电气改造施工合同
电路施工合同协议书范本(3篇)
第1篇甲方：（以下简称“甲方”）地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方：（以下简称“乙方”）地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方需要在其指定的场所进行电路施工，乙方具备相应的施工资质和经验，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目概述1.1 项目名称：____________________1.2 项目地点：____________________1.3 项目内容：包括但不限于电路改造、安装、调试及验收等。
1.4 项目总投资：人民币____________________元整。
二、合同工期2.1 本工程计划开工日期：____________________2.2 本工程计划竣工日期：____________________2.3 本工程实际开工日期：____________________2.4 本工程实际竣工日期：____________________三、施工内容3.1 乙方负责完成甲方指定场所的电路施工，包括但不限于以下内容：3.1.1 电路改造设计；3.1.2 线路敷设；3.1.3 设备安装；3.1.4 调试与验收；3.1.5 施工图纸及技术资料的编制。
3.2 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
四、工程进度4.1 乙方应按照工程进度计划进行施工，并确保工程进度与合同约定相符。
4.2 乙方应在每月底前向甲方提交工程进度报告，内容包括但不限于：4.2.1 已完成工程量；4.2.2 遇到的困难和问题；4.2.3 下月施工计划。
五、工程款项5.1 本工程合同总价为人民币____________________元整，包括但不限于材料费、人工费、设备费等。
5.2 付款方式：5.2.1 预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的20%作为预付款；5.2.2 进度款：工程进度达到合同约定节点后，甲方支付已完成工程量对应的款项；5.2.3 验收款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余款项的80%；5.2.4 留余款：竣工验收合格后，甲方保留合同总价款的20%作为留余款，质保期满后无质量问题，乙方应无条件退还甲方。
电力改造工程合同范本4篇
电力改造工程合同范本4篇篇1电力改造工程合同范本甲方（甲方名称）：______________乙方（乙方名称）：______________鉴于甲方拟对其电力设施进行改造工程，现就双方的权利与义务，按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，达成如下协议：一、项目描述1、甲方需对其电力设施进行改造升级工程，包括但不限于变压器、输电线路、电缆线路等设施的改造。
2、乙方承担该项目的改造设计、施工、检测等工作。
二、合同价格及支付方式1、甲方应根据项目的实际情况向乙方支付改造工程的费用，具体金额为______________。
2、甲方应按照以下方式支付费用：（1）项目启动时支付______________%的费用；（2）改造工程完成验收前支付______________%的费用；（3）改造工程完成验收后支付______________%的费用。
三、工期及履约保证1、乙方应在双方签署合同后______________个工作日内开始改造工程，并按照约定工期完成工程。
2、乙方应对改造工程的质量进行保证，确保改造后的电力设施能够正常运行。
3、如因乙方原因导致工程延期或工程质量达不到约定标准，乙方应承担相应的违约责任。
四、风险责任1、在工程施工期间，若因不可抗力导致工程停滞，双方可协商延长工期或解除合同。
2、在工程改造过程中，如发生意外，导致对甲方电力设施造成损坏，乙方应承担相应的赔偿责任。
五、保密条款双方应对涉及到的商业秘密、技术信息等进行保密，未经对方书面同意不得向任何第三方披露。
六、争议解决1、双方如对合同履行中出现的争议无法协商解决，应协商解决，协商不成的，应提交仲裁解决。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________签订日期：年月日以上是电力改造工程合同的范本，具体合同内容可根据实际情况进行调整和修改。
希望双方在签订合同前审慎考虑各项条款，确保合同的签订能够为双方带来利益和保障。
电气工程施工合同范本6篇
电气工程施工合同范本6篇篇1电气工程施工合同范本甲方（甲方单位全称）：_________（以下简称甲方）法定代表人（负责人）：_________联系地址：_________电话：_________乙方（乙方单位全称）：_________（以下简称乙方）法定代表人（负责人）：_________联系地址：_________电话：_________鉴于乙方具备从事电气工程施工的资质和能力，甲方拟委托乙方负责本项目的电气工程施工，并达成如下合同：一、项目名称和地址本合同的项目名称为________，施工地点为__________。
