2015一级陕西省建造师《法律法规》最新考试试题库
2015年一级建造师考试《工程法规》真题与答案解析汇总
27.根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，由（）人民法院管辖。
A.原告住所地
B.被告住所地
C.由原告选择被告住所地或不动产所在地
D.不动产所在地【答案】D
【解析】《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。
32.某开发生在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故，该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是( )。
A.重大责任事故罪
B.工程重大安全事故罪
C.重大劳动安全事故罪
D.危害公共安全罪
【答案】B
【解析】工程重大安全事故罪：《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。
76.在施工监测的见证取样中，取样人员应在试样或其应标明（）。
A.工程名称
B.取样部位
C.样品名称
D.工程地点
E.取样日期【答案】ABCE
【解析】取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。
标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字。
2015一级建造师《工程法规》真题及答案
2015一级建造师《工程法规》真题及答案1.根据《工伤保险条例》，建筑施工企业职工有下列情况不能认定为工伤的有( )。
A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤B.在施工现场斗殴受伤C.在施工现场因工作原因受到事故伤害D.施工期间醉酒坠落致残E.在办公场所内因劳资纠纷自杀【正确答案】BDE【答案解析】本题考查的是工伤保险的规定。
有下列情之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：故意犯罪的;醉酒或者吸毒的;自残或者自杀的。
参见教材P240.2.以下情况中，( )属于工伤。
A.王某，患严重的职业病B.张某，在下班途中由于其危险驾驶而引起的交通事故受伤C.赵某，下班后收拾物品准备离开时不幸中电身亡D.刘某，在工作时间突发心脏病入院，72小时后死亡E.高某，在休年假期间外出遇到交通事故受伤【正确答案】AC【答案解析】本题考查的是工伤保险的规定。
选项B：在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的;选项D：在工作时间和工作岗位、突发疾病死亡或者在48小时内经抢救无效死亡的;选项E：职工在休年假期间外出遇到交通事故受伤属于非因公事故。
参见教材P240.3.根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明和( )。
A.生产企业资质证明B.生产企业营业执照C.生产许可证D.第三方检测合格证明【正确答案】C【答案解析】本题考查的是机械设备等单位相关的安全责任。
《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证。
参见教材P265.4.在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由( )承担。
A.设备使用单位B.具有相应资质的单位C.设备出租单位D.检验检测机构【正确答案】B【答案解析】本题考查的是机械设备等单位相关的安全责任。
在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。
2015年一级建造师《工程法规》真题及答案
2015年一级建造师《工程法规》真题及答案一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个符合题意）1. 根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用（）作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。
A．地下水B．市政自来水C．雨水D．中水233网校名师答案：A 见教材 P1992. 根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执业（）。
A．1个月以上3个月以下B．3个月以上1年以下C．3个月以上2年以下D．6个月以上1年以下233网校名师答案：B 见教材P2273. 某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。
