2022-2023年一级建造师《一建工程法规》预测试题13(答案解析)
2022-2023年一级建造师之一建工程法规考前冲刺模拟考试试卷附有答案详解
2022-2023年一级建造师之一建工程法规考前冲刺模拟考试试卷附有答案详解单选题（共20题）1. 采用欺诈、胁迫等手段订立的合同是()合同。
采用欺诈、胁迫等手段订立的合同是()合同。
A.有效B.无效C.可变更或可撤销D.效力待定【答案】 C2. 国家投资的某工程项目2005年3月1日开始试运行。
建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为（）国家投资的某工程项目2005年3月1日开始试运行。
建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为（）A.2005年4月1日B.2005年6月1日C.2005年9月1日D.2005年12月1日【答案】 B3. 根据《刑法》的规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果且情节特别恶劣的，处()。
根据《刑法》的规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果且情节特别恶劣的，处()。
A.3年以下有期徒刑或者拘役B.3年以上7年以下有期徒刑C.5年以下有期徒刑或者拘役D.5年以上10年以下有期徒刑【答案】 B4. 关于民事诉讼证据的说法，正确的是（）。
关于民事诉讼证据的说法，正确的是（）。
A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证C.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用D.对有缺陷的鉴定结论，应予重新鉴定【答案】 B5. 对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由（）负责。
☆2014真题对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由（）负责。
☆2014真题A.监理单位B.责任方C.建设单位D.施工单位【答案】 B6. 王某经长期研究发明了高粘度建筑涂料胶粉，2001 年3 月5 日委托某专利事务所申请专利，3 月15 日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5 月15 日专利局将其专利公告，2003 年2 月13 日授予王某专利权。
2022-2023年一级建造师之一建工程法规试卷含答案讲解
2022-2023年一级建造师之一建工程法规试卷含答案讲解单选题（共20题）1. 某项目在施工过程中发生火灾，邻近的甲单位主动组织人员灭火，这一行为减少施工单位的损失10万元，甲单位因此损失1万元。
以下表述正确的是甲单位（）A.只能自行承担这一损失B.可以要求施工单位支付4.5万元C.有权要求施工单位支付1万元D.应当要求施工单位支付5万元【答案】 C2. 关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（）。
2016A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准D.自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案【答案】 B3. 下列关于法人登记的说法,正确的是()。
A.营利法人必须依法登记B.非营利法人不需要登记C.有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构从登记之日起,具有机关法人资格D.营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、基层群众性自治组织法人等【答案】 A4. 甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。
关于该案责任承担的说法，正确的是（）。
（2016）A.供电局向甲施工企业承担责任B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任D.乙公司向甲施工企业承担责任【答案】 D5. 下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是( )。
（2012）A.劳动报酬B.试用期C.保守商业秘密D.福利待遇【答案】 A6. 根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）作业。
A.抢修B.抢险C.抢工期D.生产工艺要求必须连续【答案】 C7. 某劳务公司异地承接劳务工程，完工后，木工队长王某没有把公司下发的工资足额发给工人就离去，劳务公司补发工人工资后准备起诉王某，得知王某从原籍出来后已有两年没回去。
2022-2023年一级建造师《一建工程法规》预测试题14(答案解析)
2022-2023年一级建造师《一建工程法规》预测试题（答案解析）全文为Word可编辑，若为PDF皆为盗版，请谨慎购买！第壹卷一.综合考点题库(共50题)1.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实行工程总承包的,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由（）组织召开专家论证会。
A.建设单位B.总承包单位C.设计单位D.分包单位正确答案：B本题解析：本题考查的是编制安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底的规定。
对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。
2.下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务是（）A.对本单位的安全生产工作提出建议B.接受安全生产教育和培训C.发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业D.拒绝违章指挥和强令冒险作业正确答案：B本题解析：2022教材P216/2021版教材P215/2020版教材P213页按照《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政法规的规定，施工作业人员主要应当履行如下安全生产义务：(一）守法遵章和正确使用安全防护用具等的义务(二）接受安全生产教育培训的义务(三）施工安全事故隐患报告的义务3.地域管辖是以法院与（）之间的隶属关系和关联关系来确定。