二、项目内容和范围1. 本项目的电气工程范围包括但不限于：（1）XXX；（2）XXX；（3）XXX。
2. 相关技术要求和标准：（1）电气设备的选择、安装要符合国家相关标准和规定；（2）工程施工过程中需要遵守相关安全规范和标准；（3）遵守现场卫生环保规定，保证施工场所的整洁和环境保护。
三、施工进度和期限1. 施工工期为__________，工期的计算方式为__________，如有延误需提前告知甲方并经甲方同意。
2. 施工进度安排应与工程的整体计划相适应，确保按期竣工。
四、合同价款及支付方式1. 本项目总合同价款为______元，支付方式为（大写）：______________。
2. 甲方将根据工程实际完成情况分阶段支付合同价款，支付比例为：__________。
五、质量保证1. 乙方承诺保证工程的质量符合相关标准和要求，确保工程安全可靠。
2. 工程造成的一切质量问题，乙方将负责修复，直至符合合同要求为止。
六、保证金1. 乙方应在签订合同后15个工作日内向甲方交付______元作为保证金，保证金应作为合同履行期间的信用保证，乙方不得以保证金作为合价凭据。
七、合同变更在工程实施过程中，如有对合同的任何修改或变更，双方应协商一致并签订书面变更协议。
变更后的条款应与原合同具有同等法律效力。
电气工程施工合同范本6篇
电气工程施工合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1电气工程施工合同范本甲方（委托方）：单位名称：______________法定代表人：______________联系地址：______________联系电话：______________乙方（承包方）：单位名称：______________法定代表人：______________联系地址：______________联系电话：______________鉴于甲方拟委托乙方承担电气工程施工任务，为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲方与乙方达成如下合同：第一条项目名称本合同的项目名称为______________电气工程施工。
第二条项目内容1. 甲方委托乙方负责本合同约定的电气工程施工任务，具体包括但不限于设计、采购、施工、调试等工作。
2. 施工地点：______________3. 施工范围：______________第三条工程价款及付款方式1. 本工程总价款为______________万元（大写：______________元整）。
2. 价款支付方式：（1）工程全面验收合格后，乙方应向甲方提供工程竣工报告及结算单，甲方在收到结算单后应于7个工作日内支付工程款项。
（2）若工程有分期支付约定，按照实际工程进度，乙方应向甲方提供相应阶段工程的竣工报告及结算单，甲方应在收到结算单后的7个工作日内支付相应款项。
3. 外币结算：如以外币结算，应按照中国人民银行外汇管理规定执行。
第四条材料采购及保证1. 乙方负责对所需材料的采购工作，应保证所选材料符合国家相关标准和规定。
2. 如因材料质量问题导致工程质量问题，乙方应承担全责，包括材料更换、重新施工等费用，甲方有权要求相应赔偿。
第五条施工周期1. 本合同约定的工程施工周期为______________个自然日，具体按照工程实际进度执行。
2. 若乙方因自身原因导致施工周期延长，应承担因此而产生的相关费用。
电路改造合同6篇
电路改造合同6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、守信的原则，就甲方电路改造工程达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________电路改造工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：对甲方指定的电路进行改造，包括电路布线、设备安装、调试运行等。
二、工程要求1. 乙方应按照国家有关电气施工规范和标准进行施工，确保电路改造质量符合要求。
2. 乙方应根据甲方的要求进行电路设计，确保电路布局合理、美观。
3. 乙方应使用符合质量标准的电气材料，不得使用假冒伪劣产品。
4. 乙方在施工过程中应注意安全，防止事故发生。
5. 工程完工后，乙方应进行调试运行，确保电路正常运行。
三、工程期限本工程自签订合同之日起开始，工期为XX天。
如遇特殊情况，双方可协商工期顺延。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币XX元（大写：______元整）。
2. 支付方式：签订合同后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；工程完工并验收合格后，甲方支付剩余款项。