A．特别重大事故B．重大事故C．一般事故D．较大事故233网校名师答案：D P2494. 根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。
A．80%B．70%C．60%D．50%233网校名师答案：A 见教材P2195. 根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应出具（）。
A．购货发票B．检测合格证明C．产品使用说明书D．相应的图片233网校名师答案：B 见教材2656. 关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（）。
A．文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业B．在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准C．因特殊情况需要在文件保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准D．在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准233网校名师答案：C见教材P2077. 某高速公路项目进行招标，开标后允许（）A．评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容B．投标人再增加优惠条件C．投标人撤销投标文件D．招标人更改招标文件中说明的评标定标办法233网校名师答案：A 见教材P878. 根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（）。
2015一级陕西省建造师《法律法规》试题及答案
1、某工程项目因施工需要，向有关部门办理了夜间施工手续。
但在施工过程中，因施工噪声过大，被有关部门处以罚款。
根据施工合同示范文本的规定，对该情况的处理应是( )。
P190A.办理手续费用由发包人承担，罚款由承包人承担B.办理手续费用与罚款均由发包人承担C.办理手续费用由承包人承担，罚款由发包人承担D.办理手续费用与罚款均由承包人承担答案：A2、当时间非常紧迫时，宜采用下列哪种合同形式( )。
P204A.总价合同B.成本加酬金合同C.变动单价合同D.单价合同答案：B3、某建设工程项目第一次竣工验收未能通过，承包人按发包人要求修改后再次验收合格。
根据施工合同示范文本的规定，该项目的实际竣工日期应是( )。
P191A.第一次送交竣工验收报告的日期B.第一次竣工验收的日期C.第二次竣工验收的日期D.第二次送交竣工验收报告的日期答案：D4、采用单价合同，在招标前，发包单位无需对( )做出完整详细的规定。
P201A.工程内容B.工程范围C.技术方案D.结构方案答案：B5、采用固定价格的施工劳务分包合同，根据施工劳务分包合同示范文本的规定，合同没有特别约定的情况下，可以调整价格的是( )。
P197A.由于劳务分包人原因造成的返工B.通货膨胀导致劳务价格变化C.法律政策变化导致劳务价格变化D.由于劳务分包人原因造成的安全事故答案：C6、通过合同跟踪，就可能会发现合同实施中存在着( )偏差，从而及时分析原因，采取措施，纠正偏差，避免损失。
P207A.工程计划偏离了工程目标B.工程实施实际情况偏离了工程计划和工程目标C.工程实施实际情况符合合同计划和工程目标D.工程计划偏离了施工计划答案：B7、发包人收到承包人提交的竣工验收报告后，应负责组织验收，并在验收后( )天内给予认可或提出修改意见。
P192A.7B.14C.21D.28答案：B8、工程变更一般是指在工程施工过程中，根据合同约定对( )、工程内容、工程数量、工程质量要求及标准等做出的变更。
陕西省2015年上半年一级建造师法律法规试题
陕西省2015年上半年一级建造师法律法规试题一、单项选择题（共20题，每题3分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、整个建筑物的接地系统可能为（）。
A.防雷接地B.保护接地C.工作接地D.屏蔽接地E.抗干扰接地答案ABCE参见教材P1102、下列铸造设备中，属于特种砂型铸造设备的是（）。
A.化学硬化砂型铸造B.湿砂型铸造C.实型铸造D.干砂型铸造答案C参见教材P123、避雷针采用不锈钢钢管制作时，其管壁厚度应不小于（）。
A.1.5mmB.2mmC.2.5mmD.3mm答案D参见教材P1114、（）及管网组成。
A.洒水喷头B.报警阀组C.水泵D.水箱E.水泵接合器答案CDE参见教材P1345、控制设备安装精度的偏差方向，内容包括（）等。
A.补偿温度变化引起的偏差B.补偿受力引起的偏差C.补偿使用磨损引起的偏差D.设备安装精度偏差的互补偿E.补偿基础沉降引起的偏差答案、ABCD参见教材参见教材P436、防雷装置引下线的间距如果设计不明确时，可按规范要求确定（）。
