装质量，甲方必须使用乙方的原装标准化配件。
三、甲方在乙方施工过程中必须给予配合。
在甲方具备安装条件开始安装前天，甲方水电必须到位。
因甲方原因造成施工延误工期顺延。
四、乙方责任;1、根据合同要求，向甲方提供合格的产品。
2、根据合同要求，向甲方提供主要产品的型号、规格及数量详见内置清单。
3、乙方按照服务承诺对该工程进行服务，详细服务内容见：“太阳能工程售后服务承诺”。
五、工程金额及付款方式：1、合同总价款为人民币￥贰万肆仟元整(____元整)。
2、本合同经双方签字、盖章后生效。
合同生效后即日起，甲方即向乙方支付合同价____%的预付款，计人民币￥：柒仟贰佰元整(____元整)。
3、经甲方验收合格后，剩余工程款项甲方向乙方一次性付清。
六、施工与工期：1、乙方收到甲方预付款之日起，进入现场施工。
2、在工程安装过程中，如甲方对乙方另有要求，双方可另行协议解决。
七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字、盖章后生效。
八、在履行本合同的过程中发生争议，甲乙双方应友好协商解决，未能协商解决的，可通过法律途径解决。
甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____太阳能工程安装合同模板（五）甲方：乙方：甲、乙双方经协商，决定在甲方指定地点安装太阳能工程，特签订本合同如下：一、为确保工程安装质量，乙方派专业安装人员，并严格按照甲乙双方共同确定的安装方案进行施工。
二、为确保工程安装质量，甲方必须使用乙方的原装标准化配件。
三、甲方在乙方施工过程中必须给予配合。
在甲方具备安装条件开始安装前天，甲方水电必须到位。
因甲方原因造成施工延误工期顺延。
四、乙方责任;1、根据合同要求，向甲方提供合格的产品。
2、根据合同要求，向甲方提供主要产品的型号、规格及数量详见内置清单。
3、乙方按照服务承诺对该工程进行服务，详细服务内容见：“太阳能工程售后服务承诺”。
五、工程金额及付款方式：1、合同总价款为人民币￥贰万肆仟元整(____元整)。
2、本合同经双方签字、盖章后生效。
合同生效后即日起，甲方即向乙方支付合同价____%的预付款，计人民币￥：柒仟贰佰元整(____元整)。
3、经甲方验收合格后，剩余工程款项甲方向乙方一次性付清。
六、施工与工期：1、乙方收到甲方预付款之日起，进入现场施工。