A.当事人B.诉讼争议金额C.标的物D.法律事实E.案件影响力正确答案：A、C、D本题解析：P334-337本题考查的是民事诉讼的法院管辖。
地域管辖实际上是以法院与当事人、诉讼标的以及法律事实之间的隶属关系和关联关系来确定的。
4.下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。
A.认为行政机关侵犯其财产权的B.对拘役不服的C.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的D.行政机关工作人员对奖惩决定不服的E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的正确答案：A、C本题解析：【知识点】行政诉讼受案范围。
选项B拘役属于刑罚。
2022-2023年一级建造师之一建工程法规考前冲刺测试卷附答案
2022-2023年一级建造师之一建工程法规考前冲刺测试卷附答案单选题（共20题）1. 关于建设活动中的民事商事法律关系的说法，正确的是（）。
2018真题关于建设活动中的民事商事法律关系的说法，正确的是（）。
2018真题A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式D.在建设活动中，建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系【答案】 D2. 马某与某施工企业订立了一份2年期限的劳动合同,合同约走了试用期,同时约定合同生效时间为5月1日,则试用期最晚应当戴止于（）马某与某施工企业订立了一份2年期限的劳动合同,合同约走了试用期,同时约定合同生效时间为5月1日,则试用期最晚应当戴止于（）A.11月1日B.8月1日C.7月10D.6月1日【答案】 C3. 下列建设工程施工合同情况中，不属于无效合同情形的是（）。
下列建设工程施工合同情况中，不属于无效合同情形的是（）。
A. 承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的B. 没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的C. 建筑工程必须进行招标而未招标或者中标无效的D. 承揽全部劳务作业的劳务分包合同【答案】 D4. 属于行政责任种类的是()。
属于行政责任种类的是()。
A.留用察看B.签订履行合同失职罪C.记大过D.重大环境污染事故罪【答案】 C5. 根据合同的成立是否需要交付标的物，可以将合同分为诺成合同和实践合同，下列属于实践合同的是（）根据合同的成立是否需要交付标的物，可以将合同分为诺成合同和实践合同，下列属于实践合同的是（）A.买卖合同B.保管合同C.施工合同D.租赁合同【答案】 B6. 建设工程最低保修年限是指从（）之日起，对工程的屋面防水、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏最低保修5年。
建设工程最低保修年限是指从（）之日起，对工程的屋面防水、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏最低保修5年。
2022-2023年一级建造师之一建工程法规通关模拟题库提供答案解析
2022-2023年一级建造师之一建工程法规通关模拟题库提供答案解析单选题（共20题）1. 甲矿业公司请求乙运输公司为其运送一车放射性较强的矿石。
对此，下列关于甲和乙的行为中错误的是()。
A.乙可以拒绝运输B.甲应将其名称、性质和防范措施等书面材料提交乙C.乙可采取措施以免造成放射性污染D.只要有防范措施就无需作出危险物标志【答案】 D2. 著作人身权中的署名权、修改权和保护作品完整权的保护期不受限制，商标权可通过续展依法延长保护期，商业秘密则没有时间限制，体现了知识产权的（）特征。
A. 具有人身权和财产权的双重性质B. 专有性C. 地域性D. 时间性【答案】 D3. 某劳务公司异地承接劳务工程，完工后，木工队长王某没有把公司下发的工资足额发给工人就离去，劳务公司补发工人工资后准备起诉王某，得知王某从原籍出来后已有两年没回去。
在以下选项当中，有管辖权的法院是（）。
A. 王某经常居住地基层法院B. 王某户籍所在地基层法院C. 劳务公司住所地基层人民法院D. 劳务公司住所地中级人民法院【答案】 A4. 关于工程建设标准的说法，正确的是（）。
（2016）A.国家标准和行业标准均是强制性标准B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准C.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施D.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次【答案】 B5. 《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经（）认可。
A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.工程所在地人民政府建设行政主管部门【答案】 B6. 根据《招标投标法》有关规定，评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。
A. 二分之一B. 三分之二C. 三分之一D. 四分之一【答案】 B7. 除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，成为（）。
2014A.要式合同B.实践合同C.有偿合同D.双务合同【答案】 B8. 造成固体废物严重污染环境的,由县级以上人民政府环境保护行政主管部门按照国务院规定的权限决定限期治理;逾期未完成治理任务的,由（ )决定停业或者关闭。
2022-2023年一级建造师之一建工程法规考前冲刺试卷附带答案
2022-2023年一级建造师之一建工程法规考前冲刺试卷附带答案单选题（共20题）1. 供热、供冷系统的最低保修期限为（）。
供热、供冷系统的最低保修期限为（）。