A.第一类防雷建筑的引下线间距不应大于10mB.第一类防雷建筑的引下线间距不应大于12mC.第二类防雷建筑的引下线间距不应大于18mD.第二类防雷建筑的引下线间距不应大于20mE.第三类防雷建筑的引下线间距不应大于25m答案BCE参见教材P1137、涡轮流量计的信号线应使用（）。
A.控制线B.屏蔽线C.视频线D.双绞线答案B参见教材P828、曳引式电梯的主参数包括（）。
A.额定曳引力B.额定载人数C.额定载重量D.额定速度E.轿厢尺寸答案CD参见教材P1409、按《建筑工程施工质量验收统一标准》规定，不属于建筑安装工程的分部工程是（）。
A.消防工程B.电梯工程C.建筑智能化工程D.通风与空调工程答案：A30210、长距离输电线路钢塔架的控制桩是根据（）测量。
A.相邻桩B.中心桩C.首尾桩D.折点处桩答案B参见教材P1911、洁净空调风管不得有（）接缝。
2015一级建造师《工程法规》考试真题及答案
2015一级建造师《工程法规》考试真题及答案一级建造师考试黄金时段备考run起来，高频考点全解析，命中率超高的预测题下载：/ZpZnq799%极限命中率押题，7+3全新双重押题，详情了解下载：/X1qzhw（选中链接后点击“打开链接”)1.张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以停止了作业，这属于从业人员在行使( )。
A.知情权B.拒绝权C.紧急避险权D.检举权【正确答案】C【答案解析】施工作业人员的安全生产权利。
参见教材P222.2.根据施工企业要求对原工程进行变更的，说法正确的有( )。
A.施工企业在施工中不得对原工程设计擅自修改B.施工单位应按照施工技术标准，特别是强制性标准的要求施工C.工程建设标准分为强制性标准和推荐性标准，施工单位都必须同时满足D.施工单位有义务将施工过程中发现的图纸差错及时反馈E.工程设计图纸和施工技术标准都属于合同文件的组成部分【正确答案】ABDE【答案解析】本题考查的是按照工程设计图纸和施工技术标准施工的规定。
选项C错误，强制性标准是必须满足的。
3.取得安全生产许可证必须具备的条件有( )。
A.特种作业人员经考核合格B.职工参加了工伤保险C.通过了职业安全卫生管理体系认证D.依法进行了安全评价E.已办理安全监督手续【正确答案】AB【答案解析】本题考查的是申请领取安全生产许可证的条件。
选项C.D.E不属于申请领取安全生产许可证的条件。
参见教材P211~212.4.下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法正确的是( )。
A.原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序B.原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证C.施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废D.未取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证【正确答案】B【答案解析】选项A有效期内未发生死亡事故的，可以不再审查;选项C应先登报声明作废，后补办;选项D未取得安全生产许可证，不得颁发施工许可证。
2015年一级建造师《建设工程法规及相关知识》精选试题
2015年一级建造师《建设工程法规及相关知识》精选试题一、单项选择题（每题1分）第1题以下法律规范性文件中，不属于我国法律体系诉讼程序法的是（）A．行政诉讼法 B．民事诉讼法C．仲裁法 D．行政复议法正确答案：C,第2题下列各单行法律中,( )属于经济法部门。
A.《中华人民共和国审计法》B.《中华人民共和国矿山安全法》C.《中华人民共和国安全生产法》D.《中华人民共和国公司法》正确答案：A,第3题甲省建筑公司承包了乙省的工程施工任务，施工中《甲省建筑市场管理条例》与《乙省建筑市场管理条例》发生冲突，应（）。
A．适用《甲省建筑市场管理条例》B．适用《乙省建筑市场管理条例》C．由国务院裁决适用哪一个D．当事人自由协商适用哪一个正确答案：B,第4题某大型工程建设项目，建设单位依法委托监理公司进行工程监理，建设单位与监理单位之间的法律关系是（）。
A.民事法律关系B.行政法律关系C.劳动法律关系D.经济法律关系正确答案：A,第5题环球建筑工程公司按照法人的划分标准属于( )法人。
A.行政法人B. 事业法人C.社团法人D. 企业法人正确答案：D,第6题某工程企业的项目施工过程中需要增加钢筋用量,即由项目部商务经理与材料商签订合同增加购买钢筋,合同中仅由该商务经理签字;钢筋送到后用于工程施工,后因价款发生争议,材料商应向( )主张给付货款。
A.施工企业B.该企业法定代表人C.项目部D.商务经理正确答案：A,第7题工程建设项目在开工前,一般应取得项目土地的建设用地使用权;而建设用地使用权只能存在于( )之上。