五、质量保证及售后服务1. 乙方承诺电路改造工程保修XX年，保修期内因乙方施工质量问题导致的电路故障，乙方负责免费维修。
2. 保修期结束后，乙方提供有偿维修服务。
3. 乙方在接到甲方维修通知后，应在XX小时内响应，并在XX小时内到达现场进行维修。
六、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款项的，每逾期一天，应向乙方支付XX元的违约金。
2. 乙方未按合同约定完成工程或工程质量不合格的，应向甲方支付工程总造价XX%的违约金。
3. 乙方在施工过程中违反安全规定的，应承担由此造成的一切损失。
4. 因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方均不承担违约责任。
七、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
改电工程施工合同(3篇)
第1篇合同编号： [合同编号]签订日期： [签订日期]签订地点： [签订地点]甲方（委托方）： [甲方全称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]联系电话：[甲方联系电话]乙方（施工方）： [乙方全称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]联系电话：[乙方联系电话]鉴于：1. 甲方拥有位于[项目地点]的房屋及其他建筑，需要进行电力系统的改造和升级。
2. 乙方具备电力系统改造和施工的专业能力，愿意为甲方提供改电工程施工服务。
双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 项目名称： [项目名称]2. 项目地点： [项目地点]3. 工程内容：包括但不限于电力线路改造、配电箱安装、电缆铺设、照明系统升级等。
4. 工程规模： [工程规模描述]5. 工程工期： [工程开始日期]至[工程结束日期]二、工程费用1. 合同总价： [合同总价]元人民币（大写：[大写金额]）。
2. 付款方式：- 签订合同后，甲方支付合同总价[百分比]%作为预付款；- 工程完工并验收合格后，甲方支付合同总价的[百分比]%；- 工程保修期满且无质量问题后，甲方支付剩余的[百分比]%。
三、双方的权利和义务1. 甲方权利和义务：- 按时足额支付工程款项；- 提供必要的施工条件和安全保障；- 对乙方施工质量进行监督和验收。
2. 乙方权利和义务：- 按照合同约定的时间、质量和标准完成工程；- 配备合格的施工人员和技术人员；- 对施工现场进行安全管理，确保施工安全；- 按时提交工程进度报告和竣工报告。
四、工程质量与验收1. 工程质量：乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合设计要求和甲方要求。
2. 工程验收：工程完工后，甲方应组织相关人员对工程进行验收，验收合格后乙方方可撤离施工现场。
五、违约责任1. 任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
2. 甲方未按时支付工程款项，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的[百分比]%。
电路改造合同7篇
电路改造合同7篇第1篇示例：电路改造合同甲方：（委托方）地址：电话：鉴于甲方需要对其现有电路进行改造，为此甲、乙双方经过友好协商，就电路改造事宜达成如下合同，共同遵守并信守以下约定：一、项目概述1. 甲方委托乙方对其现有电路进行改造，包括但不限于电路线路调整、设备升级、故障修复等。
2. 改造范围包括（具体列明需要改造的电路及设备、改造的内容等）。
3. 甲方应确保改造范围内的设备完好且可正常使用。
二、工作内容1. 乙方应根据甲方的要求和现场实际情况，制定电路改造方案，并提交给甲方进行确认。
2. 乙方应按照确认后的方案进行电路改造工作，确保改造后的电路稳定可靠。
3. 乙方应对改造后的电路进行测试和调试，确保设备正常运行，达到甲方的要求。
4. 乙方应在改造完毕后向甲方提交改造报告，并由双方共同确认。
三、工期及验收1. 乙方应在签订合同后（具体时间）内开始电路改造工作，工期为（具体时间），并在工期内完成改造工作。
2. 甲方应在乙方完成改造工作后进行验收，如发现问题应当及时提出并要求乙方进行整改。
3. 甲方应在验收合格后支付乙方改造费用。
四、费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付电路改造的费用，具体金额为（具体金额）。
3. 如因甲方因素导致工程延期或增加费用的，甲方需承担相关的费用。
五、保修及售后服务1. 乙方对改造后的电路提供一年的免费维修保养服务，维修范围包括改造内容以及相关设备。
3. 保修期外的维修需要支付一定的维修费用，具体费用由双方协商后确定。
六、违约责任1. 若因乙方原因导致电路改造工程无法按时完成或工程质量不合格的，乙方需承担相应的违约责任，并支付相应的违约金。
