房屋装修纠纷起诉状[律师推荐版]
房屋装修纠纷起诉书（精选14篇）
房屋装修纠纷起诉书（精选14篇）房屋装修纠纷起诉书篇1原告：__公司，住所地__________，组织机构代码________。
法定代表人：联系电话：被告：__公司，住所地__________，组织机构代码________。
法定代表人：联系电话：诉讼请求风险提示：诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。
但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。
另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。
虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。
一、请求依法判令被告支付原告工程款人民币_____元，并支付原告上述款项自________年____月____日起至实际支付之日止的利息损失;二、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由风险提示：诉状是个利剑，挑起战争。
如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。
因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。
摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。
讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。
________年____月____日，被告将__________工程发包给原告，并与原告签订了《_________合同》，合同约定：施工面积约为_______，总工程价约为______元，按实际施工面积结算工程款。
合同对如何支付工程款作了约定：1、合同签订后，被告向原告支付总款_____作为合同定金;2、工程全部完成，经现场验收合格，核对施工数量，被告向原告付清工程款______，余下_____质量保证金，待保修期满________年后，一次性付清。
装修合同纠纷起诉状范本3篇
装修合同纠纷起诉状范本3篇篇1原告（装修业主）：张三（化名）身份证号：[身份证号码]住址：[详细住址]联系方式：[手机号码/固定电话]被告（装修公司）：华宇装饰有限公司统一社会信用代码：[统一社会信用代码]注册地址：[详细地址]法定代表人：[法人姓名] 职务：[法人职务]联系方式：[联系方式]原告委托代理人（如有）：李四（化名）律师所属事务所：[律师事务所名称]联系方式：[联系方式]一、背景及事实陈述：原告张三与被告华宇装饰有限公司签订了一份装修合同，约定由被告对原告位于某处的房屋进行装修。
合同明确规定了装修内容、质量标准、工程期限、造价及付款方式等条款。
然而在实际施工过程中，双方就工程质量、进度及变更等问题产生了分歧，导致合同无法正常履行，原告的合法权益受到侵害。
为此，原告决定向法院提起诉讼。
二、纠纷的具体事项及证据清单：1. 工程质量问题：被告在装修过程中未能按照合同约定及国家相关标准进行施工，多处存在质量问题（如电路布置不规范、墙面涂料不平整等）。
证据清单：施工照片、检测报告等。
2. 工程进度延误：被告未能按照合同约定的工期完成装修工程，导致原告无法按时入住。
证据清单：施工进度记录、通信记录等。
3. 额外费用问题：在施工过程中，被告以种种理由要求原告支付额外费用，双方未能达成一致。
证据清单：费用清单、支付凭证等。
基于上述纠纷事项，原告认为被告的行为已经构成违约，严重侵害了原告的合法权益。
因此，原告决定依法向被告追究违约责任，并提出赔偿请求。
三、诉讼请求：1. 请求法院判决被告按照合同约定完成未完成的装修工程，并达到合同约定的质量标准；2. 请求法院判决被告支付因工程质量问题导致的维修费用；3. 请求法院判决被告支付因工程进度延误导致的违约赔偿金；4. 请求法院判决被告返还超收的额外费用；5. 被告承担本案的诉讼费用及其他相关费用。
四、事实及证据分析：原告提供的证据充分证明了被告在装修过程中存在的违约行为及因此给原告造成的损失。
装饰装修合同纠纷起诉状5篇
装饰装修合同纠纷起诉状5篇篇1原告：[原告姓名]，身份证号：[原告身份证号]，住址：[原告住址]被告：[被告姓名]，注册号：[公司或个体工商户注册号]，地址：[公司地址或个体工商户地址]，法定代表人或负责人：[法定代表人姓名]一、诉讼请求：1. 请求判令被吿支付原告拖欠的装饰装修款项人民币[具体金额]元整。
