注册监理工程师逾期初始注册考试题(卷)
根据《注册监理工程师管理规定》，监理工程师注册证书和执业印章由（）保管。
A. 注册管理机构B. 聘用单位C. 本人D. 建设主管部门第2题(2分)单选题根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业不及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理；逾期不办理的，可处以（A ）以下的罚款。
A. 1千元以上1万元以下B. 5千元以上1万元以下C. 1万元以上2万元以下D. 2万元以上3万元以下第3题(2分)单选题根据《建设工程施工合同（示文本）》，发包人供应的材料设备使用前，由（）。
A. 承包人负责检验或试验，检验或试验费用由发包人承担B. 发包人负责检验或试验，检验或试验费用由承包人承担C. 承包人负责检验或试验，检验或试验费用由承包人承担D. 发包人负责检验或试验，检验或试验费用由发包人承担第4题(2分)单选题根据《建设工程施工合同（示文本）》，设备安装工程单机无负荷试车由（）组织。
A. 发包人B. 承包人C. 工程师D. 质量监督机构根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业未按照本规定要求提供工程监理企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门予以警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以（）的罚款。
A. 1千元以上1万元以下B. 5千元以上1万元以下C. 1万元以上2万元以下D. 2万元以上3万元以下第6题(2分)单选题根据《工程监理企业资质管理规定》，事务所合伙人中至少应有（）名注册监理工程师。
A. 2B. 3C. 5D. 10第7题(2分)单选题根据《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》，防止人员和物料坠落，作业层脚手板与建筑物之间的空隙大于（）cm时应作全封闭。
A. 10B. 15C. 20D. 25第8题(2分)单选题根据《注册监理工程师管理规定》，申请初始注册者，可自（）提出申请。
逾期未申请者，须符合继续教育的要求后方可申请初始注册。
A. 执业资格考试通过后3年B. 书签发之日起3年C. 执业资格考试通过后5年D. 书签发之日起5年第9题(2分)单选题根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见》，企业发生死亡事故的，安全生产许可证颁发管理机关应当立即对企业安全生产条件进行复查，发现企业不再具备安全生产条件的，处以暂扣安全生产许可证（）的处罚。
A. 10日至30日B. 30日至60日C. 30日至90日D. 60日至90日第10题(2分)单选题根据《建设工程委托监理合同（示文本）》，当事人一方要求变更或解除合同时，?应当在（42）日前通知对方。
A. 14B. 21第11题(2分)单选题根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，建设单位明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准、降低工程质量的，责令改正，并处以（）的罚款。
A. 5万元以上10万元以下B. 10万元以上20万元以下C. 20万元以上50万元以下D. 50万元以上100万元以下第12题(2分)单选题根据《建设工程施工合同（示文本）》，实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人提出的安全防护措施（）。
A. 经工程师认可后实施，并由承包人承担安全防护措施费用B. 经工程师认可后实施，并由发包人承担安全防护措施费用C. 经安全行政管理部门认可后实施，并由发包人承担安全防护措施费用D. 经安全行政管理部门认可后实施，并由承包人承担安全防护措施费用第13题(2分)单选题根据《建设工程委托监理合同（示文本）》，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到（）止。
A. 完成监理合同约定的监理工作之日B. 签订监理合同时约定的结束日C. 被监理的工程竣工移交后收到监理报酬尾款之日D. 完成正常监理工作和附加监理工作之日第14题(2分)单选题根据《建设工程施工合同（示文本）》，组成施工合同的文件包括：①中标通知书；②合同通用条款；③合同专用条款；④工程量清单等。
仅就上述四项容而言，其优先解释顺序是（）。
A. ①—②—③—④B. ②—①—③—④C. ④—③—②—①D. ①—③—②—④第15题(2分)单选题根据《注册监理工程师管理规定》，监理工程师按专业注册，每人最多可以申请（）个专业注册。
A. 2B. 3C. 4D. 5第16题(2分)单选题根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，附着升降脚手架在使用过程中，应每月进行一次全面安全检查。