七、争议解决1. 双方因合同履行发生的争议应友好协商解决，如协商无果，可向有关部门申请仲裁或提起诉讼解决。
2. 争议期间，合同不影响双方履行其他条款的义务。
八、其他约定1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
电力改造工程合同范本6篇
电力改造工程合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1电力改造工程合同范本甲方：_________（以下简称“甲方”）乙方：_________（以下简称“乙方”）鉴于甲方拟对_________（以下简称“电力改造工程”）项目进行改造，现甲乙双方经友好协商一致达成如下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：电力改造工程。
1.2 项目地点：_________。
1.3 项目内容：_________。
1.4 项目进度计划：_________。
第二条合同金额及支付方式2.1 本合同总金额为_________，具体支付方式如下：（1）首期支付：在签订本合同后_________日内支付_________万元；（2）中期支付：_________；（3）尾款支付：_________。
第三条保证金3.1 甲方应在签订本合同时向乙方支付_________万元作为保证金，保证金将在经甲方验收合格后于_________日内返还给甲方。
3.2 若项目未按期完成或出现质量问题，乙方有权利扣除保证金作为赔偿，甲方也应就此承担相应的法律责任。
第四条项目进度与质量保证4.1 乙方应按照项目进度计划按时、按质完成电力改造工程，否则应承担相应的违约责任。
4.2 乙方应保证电力改造工程的质量符合国家相关标准和甲方的要求，若发现质量问题，应立即进行整改，未能整改的，应承担相应的责任。
第五条设备保修与售后服务5.1 乙方提供的设备应保证在保修期内无故障运行，若出现故障，应及时维修或更换，并承担相应的费用。
5.2 乙方应为甲方提供一年的售后服务，包括协助解决设备运行问题和维护。
第六条合同变更6.1 任何一方需变更本合同内容，需经双方协商一致并签署书面变更协议。
6.2 未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更本合同。
第七条知识产权7.1 电力改造工程过程中涉及的知识产权归属于乙方。
7.2 乙方应确保不侵犯他人的知识产权，若因此引起的纠纷，由乙方承担全部责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
篇一：电气改造安装工程承包协议
电气改造安装工程承包协议甲方：黑河镇人民政府
乙方：略阳县峡口驿供电所
经双方协商，甲方将借用的黑河坝旧卫生院、黑河坝小学共计36间21户的因高速路建设的二次搬迁户用电改造工程承包给乙方，经双方协商一致，达成以协议：
一、施工地点：
1、黑河坝旧卫生院三层25间15户。
2、黑河坝小学一楼11间6户。
二、电气工程：照明线路改造、21户电表配套安装等电气部分。
三、承包形式：甲方以包工包料形式将电气安装工程承包给乙方。
工程款总计7000.00元（大写：七千元整）。
四、付款方式：工程全面结束，试车正常、验收合格后一次性付款。
五、施工要求：
1、乙方严格按照电气安装工程规范施工。
2、乙方严格按甲方要求施工。
3、乙方必须选择国家合格材料施工。
六、施工中的所有安全由乙方负责。
七、工期：2012年4月26日至2012年4月28日。
本协议一式两份，双方共同严格遵守。
具有同等效力，双方签字后生效。
甲方（签章）：
甲方代表（签字）：
乙方（签章）:略阳县峡口驿电管所
乙方代表（签字）：
签字时间：2012年4月26日篇二：电气工程施工合同
电气工程施工合同
甲方：德州良建集团有限公司
乙方：夏洪军
根据中华人民共和国建筑法、合同法，经甲乙双方共同协商，本着平等、自愿的基础上签定本合同。
一、承包内容：
良建.万兴庄园a9#、a10#住宅楼电气工程，包括电照、电视、电话、配管预留、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。
承包价格为13.00元/m2（工程量按土建主体量结算）。
二、合同双方的权利和义务：
1、甲方负责材料供应，各种材料以预算定额材料清单为准，超出部分从工资中扣除。
2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。
乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。
三、质量要求：达到合格工程。
四、安全文明施工
文明施工，讲究职业道德。
施工中使用的施工机械必须设专人持证上岗，上岗人员必须熟知本专业技术规程，并严格按规程操作。
做好班前安全教育，如果乙方施工人员出现安全事故，一切损失由乙方负责，甲方不承担任何责任和费用。
五、工期要求：按甲方要求的工期完成。
六、工资支付：工程验收合格后，结算电气工程总造价的90%，剩余部分2年内付清。