A. 设计文件规定的合理使用年限B. 5年C. 2个采暖期、供冷期D. 2年【答案】 C2. 某建筑公司制定的生产安全事故现场处置方案，按规定应()至少组织一次演练。
某建筑公司制定的生产安全事故现场处置方案，按规定应()至少组织一次演练。
A.每年B.每半年C.每季度D.每月【答案】 B3. 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是（ ).根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是（ ).A. 提供相邻构筑物的有关资料B. 编制安全技术措施及专项施工方案C. 办理施工许可证时报送安全施工措施D. 提供安全施工措施费用【答案】 B4. 下列不属于民事诉讼特征的是（）。
下列不属于民事诉讼特征的是（）。
A.诉讼具有公权性B.诉讼具有快捷性C.诉讼具有程序性D.诉讼具有强制性【答案】 B5. 某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后。
发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10％的补充协议，结算时双方对工程价款发生争议，则应当以（）作为结算工程价款的依据。
某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后。
发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10％的补充协议，结算时双方对工程价款发生争议，则应当以（）作为结算工程价款的依据。
A.备案的建设工程合同B.补充协议C.重新商定合同D.当地建设行政主管部门发布的计价方法【答案】 A6. 债权相对性理论的内涵不包括（）。
债权相对性理论的内涵不包括（）。
A.债权主体的相对性B.债权内容的相对性C.债权责任的相对性D.债权客体的相对性【答案】 D7. 某工程项目招标人的下列行为中，不属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或投标人的有（）。
2022-2023年一级建造师之一建工程法规通关模拟卷附有答案详解
2022-2023年一级建造师之一建工程法规通关模拟卷附有答案详解单选题（共20题）1. 某建筑施工企业接到《房屋市政工程生产安全重大隐患治理挂牌督办通知书》后,立即组织治理,在确认重大隐患消除后,申请解除督办,但经审查不合格,则该企业()。
某建筑施工企业接到《房屋市政工程生产安全重大隐患治理挂牌督办通知书》后,立即组织治理,在确认重大隐患消除后,申请解除督办,但经审查不合格,则该企业()。
A.继续实施挂牌督办B.停止施工继续治理C.不需治理,继续施工D.等待下一次挂牌督办通知书【答案】 A2. 下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法规所禁止的是（）下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法规所禁止的是（）A. 明示报名参加投标的各施工单位低价竞标B. 明示施工单位在施工中应优化工期C. 暗示施工单位不采用《建设工程施工合同（示范文本）》签订合同D. 暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥【答案】 D3. 甲公司向乙公司订做一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。
关于甲权利义务的说法，正确的是 ( )甲公司向乙公司订做一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。
关于甲权利义务的说法，正确的是 ( )A.甲应支付相应部分报酬B.甲不得中途要求乙停止制作C.甲应支付全部约定报酬D.甲不用赔偿乙的损失【答案】 A4. 设计单位的安全责任不包括（）。
设计单位的安全责任不包括（）。
A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议C.事故隐患情况严重的，应当及时向有关主管部门报告D.对设计成果承担责任【答案】 C5. 根据《建设工程施工质量节能验收统一标准》关于建筑节能分部工程验收的说法，正确的是（）。
根据《建设工程施工质量节能验收统一标准》关于建筑节能分部工程验收的说法，正确的是（）。
A.节能工程的检验批验收应当由总监理工程师主持，施工企业相关专业的质量检查员与施工员参加B.工程使用的建筑构配件未提供相关节能性检测报告的，监理单位不得组织节能工程验收C.节能分部工程验收应当由监理工程师主持，施工企业的项目经理、项目技术负责人参加D.参加验收各方主体验收意见不一致的，建筑节能工程验收以监理单位的意见为准【答案】 B6. 中级人民法院负责审理的一审行政诉讼案件包括()。
2022-2023年一级建造师之一建工程法规测试卷附答案详解
2022-2023年一级建造师之一建工程法规测试卷附答案详解单选题（共20题）1. 《城乡规划法》规定，建设单位未在建设工程竣工验收后（）个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报。
《城乡规划法》规定，建设单位未在建设工程竣工验收后（）个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报。
A.2B.3C.4D.6【答案】 D2. 李某将张某的房产卖给王某，订立合同后经张某追认取得了处分权，则()。
李某将张某的房产卖给王某，订立合同后经张某追认取得了处分权，则()。
A.李某和王某签订的房屋转让合同无效B.李某和王某签订的房屋转让合同效力待定C.李某的行为属于违法D.李某和王某签订的房屋转让合同有效【答案】 D3. 某施工企业拟向商标局申请注册商标，2010年3月5日申请书以挂号信寄出，3月15日商标局收到申请书，5月5日商标局对其申请的商标予以公告，12月15日核准注册。
该商标的有效期计算日为（）。
某施工企业拟向商标局申请注册商标，2010年3月5日申请书以挂号信寄出，3月15日商标局收到申请书，5月5日商标局对其申请的商标予以公告，12月15日核准注册。
该商标的有效期计算日为（）。
A. 2010年3月5日B. 2010年3月15日C. 2010年5月5日D. 2010年12月15日【答案】 D4. 某建筑公司雇用的农民工甲，第一天上班，负责浇筑混凝土的工长乙在没有对其进行任何说明的情况下，安排甲去正在施工的桥上振捣混凝土。