2. 请求判令被告承担因违约造成的损失补偿人民币[具体金额]元整。
3. 请求判令被告承担本案的全部诉讼费用。
二、事实和理由：原告与被告于XXXX年XX月XX日签订《建筑装饰工程施工合同》，约定被告委托原告对位于[地址]的住宅进行室内装修工作，合同明确规定了工程内容、工程造价、付款方式及违约责任等条款。
原告按照合同约定完成了装修工作，并通过被告验收合格交付使用。
然而，被告未能按照合同约定的时间支付全部装修款项，至今尚欠款项人民币[具体金额]元整未支付。
原告多次催告，被告始终未能履行付款义务。
为此，原告遭受了一定的经济损失。
三、证据清单：1. 《建筑装饰工程施工合同》：证明双方签订的装修合同真实有效，规定了双方的权利和义务。
2. 工程验收合格证明：证明原告完成的装修工程已经被告验收合格并交付使用。
3. 被告欠款证明：证明被告拖欠原告的装修款项数额及未支付事实。
4. 原告催款记录：证明原告已经多次催告被告支付欠款，但被告始终未履行付款义务。
5. 其他相关证据材料。
四、诉讼理由分析：根据原、被告双方签订的《建筑装饰工程施工合同》，原告已按合同约定完成了全部工作内容并通过验收。
被告未能按照合同约定时间支付款项，已构成违约行为。
根据合同相关条款及《中华人民共和国合同法》相关规定，被告应承担违约责任并支付拖欠款项及损失补偿。
五、非诉讼经历：原告在此前曾多次与被告沟通协商，试图通过友好方式解决欠款问题，但被告始终未予理睬，未能履行其付款义务。
在无奈之下，原告决定通过法律途径维护自身合法权益。
六、诉讼请求重申：基于上述事实和证据，原告请求法院支持其诉讼请求，判令被告支付拖欠的装饰装修款项及因违约造成的损失补偿，并承担本案的全部诉讼费用。
民事起诉状(装修合同纠纷)3篇
民事起诉状（装修合同纠纷）3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1民事起诉状原告：李明被告：装修公司原告李明系中国国籍，住址位于XX市XX区XX街XX号。
被告装修公司系XXXX公司，住所地址为XX市XX区XX街XX号。
原告因装修合同纠纷，向贵法院提起诉讼，现依法向贵院提出起诉状如下：一、事实和理由：1. 原告与被告装修公司于×年×月×日签订装修合同，约定被告装修公司为原告提供装修服务，并约定工程完工时间为×年×月×日。
2. 原告按照合同约定支付了合同款项的50%作为首付款。
3. 然而，在装修工程进行过程中，被告装修公司未按照合同约定的时间完成工程，并且存在工程质量问题，对原告的家居环境造成了较大影响。
4. 原告多次要求被告装修公司重新修补工程，并要求赔偿原告因工程延期造成的损失，但被告装修公司未能积极处理，导致纠纷无法解决。
5. 基于上述事实及理由，原告依法请求贵院判决被告装修公司按照合同约定的工程质量标准重新完工，赔偿原告因工程延误而造成的损失，并承担本次诉讼的全部费用。
二、请求判决：1. 判令被告装修公司按照合同约定的工程质量标准重新完工，保证工程质量符合国家标准。
2. 赔偿原告因工程延误造成的损失，具体金额由贵院酌情判决。
3. 被告承担本次诉讼的全部费用。
三、证据：1. 装修合同书2. 装修进度记录单3. 相关聊天记录及短信记录4. 物证：工程质量问题照片5. 相关证人证言四、诉讼请求：1. 依法判令被告装修公司重新完工，保证工程质量符合标准。
2. 赔偿原告因工程延误造成的损失。
3. 被告承担本次诉讼的全部费用。
特此起诉。
原告：李明日期：××××年××月××日附件：装修合同书、装修进度记录单、相关照片及证据。
篇2民事起诉状原告：王某被告：装饰公司原告系某小区业主，被告为一家从事装修装饰业务的公司。
房屋装修纠纷起诉状
房屋装修纠纷起诉状被告：公司地质：原告：地质：法院：人民法院案由：房屋装修纠纷诉讼请求：1.请求法院判决被告退还原告已支付的装修费用元，并支付违约金元。
2.请求法院判决被告赔偿原告因装修延误造成的经济损失元。
3.请求法院判决被告承担本案的诉讼费用。
事实和理由：一、原告是该房屋的产权人，被告是装修公司。
1.原告和被告于X年月日签订了装修合同（合同编号：X），约定由被告对原告的房屋进行装修。
2.根据合同约定，原告已经支付了装修费用元给被告。
被告应按照约定时间完成装修工程，但至今仍未完工。
3.被告的装修延误给原告带来了巨大的经济损失。
由于原告原本计划在装修完成后租出该房屋，但装修工程的延误导致租户失去了对该房屋的兴趣，造成了租金损失。
4.尽管原告多次催促被告加速装修进度，但被告未能履行其合同义务，导致装修进度持续延误。
二、根据《中华人民共和国合同法》第条第X款和第条第X款的规定，被告应当按照合同约定的时间和质量完成装修工程。