A. 每天B. 每月C. 每季度D. 每半年第17题(2分)单选题根据《注册监理工程师管理规定》，取得监理工程师执业书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过（）提出注册申请。
A. 工商管理部门向其所属地省级人民政府建设主管部门B. 聘用单位向其工商注册所在地省级人民政府建设主管部门C. 工商管理部门向国务院建设主管部门D. 聘用单位向国务院建设主管部门第18题(2分)单选题根据《工程监理企业资质管理规定》，以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程监理企业资质证书的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关部门给予警告，并处（）的罚款，申请人3年不得再次申请工程监理企业资质。
A. 1千元以上1万元以下B. 5千元以上1万元以下C. 1万元以上2万元以下D. 2万元以上3万元以下第19题(2分)单选题对施工单位提交的施工组织设计，总监理工程师应在约定时间（）审查，提出意见后，由总监理工程师签认。
A. 组织专业监理工程师B. 提交监理单位总工程师C. 组织建设单位、施工单位共同D. 提交监理单位负责人第20题(2分)单选题根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，建筑施工劳务公司安全生产管理机构的专职安全生产管理人员至少为（）人。
A. 1B. 2C. 3D. 4第21题(2分)单选题根据《建设工程施工合同（示文本）》，承包人在施工中按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由（）承担。
A. 发包人B. 承包人C. 工程师D. 发包人和承包人共同第22题(2分)单选题根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，确定附着升降脚手架设计中施工活荷载标准值时，（）同时作业计算。
A. 结构施工按三层、装修施工按二层B. 结构施工与装修施工均按二层C. 结构施工按二层、装修施工按三层D. 结构施工与装修施工均按三层第23题(2分)单选题根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业在资质证书有效期名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商行政管理部门办理变更手续后（）日办理资质证书变更手续。
A. 5B. 10C. 20D. 30第24题(2分)单选题根据《建设工程施工合同（示文本）》，因承包人的原因不能按期开工，（）后推迟开工日期。
A. 应经工程师批准B. 应经建设行政主管部门批准C. 需承包人书面通知工程师D. 需承包人书面通知发包人第25题(2分)单选题根据《建设工程施工合同（示文本）》，工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检合格后，应以书面形式通知工程师验收。
工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过（）小时。
A. 12B. 24C. 48D. 72第26题(2分)单选题根据《建设工程监理围和规模标准规定》，下列工程中必须实施强制监理的是（）。
A. 项目总投资额为2000万元的供水工程B. 项目总投资额为4000万元的供气工程C. 建筑面积为4万平方米的住宅建设工程D. 项目总投资额为2500万元的公路工程第27题(2分)单选题根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，水平支承结构的容许挠度应不超过（）。
A. L/100B. L/150C. L/200D. L/250第28题(2分)单选题根据《建设工程施工合同（示文本）》，当工期延误事件发生后，承包人应在14天就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。
工程师在收到报告后（）天予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
A. 7B. 14C. 21D. 27第29题(2分)单选题根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请（）组织专题技术论证。
A. 监理单位B. 设计单位C. 政府建设主管部门D. 建设单位第30题(2分)单选题根据《建设工程施工合同（示文本）》，工程师在紧急情况下发出口头指令后不能及时给予书面确认的，?承包人应于工程师发出口头指令后7天提出书面确认要求。
工程师在承包人提出确认要求后（）小时不予答复的，视为口头指令已被确认。
A. 8B. 12C. 24D. 48第31题(2分)多选题根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师的义务有（）。
A. 接受继续教育B. 不得同时在两个工程项目从事执业活动C. 保证执业活动成果的质量D. 不得同时在两个单位受聘或者执业E. 不得出借注册证书或者执业印章2 第32题(2分)多选题根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师可以从事（）。