工作中，由于振捣棒的剧烈振动加之桥上空间狭窄，甲从桥上掉了下来，摔成重伤，则不正确的说法是()。
某建筑公司雇用的农民工甲，第一天上班，负责浇筑混凝土的工长乙在没有对其进行任何说明的情况下，安排甲去正在施工的桥上振捣混凝土。
工作中，由于振捣棒的剧烈振动加之桥上空间狭窄，甲从桥上掉了下来，摔成重伤，则不正确的说法是()。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2022-2023年一级建造师《一建工程法规》预测试题（答案解析）全文为Word可编辑，若为PDF皆为盗版，请谨慎购买！第壹卷一.综合考点题库(共50题)1.招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是（）。
A.原则上不停止公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外B.公告部门一律不停止对违法行为记录的公告C.依照当事人申请可停止公告D.公告部门可自行决定是否停止公告正确答案：A本题解析：【知识点】建筑市场信用体系建设。
行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外。
2.关于建设工程合理使用年限的说法，正确的是（）。
A.建设工程合理使用年限由建设单位决定B.超过合理使用年限的建设工程必须报废、拆除C.建设工程合理使用年限从工程实际转移占有之日起算D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限正确答案：D本题解析：P309-313《建设工程质量管理条例》规定,设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。
设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,注明工程合理使用年限。
3.关于租赁合同的说法，正确的有（）。
A.租赁必须转让所有权B.租赁期限超过20年的部分无效C.租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式D.交付租赁物是租赁合同的成立要件E.当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁正确答案：B、C本题解析：本题考查的是租赁合同。
选项A的错误在于，租赁合同不需要转让所有权；选项D的错误在于，租赁合同的成立不以租赁物的交付为要件；选项E的错误在于，租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式，未采用书面形式的，无法确定租赁期限的，视为不定期租赁。
4.关于施工许可制度和开工报告制度的说法，正确的有（）。
A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合国务院的有关规定B.建设单位领取施工许可证后因故不能近期开工的，最多可延期6个月C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证D.实行开工报告批准制度的工程，因故不能近期开工超过6个月的工程，应当重新办理开工报告审批手续E.实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件正确答案：A、B、C、D本题解析：教材P57【知识点】延期开工、核验和重新办理批准的规定。
选项E，实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是建设单位应具备的开工条件。
5.关于转代理的说法，正确的是（）。
A.法定代理人死亡后可以转代理B.复代理人和代理人均为被代理人选定C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意正确答案：C本题解析：教材P14【知识点】委托他人代理应当事先取得被代理人的同意。
选项B，代理人为被代理人选定，复代理人为代理人选定；选项C，委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人的同意。
事先没有取得被代理人同意的，应当在事后及时告诉被代理人，如果被代理人不同意，由代理人对自己所转托的人的行为负民事责任，但在紧急情况下，为了保护被代理人的利益而转托他人代理的除外。
选项D，必须在紧急情况下才成立。
6.某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业，该切割机租赁还有3个月到期。
转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付给该施工企业。
该买卖合同中切割机的交付方式为（）。
A.简易交付B.拟制交付C.指示交付D.占有改定正确答案：C本题解析：教材P174【知识点】买卖合同的法律特征及当事人的权利和义务。
指示交付：合同成立时，标的物为第三人合法占有，买受人取得了返还标的物请求权。
7.下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是（）。
A.食品加工生产企业B.建筑施工企业C.烟花爆竹生产企业D.矿业企业正确答案：A本题解析：【知识点】施工安全生产许可证制度。
国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。
8.甲施工总承包企业承包某工程项目,将该工程的专业工程分包给乙企业,乙企业再将专业工程的劳务作业分包给丙企业,工程完工后,上述专业工程质出现向题,经调查,是由于丙企业施工作业不规范导致,则该专业工程的质量责任应当由（）。
A.甲施工总承包企业对建设单位承担责任B.丙企业对建设单位承担责任C.甲施工总承包企业乙企业和丙企业对建设单位共同承责任D.甲施工总承包企业和乙企业对建设单位承担连带责任正确答案：C本题解析：三方都有错误，都要承担责任9.某建设工程项目施工过程中发生不可抗力事件，建筑物受损严重，部分施工机具损毁，施工人员受伤，工期拖延一个月，关于损失承担的说法，正确的是（）。
A.工期不予顺延B.建筑物受损由施工企业承担C.施工机具损毁由施工企业自行承担D.施工人员受伤由建设单位承担正确答案：C本题解析：2011年建设工程法规真题第55题本题考查的是建设工程施工合同中的赔偿损失。