被告未能按照约定时间履行合同义务，应承担相应的违约责任。
1.根据合同约定，被告应在装修工程开始后天内完工。
但至今已经超过约定期限，装修工程仍未完成。
2.被告迟延完工违反了合同约定，给原告造成了直接经济损失，故被告应承担违约责任。
三、根据《中华人民共和国合同法》第条的规定，因违反合同约定延误工程进度的一方应当向对方承担违约责任，包括赔偿因此造成的损失和支付违约金。
1.被告的延误导致了原告的经济损失，包括租金损失等共计元。
2.根据合同约定，被告应当向原告支付违约金元。
附件：1.装修合同（合同编号：X）2.催告函一份法律名词及注释：1.违约金：在合同中约定的，当某一方违反合同规定时应当向对方支付的金额。
2.经济损失：因违约行为或侵权行为，使受害方遭受的经济上的损失。
3.违约责任：指违约一方应当承担的法律责任，包括赔偿损失和支付违约金等。
民事起诉状(装修合同纠纷)6篇
民事起诉状（装修合同纠纷）6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1民事起诉状原告（姓名）：被告（姓名）：审判机关：案号：原告起诉状原告（姓名）、（身份证号码）、住所（地址）、联系电话：被告（姓名）、住所（地址）、联系电话：原告起诉被告，依法请求判令如下：一、确认装修合同无效；二、被告赔偿原告损失；三、承担本案诉讼费用。
案情简况一、原告与被告于（日期）签订了一份装修合同，约定被告将对原告的房屋进行装修工程。
原告根据合同约定支付了装修款项，但装修工程却未按照约定进行，存在多项质量问题。
二、经鉴定，被告未按照合同约定提供装修服务，装修质量低劣，影响原告正常生活。
原告多次要求被告重新整改，但被告拒绝履行合同义务。
法律依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国侵权责任法》证据一、装修合同及付款凭证二、装修工程验收报告三、鉴定书请求判决理由一、根据合同法有关规定，本案装修合同系违反法律规定，应当被认定为无效。
二、被告对原告的房屋进行的装修工程质量低劣，存在多项质量问题，给原告造成了经济损失和精神困扰，应当承担赔偿责任。
三、原告在合理范围内要求被告履行合同义务，但被告未履行。
因此，原告请求法院判令被告承担本案的诉讼费用。
附：证据清单原告（签名）：日期：被告（签名）：日期：以上内容属实原告（签名）：篇2民事起诉状原告：张三被告：李四尊敬的法院：原告张三起诉被告李四，因双方在装修合同上发生纠纷，请求法院对此进行裁决。
一、原告张三与被告李四于2019年6月签订了一份装修合同（合同编号：202019），约定由被告李四承担装修工程的设计、施工、材料采购等责任，而原告张三则需支付相应的费用。
二、根据合同约定，被告李四应在签订合同后的30天内完成装修工程，但实际上被告李四一直没有按时完成工程，超过约定期限。
三、在施工过程中，被告李四使用了劣质材料，导致装修工程质量不符合合同要求，并且工程过程中出现了多次拖延的情况。
四、尽管原告多次要求被告尽快解决问题，但被告仍然拒绝配合，导致双方关系变得紧张。
起诉状范本房屋装修纠纷起诉状范本
起诉状范本房屋装修纠纷起诉状范本起诉状原告：张三被告：李四尊敬的法院：我是原告张三，现就涉及房屋装修纠纷，特向贵院提起诉讼，并依法向贵院提出以下起诉状：一、案情概述本案涉及房屋装修纠纷。
原告张三为位于XX市XX区XX街XX号的房屋的合法所有人，被告李四为承接装修工程的承包商。
根据当事人双方于20XX年XX月XX日签订的装修合同，被告应按照约定的标准和质量完成房屋装修工程。
然而，被告泄露了我房屋的个人信息，对装修工程的质量把关不力，并且在工程竣工后不提供任何质保服务，给原告造成了重大经济损失和精神困扰，决定依法向贵院起诉。
二、诉讼请求1. 装修质量问题：要求被告按当初合同约定的装修标准和质量，在规定的期限内完成装修工程；并按合同价格承担修复、更换以及经济损失等相关费用。
2. 个人信息泄露：要求被告承担泄露个人信息的侵权责任，赔偿原告因此遭受的精神损害赔偿金，以及相关的经济损失。
3. 未提供质保服务：要求被告按照行业惯例提供质保服务，并承担相应的赔偿责任。
4. 诉讼费用：要求被告承担本诉讼所产生的一切费用。
三、事实和理由1. 装修质量问题根据合同约定，被告应按照约定质保期内，对房屋装修工程进行质保，并确保各项装修工程符合相应的质量标准。
然而，被告在施工过程中存在粗心大意、掉包行径，导致房屋装修质量明显不达标，严重影响了居住环境与生活质量。
2. 个人信息泄露被告在协商的过程中要求原告提供个人信息，包括身份证号码、联系方式等，在施工完毕后，原告发现被告泄露了这些个人信息，并通过网络、媒体等渠道公开发布。