A. 工程经济与技术咨询B. 工程勘察设计C. 工程招标与采购咨询D. 工程项目管理服务E. 工程设备采购2 第33题(2分)多选题根据《注册监理工程师管理规定》，不予初始注册、延续注册或者变更注册的情形有（）。
A. 未达到监理工程师继续教育要求的B. 以虚假职称证书参加考试并取得书的C. 在两个或者两个以上工程项目执业的D. 在两个或者两个以上单位申请注册的E. 年龄超过65周岁的4 第34题(2分)多选题根据《建设工程监理围和规模标准规定》，下列工程中必须实施强制监理的有（）。
A. 项目总投资额为5000万元的给电工程B. 项目总投资额为2000万元的供热工程C. 建筑面积为8万平方米的住宅建设工程D. 项目总投资额为2000万元的公用事业工程E. 项目总投资额为1000万元的学校3 第35题(2分)多选题根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，下列关于附着升降脚手架安装、使用的说法中正确的有（）。
A. 安装前编制专项施工组织设计B. 施工人员必须经过专项培训C. 每次升降前均应进行安全技术交底D. 所用各种工具和设备应具有质量合格证E. 由监理工程师旁站检查安装过程3 第36题(2分)多选题根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，按“概率极限状态法”进行设计计算的有附着升降脚手架的（）。
A. 升降结构中的吊具B. 架体结构C. 升降结构中的索具D. 附着支承结构E. 升降动力设备4 第37题(2分)多选题根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见》，建筑企业申请安全生产许可证时，须提交的材料包括（）。
2023年监理工程师之监理概论练习题(一)及答案
2023年监理工程师之监理概论练习题(一)及答案单选题（共30题）1、依据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师在注册有效期满需继续执业的，要办理（）注册。
A.初始B.延续C.变更D.长期【答案】 B2、根据《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013，下列监理人员基本职责中，总监理工程师可以委托给总监理工程师代表的是（）。
A.组织审查施工组织设计.（专项）施工方案B.根据工程进展及监理工作情况调配监理人员C.组织审查和处理工程变更D.签发工程款支付证书，组织审核竣工结算【答案】 C3、下列工作用表中，属于监理单位用表的是()。
A.施工组织设计审批表B.费用索赔核定表C.工程款支付证书D.工程竣工报验单【答案】 C4、在分析论证建设工程总目标，寻求建设工程质量、造价和进度三大目标之间最佳匹配关系时，应确保()。
A.进度目标符合建设工程合同工期B.质量目标符合工程建设强制性标准C.造价目标符合工程项目融资计划D.进度、质量和造价目标均达到最优【答案】 B5、（2022年真题）根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，必须实行监理的工程是（）。
A.总投资额2000万元的供气工程B.总投资额2000万元的电信枢纽工程C.总投资额2000万元的影剧院工程D.总投资额2000万元的铁路专用线工程【答案】 C6、建设工程监理的基本程序宜按（）实施。
A.编制建设工程监理大纲、监理规划、监理细则，开展监理工作B.编制监理规划，组建项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作C.编制监理规划，组建项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收D.组建项目监理机构，编制监理规划及监理细则，规范化地开展监理工作，向建设单位提交工程监理文件资料【答案】 D7、一般情况下，总监理工程师签发工程暂停令，应事先征得()同意。
A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.建设行政主管部门【答案】 A8、下列工程质量控制措施中，属于组织措施的是（）。
监理工程师逾期注册继续教育(89分)精编版
2018监理工程师逾期注册继续教育（89分）1.单选题【本题型共60道题】1.按照《合同法》的规定，（）属于委托合同。
A．某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同B．某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同C．某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同D．某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同2.监理人应按有关条款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有(监理人（），并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