A.国家所有的土地B.国家或集体所有的土地C.农用地转为建设用地D.宅基地正确答案：A,第8题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题模拟预测题) > 单项选择题 > 无某施工企业租用一批脚手架，在安装时脱落砸伤路人，需赔偿1000元；此债务发生的依据是（）。
2015年一级建造师《工程法规》真题及答案
2015年一级建造师《工程法规》真题及答案一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个符合题意）1. 根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用（）作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。
A．地下水B．市政自来水C．雨水D．中水233网校名师答案：A 见教材 P1992. 根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执业（）。
A．1个月以上3个月以下B．3个月以上1年以下C．3个月以上2年以下D．6个月以上1年以下233网校名师答案：B 见教材P2273. 某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。
A．特别重大事故B．重大事故C．一般事故D．较大事故233网校名师答案：D P2494. 根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。
A．80%B．70%C．60%D．50%233网校名师答案：A 见教材P2195. 根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应出具（）。
A．购货发票B．检测合格证明C．产品使用说明书D．相应的图片233网校名师答案：B 见教材2656. 关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（）。
A．文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业B．在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准C．因特殊情况需要在文件保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准D．在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准233网校名师答案：C见教材P2077. 某高速公路项目进行招标，开标后允许（）A．评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容B．投标人再增加优惠条件C．投标人撤销投标文件D．招标人更改招标文件中说明的评标定标办法233网校名师答案：A 见教材P878. 根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（）。
2015一级陕西省建造师法规考资料
1、根据现行《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合（）A、建设工程承包合同B、工程监理大纲C、设计文件D、工程建设强制性标准2、施工成本的过程控制中，对于人工费和材料费都可以采用的控制方法是（）。
A、量价分离B、包于控制C、预算控制D、跟踪检查3、施工定额的研究对象是同一质量的施工过程。
这里的施工过程是指（）。
A、工序B、分部工程C、分项工程D、整个建筑物4、下列奉献控制方法中，适用于第一类危险源控制的是（）。
A、提高各类设施的可靠性B、设置安全监控系统C、隔离危险物质D、加强员工的安全意识教育5、施工定额的研究对象是同一质量的施工过程。
这里的施工过程是指（）。
A、工序B、分部工程C、分项工程D、整个建筑物6、编制某施工机械台班使用定额，测定该机械纯工作1小时的生产率为6m3，机械利用系数平均为80%，工作班延续时间为8小时，则该机械的台班产量定额为（）A、64B、60C、48D、38.47、编制某施工机械台班使用定额，测定该机械纯工作1小时的生产率为6m3，机械利用系数平均为80%，工作班延续时间为8小时，则该机械的台班产量定额为（）A、64B、60C、48D、38.48、下列施工进度控制措施中，属于管理措施的是（）。
A、编制进度控制工作流程B、优选施工方案C、重视信息技术的应用D、进行进度控制的会议组织设计9、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB-50500-2013），关于工程项目合同类型选择任的说法，正确的是（）A、对使用工程量清单计价的工程，必须采用单价合同，不适合用于总价合同B、采用单价合同时，工程量清单可以不作为合同的组成部分C、采用总价合同时，工程量清单中的工程量不具备合同约束力D、对使用工程量清单计价的合同，宜采用单价合同，但并不排斥总价合同10、发包人对工程质量有异议，拒绝办理工程决算，但该工程以实际投入使用。