因不可抗力时间导致的费用以及延误的工期，由发包方和承包方应按以下方法分别承担：（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；（2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）承包人机械设备损害及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；（6）延误的工期相应顺延。
C项：符合上述规定的第（3）种情形。
因此，C项正确。
A项：不符合上述第（6）种情形。
因此，A项错误。
B项：建筑物受损，依照上述规定的第（1）种情形处理，应由建设单位承担。
因此，B项错误。
D项：施工人员受伤，依照上述规定的第（2）情形处理，应由施工单位承担。
因此，D项错误。
综上所述，本题的正确答案为C。
10.甲施工企业与乙材料供应商订立了一份货物买卖合同,甲施工企业请求乙材料供应商交付货物乙材料供应商求甲施工企业支付货款,则甲施工企业和乙材料供应商行使的权利分别是（）A.物权、债权B.债权、物权C.物权、物权D.债权、债权正确答案：D本题解析：债是特定当事人之间的法律关系。
债权人只能向特定的人主张自己的权利,债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务。
11.《安全生产许可证条例》的直接上位法立法依据是（）。
A.安全生产法B.宪法C.建筑法D.建设工程安全生产管理条例正确答案：A本题解析：在我国法律体系中，法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式。
行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。
12.甲施工企业在道路管道工程施工中未对施工现场采取安全措施，导致行人刘某不慎摔入甲施工企业施工时开挖的沟槽中受伤，甲施工企业和刘某因此产生的纠纷，属于（）。
A.合同纠纷B.侵权纠纷C.无因管理纠纷D.不当得利纠纷正确答案：B本题解析：P22-23侵权,是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。
侵权行为一经发生,即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系。
13.建筑施工企业的管理人员和作业人员每（）应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。
A.半年B.二年C.一年D.三年正确答案：C本题解析：2011年建设工程法规真题第27题本题考查的是施工管理人员、作业人员安全生产教育培训的规定。
根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。
施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。
安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。
综上所述，本题的正确答案为C。
14.关于申请领取施工许可证的说法，正确的有（）。
A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件C.法律、行政法规和省、自治区、直辖市人民政府规章可以规定申领施工许可证的其他条件D.在申请领取施工许可证之前需要落实建设资金E.在城市、镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后，才能申请办理施工许可正确答案：A、D、E本题解析：【知识点】施工许可证的申请主体和法定批准条件。
选项B已经确定建筑施工企业是领取施工许可证的前提条件。
选项C需要说明的是，只有全国人大及其常委会制定的法律和国务院制定的行政法规，才有权增加施工许可证新的申领条件，其他如部门规章、地方性法规、地方规章等都不得规定增加施工许可证的申领条件。
15.建筑节能分部工程验收会议由（）主持。
A.建筑节能工程分包人B.总监理工程师C.总承包人D.建设单位法定代表人正确答案：B本题解析：建筑节能分部工程验收时，由监理单位总监理工程师主持验收会议，组织施工单位的相关人员、设计单位节能设计人员对节能工程质量进行检査验收。
验收各方对工程质量进行检查，提出整改意见。
故选B。
16.关于施工许可制度的说法中，正确的是（）。
A.中止施工满1年经核验不符合条件的，应当收回其施工许可证B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的，施工许可证自行废止C.因故中止施工，恢复施工后1个月内应向发证机关报告D.批准开工报告的工程因故中止施工的，应当重新办理批准手续正确答案：A本题解析：教材P61【知识点】施工许可证延期开工、核验和重新办理批准的规定。
选项A正确，中止施工满1年的，在建设工程恢复施工前，建设单位还应当报发证机关核验施工许可证，看是否仍具备组织施工的条件，经核验不符合条件的，应当收回其施工许可证，不允许恢复施工，待条件具备后，由建设单位重新申领施工许可证。
选项B错误，《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。
因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。
既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。
选项C错误，在建设工程恢复施工前，建设单位还应当报发证机关核验施工许可证。
选项D错误，对于实行开工报告制度的建设工程，《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。
因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。
17.关于仲裁调解的说法，正确的是（）。
A.仲裁庭在作出裁决前应当先行调解B.在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决C.法院在强制执行仲裁裁决时，应当进行调解D.调解书经双方当事人签收后，若当事人反悔的调解书不具有法律效力正确答案：B本题解析：P359-360本题考查的是仲裁的开庭和裁决。