A．监理人的单位章B．监理人授权的施工场地机构章C．建设单位章D．建设单位施工现场章3.监理机构的监理范围应该在（）中约定。
A．协议书B．通用条件C．专用条件D．合同书4.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，受压构件的长细比应不大于（）。
A．100B．150C．200D．2505.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（）处理。
A．增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B．增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C．增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D．增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延6.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当承包人认为工程师指令不合理时，应在收到指令后（）小时内向工程师提出修改指令的书面报告。
A．8B．12C．24D．487.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业的资质按照等级分为（）。
A．甲级资质、乙级资质和事务所资质B．综合资质、专业资质和丙级资质C．综合资质、甲级资质和乙级资质D．综合资质、专业资质和事务所资质8.对施工单位提交的施工组织设计，总监理工程师应在约定时间内（）审查，提出意见后，由总监理工程师签认。
A．组织专业监理工程师B．提交监理单位总工程师C．组织建设单位、施工单位共同D．提交监理单位负责人9.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到（）止。
监理工程师重新注册继续教育试题及答案分
1.单选题【本题型共60道题】1.工程建设合同纠纷的仲裁由()的仲裁委员会仲裁。
A．工程所在地B．建设单位所在地C．施工单位所在地D．双方选定地点2.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到（）止。
A．完成监理合同约定的监理工作之日B．签订监理合同时约定的结束日C．被监理的工程竣工移交后收到监理报酬尾款之日D．完成正常监理工作和附加监理工作之日3.根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，()。
A．由总承包单位承担主要责任B．由分包单位承担主要责任C．由总承包单位和分包单位共同承担主要责任D．由分包单位承担责任，总承包单位不承担责任4.承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知()。
A．发包人B．监理人C．规划管理部门D．质监部门5.按照《建设工程监理合同》示范文本的规定，委托人与违约承包人解除合同后，监理人完成的善后工作属于（）。
A．正常工作B．本职工作C．额外工作D．附加工作6.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，当事人一方要求变更或解除合同时，应当在()日前通知对方。
A．14B．2C．28D．427.根据《建设工程安全生产管理条例》，在建设工程施工过程中，工程监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的，处()的罚款。
A．10万元以上30万元以下B．20万元以上50万元以下C．50万元以上100万元以下D．100万元以上200万元以下8.在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知().A．合同当事人B．投资人C．施工单位D．监理人9.依据《节约能源法》，必须对固定资产投资项目实行节能评估和审查。
以下对未达到强制性节能标准的工程项目，论述正确的是()。
A．负责项目审批的机关不得以未达到标准为理由不批准该项目B．负责项目核准的机关可以核准项目建设并指出节能的不足之处C．只要设计已完成建设单位即可以开工建设D．已经建成的项目不得投入生产、使用10.根据《建设工程监理规范》，对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，应由()。
2017监理工程师重新注册继续教育试题及答案(85分)
1.单选题【本题型共60道题】1.工程建设合同纠纷的仲裁由()的仲裁委员会仲裁。
A．工程所在地B．建设单位所在地C．施工单位所在地D．双方选定地点2.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到（）止。
A．完成监理合同约定的监理工作之日B．签订监理合同时约定的结束日C．被监理的工程竣工移交后收到监理报酬尾款之日D．完成正常监理工作和附加监理工作之日3.根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，()。