其质量争议的解决方法是（）A、就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定解决方案B、按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算C、按竣工保修合同执行D、采取诉讼的方式解决11、根据《建设工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）发包人进行安全文明施工费预付的时间和金额分别是（）。
陕西省2015年上半年一级建造师法律法规考试题
陕西省2015年上半年一级建造师法律法规考试题一、单项选择题（共20题，每题3分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、改造、维修的施工单位应当在施工前进行书面告知，书面告知应提交的材料有（）等。
A.施工单位及人员资格证件B.工程合同C.三年内的经营财务状况D.安装改造维修监督检验约请书E.机电类特种设备制造单位的资质证件答案ABDE参见教材P2922、火灾自动报警及联动控制系统施工程序中，线缆敷设的紧后工序是（）。
A.校线接线B.绝缘电阻测试C.设备安装D.单机调试答案B参见教材P1353、经审查批准后的焊接工艺评定资料可在（）内通用。
A.集团公司B.评定单位C.同一质量管理体系D.特定产品范围答案C参见教材P304、关于取源部件安装叙述不正确的有()。
A.在高压、钢、有色金属设备和管道上开孔时，应采用机械加工的方法B.安装取源部件的开孔与焊接必须在工艺管道或设备的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行C.管道上的取源部件应在管道安装的同时安装D.在同一管段，压力取源部件应装在温度取源部件的下游答案D参见教材P835、用电负荷、保安电力、（）等，并依照供电企业规定的格式如实填写用电申请书及办理所需手续。
A.电力用途B.用电性质C.用电路径D.用电规划E.用电设备清单答案ABDE参见教材P2806、安装单位提供的电梯安装资料有（）等。
A.安装许可证B.安装告知书C.试验合格证书D.安装使用维护说明书E.电梯施工方案答案ABE参见教材P1427、自动化仪表调校应遵循的原则是（）。
A.先取证后校验B.先单校后联校C.先就地后中央D.先单回路后复杂回路E.先单点后网络答案ABDE参见教材P818、风管安装就位的程序通常为（）。
A.先上层后下层B.先下层后上层C.先立管后水平管D.先主干管后支管E.先支管后主干管答案ACD参见教材P1219、钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值，且所测的挠度值不应超过相应设计值的（）倍。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1、国际上把建设( )单位所提供的服务归为工程咨询服务。
A．设计
B．施工
C．监理
D．承包
2、建筑工程安全施工控制中，要求对危险源进行分类，“可能发生意外释放能量的载体或危险物质”，称作( )危险源。
A．第一类
B．第二类
C．第三类
D．第四类
3、施工总承包管理方(MC-ManagingContractor)对所承包的建设工程承担( )的总责任。
A．施工任务承包
B．施工任务组织
C．施工任务执行
D．施工任务管理
4、在我国，项目经理是一个( )的名称。
A．专业人士
B．技术职称
C．管理人士
D．工作岗位
5、意外风险和不可预见因素索赔通常应该由( )承担。
A．保险人
B．承包人
C．分包人
D．发包人
6、承包人在( )天内对核算资料进行核实确定。
A．7
B．14
C．21
D．28
7、一般情况下，计划施工成本总额应控制在目标成本的范围内，并使( )计划建立在切实可行的基础上。
A．资金
B．成本
C．施工
D．预算
8、下列费用中，不属于施工项目直接成本的是( )。
A．施工措施费
B．办公费
C．材料费
D．施工机械使用费
9、施工方进度控制的任务是依据( )对施工进度的要求控制施工进度。
A．监理规划
B．施工任务委托合同
C．施工任务单
D．施工组织设计
10、建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，是在项目( ) 确定的。
A．施工阶段
B．设计准备阶段
C．设计阶段
D．决策阶段
11、按施工质量计划的要求，控制准备工作状态，为施工作业过程或工序的质量控制打好基础属于( )的内容。
A．事前控制
B．事中控制
C．事后控制
D．反馈控制