这不仅严重侵犯了原告的个人隐私权，也对原告的生活造成了严重困扰。
3. 未提供质保服务依据国家相关法律法规，作为装修承包商，被告应按行业标准提供装修质保服务，保证装修工程在一定期限内不出现质量问题。
然而，被告在工程竣工后，未提供任何质保服务，导致原告在日常使用中出现了一系列装修质量问题。
四、证据目录1. 合同《XXX装修合同》2. 装修工程验收报告3. 个人信息泄露证据4. 装修质量问题的现场照片及视频5. 证人证言五、诉讼请求及理由本案中，被告违背了装修合同的约定，给原告造成了经济损失和精神困扰。
房屋装修纠纷起诉状
房屋装修纠纷起诉状原告：被告：起诉请求事由：我（原告）和被告双方于（日期）签订了一份房屋装修合同，合同约定由被告负责对上述房屋进行装修工程。
然而，被告未按合同约定履行义务，导致我遭受了损失。
鉴于被告的违约行为，我特此提起诉讼，请求法院判决如下：一、被告立即停止一切对房屋的装修工程。
二、被告赔偿我因其违约行为所遭受的经济损失，共计（具体数额）人民币。
三、被告承担本案的诉讼费用。
事实与理由：1. 我与被告签订的房屋装修合同约定了装修工程的具体内容、工期和支付方式等核心条款。
2. 根据合同约定，我已按照约定时间向被告支付了一定的装修款项。
3. 被告未按照约定工期完成装修工程，延期已超过合同约定的期限。
4. 被告在装修过程中存在工人技术不过关、使用劣质建材等问题，严重影响了装修质量。
5. 被告未履行提供发票和装修保修等约定内容。
6. 我多次要求被告履行合同义务并解决装修过程中出现的问题，但被告未积极回应和采取行动。
证据：1. 我与被告签订的《房屋装修合同》。
2. 我支付装修款项的相关凭证和银行转账记录。
3. 装修工程进度表和相关照片，清楚地反映了被告未按期完成工程和工艺质量问题。
4. 与被告的书面通信记录，包括我多次要求解决问题的函件和被告的回复。
诉讼请求：鉴于上述事实和证据，我请求法院判决如下：1. 要求被告立即停止一切对房屋的装修工程。
2. 要求被告支付我因其违约行为所遭受的经济损失，金额为（具体数额）人民币。
3. 要求被告承担本案的诉讼费用。
审判请求：根据我对本案的认识，应依法追究被告的法律责任，并切实保障原告的合法权益。
陈述人（签名）：日期：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
民事起诉状
原告:***，女，汉族，****年**月**日生，公民身份号码***************** ，住*********************，联系电话***********。
被告:***，男，汉族，****年**月**日生，公民身份号码********************，住*******************，联系电话**************。
诉讼请求：
一、请求依法判令被告支付原告工程款人民币_____元，并支付原告上述款项自_____年___月____日起至实际支付之日止的利息损失(按______银行同期同档次贷款基准利率计算);
二、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由：
_____年_____月____日，被告将__________工程发包给原告，并与原告签订了《_________合同》，合同约定：施工面积约为_______，总工程价约为______元，按实际施工面积结算工程款。
合同对如何支付工程款作了约定：1、合同签订后，被告向原告支付总款_____作为合同定金；2、工程全部完成，经现场验收合格，核对施工数量，被告向原告付清工程款______，余下_____质量保证金，待保修期满______年后，一次性付清。
合同中明确约定工程保修期为____（大写）年，保修期自竣工验收签字之日起计。
合同签订后，被告支付了____万元的定金。
_____年____月____日，被告验收了该工程，并对原告实际施工面积和工程总价款都予以了签字确认。
原告实际施工防腐面积为_______，工程总价款为_______元。
时至今日，该工程的保修期早已届满，但
被告仅支付工程款_____元，余下工程款_____元。
原告曾多次催讨该款项，但被告均以各种理由推脱支付剩余款项。
综上所述，被告的行为已严重损害了原告的合法权益。
为此，为保护原告的合法权益，特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第108条之规定诉至贵院，请依法予以判决。
此致
______人民法院
具状人：_______
___年___月___日。