A．由总承包单位承担主要责任B．由分包单位承担主要责任C．由总承包单位和分包单位共同承担主要责任D．由分包单位承担责任，总承包单位不承担责任4.承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知()。
A．发包人B．监理人C．规划管理部门D．质监部门5.按照《建设工程监理合同》示范文本的规定，委托人与违约承包人解除合同后，监理人完成的善后工作属于（）。
A．正常工作B．本职工作C．额外工作D．附加工作6.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，当事人一方要求变更或解除合同时，应当在()日前通知对方。
A．14B．2C．28D．427.根据《建设工程安全生产管理条例》，在建设工程施工过程中，工程监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的，处()的罚款。
A．10万元以上30万元以下B．20万元以上50万元以下C．50万元以上100万元以下D．100万元以上200万元以下8.在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知().A．合同当事人B．投资人C．施工单位D．监理人9.依据《节约能源法》，必须对固定资产投资项目实行节能评估和审查。
以下对未达到强制性节能标准的工程项目，论述正确的是()。
A．负责项目审批的机关不得以未达到标准为理由不批准该项目B．负责项目核准的机关可以核准项目建设并指出节能的不足之处C．只要设计已完成建设单位即可以开工建设D．已经建成的项目不得投入生产、使用10.根据《建设工程监理规范》，对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，应由()。
2019年监理工程师延续注册必修课试卷及答案
2019年监理工程师延续注册必修课试卷及答案1.单选题【本题型共60道题】1.根据《建设工程安全生产管理条例》，以下何种情况，监理工程师吊销执业资格证书，5年内不予注册（D）。
A．监理工程师未执行法律、法规和工程建设强制性标准的B．造成重大安全事故的C．构成犯罪的D．情节严重的2.根据《注册监理工程师管理规定》，注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期满（C）日前申请延续注册。
A．14B．28C．30D．603.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，施工监理服务收费高程调整系数中，海拔高程3001～3500m的调整系数为（C）。
A．1B．1.1C．1.2D．1.34.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，下列选项除（C）外，均为施工监理服务收费标准的调整系数。
A．高程调解系数B．工程复杂程度调整系数C．项目规模调整系数D．专业调解系数5.根据《注册监理工程师管理规定》，未办理变更注册仍执业的，由县级以上地方人民政府建设主管部门给予警告，责令限期改正；逾期不改的，可处以（A）元以下的罚款。
A．50001B．8000C．3000D．6.甲公司与乙公司（建筑企业）于2001年4月签订了一份买卖条约，商定2001年8月30日由甲向乙供给建筑用水泥100t。
同年5月初，甲公司地点地发生洪水患害，甲公司未将灾情之事通知乙公司。
同年8月底，乙公司催促交货，甲公司未交。
同年9月30日，甲公司发货，同时致函乙公司，表明因受水患而致提早交货的事实。
乙公司因延期收到水泥而影响工程进度，被发包方扣罚工程款1万元。
则正确的选项是（D）。
A．甲公司因不可抗力延迟交货，对乙公司扣罚的1万元不承担赔偿责任B．甲公司因不可抗力延迟交货，对乙公司扣罚的1万元承担部分赔偿责任XXX在获得主管机关有关灾情后，免予承担赔偿D．甲公司未能及时通知乙公司不能按时交货，故应向乙公司承担1万元赔偿责任7.根据《建筑法》，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，以下说法正确的是（B）。
全国注册监理工程师继续教育网上考试试题及答案二
2013年全国注册监理工程师继续教育网上考试试题及答案二1、题目：关于工程进度款的支付正确的说法是（ B ）。
选项：A. 监理人应在收到承包人进度付款申请单后12天内完成核查,B. 进度付款申请单中应包括变更金额和索赔金额,C. 发包人应在监理人收到进度付款申请单后的24天内，将进度应付款支付给承包人,D. 监理人出具进度付款证书，应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作,,,,,,,,请选择： A B C D题目：检验报告的内容包括若干项，下面哪一项不包括在内（ D ）。
选项：A. 委托单位,B. 工程名称,C. 试验数据及结论,D. 抽样检验方法,,,,,,,,,,请选择： A B C D3、题目：在钢筋复验时，每批钢筋应由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态组成，并不得大于（ C ）。