12、下列关于工程变更的说法中正确的是( )。
A．如果计划完整，工程变更可以避免
B、工程变更一般包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更等
C．一旦出现变更，工程量、工期、成本不一定发生变化
D．工程变更不能作为施工成本控制的依据
13、按照国际惯例，通常发生逾期支付情况，在索赔款额的计算中可包括( )。
A．高于利息的50％
B．利息
C．滞纳金
D．50％的利息
14、职业建康管理体系一级要素中不包括( )。
A．职业建康安全方针
B．监督机制
C．实施和运行
D．检查和纠正措施
15、在认证后的维持和监督管理中，下列关于复评的解释，正确的是( )。
A．当出现质量管理体系认证标准变更时，可提出复评申请
B．企业被认证撤销后，经整改可提出复评申请
C．企业认为认证机构处罚不当时，可提出复评申请
D．认证合格有效期满前，如企业愿意继续延长，可提出复评申请
16、造成经济损失( )万元以上或重伤3人以上或死亡2人以下等后果的质量事故属于重大施工质量事故。
A．5
D．10
C．15
D．20
17、在认证后的维持和监督管理中，下列关于复评的解释，正确的是( )。
A．当出现质量管理体系认证标准变更时，可提出复评申请
B．企业被认证撤销后，经整改可提出复评申请
C．企业认为认证机构处罚不当时，可提出复评申请
D．认证合格有效期满前，如企业愿意继续延长，可提出复评申请
18、( )规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在其许可的范围内从事建筑活动。
A．《招投标法》
B．《建筑工程质量管理条例》
C．《中华人民共和国建筑法》
D．《安全生产法》
19、直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括人工费、材料费和( )。
A．施工机械安、拆费
B．施工机械使用费
C．燃料动力费
D．施工机械场外运费
20、在我国的行政法规中，为了加强对建设工程质量的管理，特别在( )中明确政府行政主管部门设立专门机构对建设工程质量行使监督职能。
A．《建筑法》
B．《建设工程质量管理条例》
C．《建设工程质量验收统一标准》
D．《合同法》
21、在施工成本控制的步骤中，通过检杳，可以估算整个项目完成时的( )，为决策提供支持。
A．施工成本
B．报价成本
C．直接成本
D．合同成本
22、有关分包人与发包人的关系，正确的描述包括( )。
A．分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令
B．在某些情况下，分包人可以与发包人或工程师发生直接工作联系
C．分包人可以就有关工程指令问题，直接致函发包人或工程师
D．当涉及质量问题时，发包人或工程师可以直接向分包人发出指令
23、( )网络计划是前后工作之间有多种逻辑关系的肯定型网络计划
A．单代号时标
B．双代号时标
C．双代号搭接
D．单代号搭接
24、按施工质量计划的要求，控制准备工作状态，为施工作业过程或工序的质量控制打好基础属于( )的内容。
A．事前控制
B．事中控制
C．事后控制
D．反馈控制
25、下列说法错误的是( )。
A．质量控制可以归结为作业技术活动和管理活动
B．质量管理是质量控制的一部分
C．作业技术是突出产品质量或服务质量的直接手段
D．产品或服务质量是作业技术活动的直接结果
26、单位工程质量监督报告需要在竣工验收之日起（）提交竣工验收备案部门。
A．３天内
B．7天内
C．5天内
D．10天内
27、职业建康管理体系一级要素中不包括( )。
A．职业建康安全方针
B．监督机制
C．实施和运行
D．检查和纠正措施
28、造成经济损失( )万元以上或重伤3人以上或死亡2人以下等后果的质量事故属于重大施工质量事故。
A．5
D．10
C．15
D．20
29、下列不属于安全生产“六关”的是( )。
A．措施关
B．交付关
C．教育关
D．惩罚关
30、通过信息技术在工程管理中的开发和应用能实现( )，从而可提高数据传输的抗干扰能力，使数据传输不受距离限制并可提高数据传输的保真度和保密性。
A．信息处理和变换的程序化
B．信息传输的数字化和电子化
C．信息流扁平化
D．信息存储数字化和存储相对集中
31、施工总承包管理方(MC-ManagingContractor)对所承包的建设工程承担( )的总责任。
A．施工任务承包
B．施工任务组织
C．施工任务执行
D．施工任务管理
32、运用动态控制原理控制施工成本的工作步聚包括：（1）收集施工成本的实际值；（2）将施工成本目标逐层分解；（3）将实际值与计划值比较；（4）找出偏差采取纠偏措施。
正确的步骤顺序是( )。
A．1-2-3-4
B．1-4-2-3
C．2-3-4-1
D．2-1-3-4
33、施工总承包合同一般实行( )。
A．单价合同
B．成本加酬金合同
C．可调单价合同
D．总价合同。