七、保修制度：乙方施工的建设项目实行保修制度，保修期内的维修费由乙方承担。
八、合同一经签定，双方必须共同遵守，如单方违约给另一方造成损失的，由违约方承担经济赔偿责任。
九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
甲方签字（章）：乙方签字（章）：
年月日年月日篇三：电气改造项目合同
电气设备改造工程施工合同
工程名称：
工程地点：
建设单位:
施工单位:
2011年12月8日
合同协议书
甲方：
乙方：
双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：
一．施工内容及合同价格
1．本合同中标（项目编号：ftcg2011028278）金额为人民币590,000.00元（大写：伍拾玖万元整）。
2．项目造价为总价包干，施工内容包括甲方原配电房所有设备等的拆迁、scb11—1250kva 变压器的安装、六面低压柜的安装，按供电部门相关要求去完成系统调试以及送电。
（见报价清单）
3．更换出来的设备及零配件归乙方自行处理。
4．施工地址在福田区123号区委大院内法院大楼地下室一层配电房内。
5．按供电部门要求办理施工手续，包括上岗证和工作票由乙方负责办理。
二．支付和结算方式
1．合同签定后十日内，用户方支付合同金额的50%给乙方作为设备定金。
2．货到工地后经双方开箱验收合格而且安装完毕后，甲方支付合同金额的30%给乙方。
3.整个配电工程通过供电部门验收合同并取得合格证书，在收到施工方开出合同价款的5%(一年)的保质金后，十天内甲方支付合同金额的20%给乙方。
三．安全施工与竣工日期
本工程具有一定的危险性，要求施工人员具有一定施工经验，施工现场应设置安全员，相关的安全措施按规定要求落实到岗位人员。
1、乙方必须认真贯彻有关安全施工规章制度，严格遵守安全操作规程，科学、规范、稳妥施工，保证人员安全，设备安全。
施工中如因违反规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。
2、在施工过程中，乙方因违反安全规程和法规造成的安全事故，安全事故的全部损失由乙方负责。
3、在施工过程中，因乙方本身造成的停工、返工、材料、配件的倒运、机械二次进场等损失，由乙方自行负责。
4．竣工日期：30天日历日。
申报后由供电部门作最终确定。
最迟不超出2012年1月20日。
5.供电部门申报手续由乙方办理，甲方协调。
四．技术服务和保修责任
1．乙方对合同货物及变配电系统的工程质量提供1年的质量保修期（质量保修期为设备安装
调试验收合格，自甲乙双方代表在验收单上签字之日起计算）。
若厂家规定的保修期或合同设备主要部件的保修期长于本合同保修期，应使用其保修期。
2．乙方承诺在质量保修期内免费为甲方提供合同货物及变配电系统的技术指导和维修服务，提供此项服务的时间是：用户提出的质量问题和维护要求必须在1小时内作出响应，4小时内派出人员到现场了解情况，12小时解决问题；若在24小时内不能解决问题，应向业主提供代用品，以保证设备的正常运作；所有服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派人到用户现场进行维修。
由此产生的一切费用均由中标人承担。
五．违约赔偿
除不可抗力外,如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,甲方可要求乙方支付违约金。
违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。
但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。
一周按7天计算，不足7天按一周计算。
如果达到最高限额，甲方有权解除合同。
同时乙方应支付甲方最高限额的违约金。
六．合同争议的解决
1.因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。
协商不成的，可提请深圳仲裁委员会仲裁。
仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的,另一方可以申请人民法院强制执行。
2．仲裁费用和诉讼费用应由败诉方负担。
七．合同的生效
本合同经双方法定代表人（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。
八．其他约定事项
1．本合同未尽事宜，按照行业内现行的相关规定，或者经双方商量解决。
2．本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。
3．一方当事人未经另一方书面同意，不得将其合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三方。
4．本合同正本四份，甲方三份，乙方一份，每份正本具有同等法律效力。
甲方（公章）：乙方（公章）：
法定代表人或法定代表人或
授权委托人(签字)：授权代表(签字)：地址：地址：
电话：电话：
签约日期：年月日签约日期：年月日。