选项：A．30t ,B．45t,C．60t,D．75t,,,,,,,,,,,请选择： A B C D4、题目：建设工程归档工程文件应按（ C ）组卷。
选项：A．建设工程 ,B．单项工程 ,C．单位工程,D．分部工程,,,,,,,,,,,,,,,请选择： A B C D5、题目：以下哪个是项目管理工作分解结构方法的特点（ D ）。
选项：A．将工作任务分配、落实到项目执行组织的相关职能部门,B．有利于充分考虑任务执行人员的工作经验等进行分工,C．确保项目因人设岗，机构简练,D．处于计划过程的中心，是项目变更控制的重要基础,,,,,,,,,,请选择： A B C D6、题目：缺陷责任期延长的时间一般为再次检验合格前已经过的时间，但缺陷责任期的最长时间不超过（ B ）。
选项：A．1年 ,B．2年 ,C．3年,D．5年,,请选择： A B C D7、题目：普通混凝土进行坍落度试验的适用范围（ B ）。
选项：A. 骨料最大粒径不大于50mm，坍落度值不小于20mm,B. 骨料最大粒径不大于40mm，坍落度值不小于10mm,C. 骨料最大粒径不大于50mm，坍落度值不小于10mm,D. 骨料最大粒径不大于40mm，坍落度值不小于20mm,,,,,,,,,,,,,,请选择： A B C D8、题目：按照《建设工程监理规范》规定的监理资料有（ D ）。
2015监理工程师重新注册继续教育考试题(6)
2015监理工程师重新注册继续教育考试题(6）82分1.单选题【本题型共60道题】1。
根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，建筑施工总承包企业（集团公司）安全生产管理机构内的专职安全生产管理人员至少为（）人.A．4B．6C．8D．102。
根据《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》，建筑施工企业应当组织不少于（）人的专家组，对已编制的安全专项施工方案进行论证审查。
A．3B．5C．7D．93。
根据《注册监理工程师管理规定》,申请初始注册者,可自（）提出申请.逾期未申请者，须符合继续教育的要求后方可申请初始注册。
A．执业资格考试通过后3年内B．资格证书签发之日起3年内C．执业资格考试通过后5年内D．资格证书签发之日起5年内4。
根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师每一注册有效期为(）年。
A．2B．3C．4D．55.造成潜在投标人数量不足（)的，招标人重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。
A．3个B．4个C．5个D．6个6.根据《工程监理企业资质管理规定》,以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程监理企业资质证书的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关部门给予警告，并处(）的罚款，申请人3年内不得再次申请工程监理企业资质。
A．1千元以上1万元以下B．5千元以上1万元以下C．1万元以上2万元以下D．2万元以上3万元以下7.根据《注册监理工程师管理规定》，取得资格证书并受聘于某省一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员申请注册的，应当（）提出。
A．通过聘用单位向该省人民政府建设主管部门B．通过聘用单位向国务院建设主管部门C．由本人直接向该省人民政府建设主管部门D．由本人直接向国务院建设主管部门8.根据《建设工程监理规范》，承包单位报送的分部工程质量检验评定资料由（）负责签认。
A．总监理工程师B．专业监理工程师C．监理员D．总监理工程师代表9。
监理工程师逾期注册继续学习教育试卷带包括答案82分
单项选择题【本题型共60道题】依据?建设工程安全生产管理条例?，工程监理单位在实行监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应该要求施工单位整顿；状况严重的，应该要求施工单位暂时停止施工，并实时报告〔〕。
A．安全监察机构B．有关主管部门C．建设单位D．质量监察机构2.在?建设工程拜托监理合同〔示文本〕?中，大纲性的法律文件是〔〕。
A．建设工程拜托监理合同B．建设工程拜托监理合同标准条件C．建设工程拜托监理合同专用条件D．两方共同签订的修正文件承包人发现发包人供应的丈量基准点、基准线和水平点及其书面资料存在显然错误或大意的，应实时通知〔〕。
A．发包人B．监理人C．规划管理部门D．质监部门4.当资格预审文件、资格预审文件的澄清或改正等在同一容的表述上不一致时，以〔〕为准。
A．资格预审文件B．资格预审澄清文件C．资格预审改正文件D．最后发出的书面文件依据?建设工程施工合同〔示文本〕?，承包人在施工中依照经过工程师赞同的施工方案施工致使事故，所发生的花费应由〔〕担当。
A．发包人B．承包人C．工程师D．发包人和承包人共同6.依据?建设工程施工合同〔示文本〕?，设备安装工程无负荷联动试车由〔〕组织。
A．发包人B．承包人C．工程师D．质量监察机构依据?实行工程建设强迫性标准监察规定?，建设单位明示或许示意设计单位或许施工单位违犯工程建设强迫性标准、降低工程质量的，责令更正，并处以〔〕的罚款。
A．5万元以上10万元以下B．10万元以上20万元以下C．20万元以上50万元以下D．50万元以上100万元以下依据?工程监理公司资质管理规定?，工程监理公司在资质证书有效期名称、地点、注册资本、法定代表人等发生更改的，应该在工商行政管理部门办理更改手续后〔〕日办理资质证书更改手续。
A．5B．10C．20D．309.依据?工程监理公司资质管理规定?，事务所合伙人中起码应有〔〕名注册监理工程师。
A．2B．3C．5D．1010.依据?注册监理工程师管理规定?，注册监理工程师每一注册有效期为〔〕年。
监理工程师逾期注册继续教育试卷带答案82分资料讲解
1.单选题【本题型共60道题】1.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告（）。
A．安全监督机构B．有关主管部门C．建设单位D．质量监督机构2.在《建设工程委托监理合同（示范文本）》中，纲领性的法律文件是（）。
A．建设工程委托监理合同B．建设工程委托监理合同标准条件C．建设工程委托监理合同专用条件D．双方共同签署的修正文件3.承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知（）。
A．发包人B．监理人C．规划管理部门D．质监部门4.当资格预审文件、资格预审文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以（）为准。
A．资格预审文件B．资格预审澄清文件C．资格预审修改文件D．最后发出的书面文件5.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人在施工中按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由（）承担。
A．发包人B．承包人C．工程师D．发包人和承包人共同6.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，设备安装工程无负荷联动试车由（）组织。
A．发包人B．承包人C．工程师D．质量监督机构7.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，建设单位明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准、降低工程质量的，责令改正，并处以（）的罚款。
A．5万元以上10万元以下B．10万元以上20万元以下C．20万元以上50万元以下D．50万元以上100万元以下8.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商行政管理部门办理变更手续后（）日内办理资质证书变更手续。
A．5B．10C．20D．309.根据《工程监理企业资质管理规定》，事务所合伙人中至少应有（）名注册监理工程师。
A．2B．3C．5D．1010.根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师每一注册有效期为（）年。
房屋建筑工程注册监理工程师继续教育考试题及答案
合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点约定 不明确的，应当（A）。
A. 通过补充协议确定履行地点 B. 在不动产所在地履行 C. 履行义务一方所在地履行 D. 在接受货币一方所在地履行
第18题(2分)单选题 根据《环境保护法》，"三同时"是指建设项目中防治污染的 设施必须与主体工程（B）。 A. 同时规划、同时审批、同时设计 B. 同时设计、同时施工、同时投产使用 C. 同时规划、同时设计、同时施工 D. 同时审批、同时设计、同时施工 第19题(2分)单选题 一体化项目管理是指（A）分别派出人员共同组成一体化项目 管理机构，共同负责整个项目的管理工作。 A. 业主与其聘用的项目管理企业 B. 项目管理企业与施工承包单位 C. 项目管理企业与设计单位 D. 项目管理企业与总承包单位 第20题(2分)单选题 已知某建设工程施工监理收费的计费额X=25000万元，且该区 间对应的X1=20000万元，Y1=393.4万元；X2=40000万元，Y2=708. 2万元，则该工程施工监理收费基价Y为（B）万元。 A. 393.4
第5题(2分)单选题 屋面工程的防水层由经资质审查合格的防水专业队伍进行施 工。作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的（A） A. 上岗证 B. 施工许可证 C. 甲方施工攻之但 D. 安检合格证 第6题(2分)单选题 多层及高层钢结构设计要求顶紧的节点，接触面不应少于70% 籼冶咴底畲蠹湎恫挥Υ笥冢A）mm A. 0.5 B. 0.8 C. 1.0 D. 1.2 第7题(2分)单选题 砖块梁底部的模板拆除时，灰缝砂浆强度应（C） A. 不低于设计强度的25% B. 不低于设计强度的50% C. 不低于设计强度的75% D. 不低于设计强度的100% 第8题(2分)单选题 配筋砌体冬期施工时不得采用（B）法施工 A. 掺外加剂法 B. 掺盐砂浆法 C. 暖棚法 D. 冻结法 第9题(2分)单选题