装修合同纠纷起诉状(模板).docx

合集下载

装修合同纠纷起诉状范本3篇

装修合同纠纷起诉状范本3篇

装修合同纠纷起诉状范本3篇篇1原告(装修业主):张三(化名)身份证号:[身份证号码]住址:[详细住址]联系方式:[手机号码/固定电话]被告(装修公司):华宇装饰有限公司统一社会信用代码:[统一社会信用代码]注册地址:[详细地址]法定代表人:[法人姓名] 职务:[法人职务]联系方式:[联系方式]原告委托代理人(如有):李四(化名)律师所属事务所:[律师事务所名称]联系方式:[联系方式]一、背景及事实陈述:原告张三与被告华宇装饰有限公司签订了一份装修合同,约定由被告对原告位于某处的房屋进行装修。

合同明确规定了装修内容、质量标准、工程期限、造价及付款方式等条款。

然而在实际施工过程中,双方就工程质量、进度及变更等问题产生了分歧,导致合同无法正常履行,原告的合法权益受到侵害。

为此,原告决定向法院提起诉讼。

二、纠纷的具体事项及证据清单:1. 工程质量问题:被告在装修过程中未能按照合同约定及国家相关标准进行施工,多处存在质量问题(如电路布置不规范、墙面涂料不平整等)。

证据清单:施工照片、检测报告等。

2. 工程进度延误:被告未能按照合同约定的工期完成装修工程,导致原告无法按时入住。

证据清单:施工进度记录、通信记录等。

3. 额外费用问题:在施工过程中,被告以种种理由要求原告支付额外费用,双方未能达成一致。

证据清单:费用清单、支付凭证等。

基于上述纠纷事项,原告认为被告的行为已经构成违约,严重侵害了原告的合法权益。

因此,原告决定依法向被告追究违约责任,并提出赔偿请求。

三、诉讼请求:1. 请求法院判决被告按照合同约定完成未完成的装修工程,并达到合同约定的质量标准;2. 请求法院判决被告支付因工程质量问题导致的维修费用;3. 请求法院判决被告支付因工程进度延误导致的违约赔偿金;4. 请求法院判决被告返还超收的额外费用;5. 被告承担本案的诉讼费用及其他相关费用。

四、事实及证据分析:原告提供的证据充分证明了被告在装修过程中存在的违约行为及因此给原告造成的损失。

装修合同纠纷起诉状(通用16篇)

装修合同纠纷起诉状(通用16篇)

装修合同纠纷起诉状(通用16篇)纠纷起诉状篇1原告:________________住所地:________________法定代表人:__________被告:________________住所地:________________法定代表人:____________诉讼请求:一、请求依法判令被告支付原告工程款人民币__________元,并支付原告上述款项自_____年_____月_____日起至实际支付之日止的利息损失(按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算);二、本案诉讼费用由被告承担。

事实与理由:_____年_____月_____日,被告将______厂房防腐工程发包给原告,并与原告签订了《_____厂房防腐施工合同》,合同约定:施工面积约为_____㎡,总工程价约为_______元,按实际施工面积结算工程款。

在原告施工过程中,被告又增加了_____厂房三楼、四楼的地坪防腐工程。

合同对如何支付工程款作了约定:1、合同签订后,被告向原告支付总款____%作为合同定金;2、工程全部完成,经现场验收合格,核对施工数量,被告向原告付清工程款___%,余下____%质量保证金,待保修期满一年后,一次性付清。

合同中明确约定工程保修期为____年,保修期自竣工验收签字之日起计。

合同签订后,被告支付了____万元的定金。

_____年_____月_____日,被告验收了该工程,并对原告实际施工面积和工程总价款都予以了签字确认。

原告实际施工防腐面积为______㎡,工程总价款为_____元。

时至今日,该工程的保修期早已届满,但被告分文未付余下工程款______元。

原告曾多次催讨该款项,但被告均以各种理由推脱,至今未付。

综上所述,被告的行为已严重损害了原告的合法权益。

为此,为使原告的合法权益得到保护,根据我国相关法律法规之有关规定,特向贵院提起诉讼,请依法予以判决。

此致______人民法院具状人:____________年_____月_____日附:起诉状副本____份;证据材料副本____份。

装修合同纠纷起诉状范本

装修合同纠纷起诉状范本

装修合同纠纷起诉状范本【民事起诉状】原告:(以下简称“甲方”)姓名:性别:年龄:民族:职业:住址:联系方式:被告:(以下简称“乙方”)单位名称:法定代表人:住所地:联系方式:诉讼请求:1. 请求判令乙方退还甲方工程款人民币元;2. 请求判令乙方赔偿甲方损失人民币元;3. 本案诉讼费用由乙方承担。

事实与理由:一、双方签订《房屋装修合同》的事实甲方与乙方于年月日签订《房屋装修合同》,约定由乙方为甲方位于的房屋进行装修,装修范围包括但不限于室内墙面粉刷、地板铺设、厨卫改造等,装修总价款为人民币元,工期自年月日起至年月日止。

二、乙方违约事实1. 工程质量不符合约定根据合同约定,乙方应严格按照甲方提供的设计图纸和施工方案进行施工,确保工程质量达到国家及地方相关标准。

但实际施工中,乙方未按图施工,导致部分区域存在严重质量问题,如墙面开裂、地面不平等。

2. 工期延误合同明确约定,乙方应在年月日前完成全部装修工作,但至今仍未完工,且无合理解释,给甲方生活带来极大不便。

3. 隐瞒重要信息在施工过程中,乙方未经甲方同意擅自更换材料品牌,使用了低于合同约定标准的材料,且未向甲方作出任何说明或补偿。

三、甲方的维权行动鉴于上述情况,甲方多次通过电话、微信等方式与乙方沟通,要求其整改并赔偿损失,但均未得到妥善解决。

为维护自身合法权益,甲方不得不采取法律手段,请求法院支持上述诉讼请求。

证据清单:1. 《房屋装修合同》复印件一份;2. 施工图纸及设计方案复印件一套;3. 甲乙双方沟通记录(包括但不限于短信、微信聊天截图);4. 现场照片若干;5. 第三方检测机构出具的质量鉴定报告;6. 购买材料发票及支付凭证;7. 律师函及快递单据;8. 其他相关证明材料。

此致XX人民法院具状人:(签名/盖章)年月日【特别提示】1. 本诉状仅为参考模板,请根据实际情况调整相关内容;2. 提交诉状时需附上所有相关证据材料;3. 在正式提交前建议咨询专业律师进行审核修改,以确保诉状的合法性和有效性。

装饰装修合同纠纷起诉状5篇

装饰装修合同纠纷起诉状5篇

装饰装修合同纠纷起诉状5篇篇1原告:[原告姓名],身份证号:[原告身份证号],住址:[原告住址]被告:[被告姓名],注册号:[公司或个体工商户注册号],地址:[公司地址或个体工商户地址],法定代表人或负责人:[法定代表人姓名]一、诉讼请求:1. 请求判令被吿支付原告拖欠的装饰装修款项人民币[具体金额]元整。

2. 请求判令被告承担因违约造成的损失补偿人民币[具体金额]元整。

3. 请求判令被告承担本案的全部诉讼费用。

二、事实和理由:原告与被告于XXXX年XX月XX日签订《建筑装饰工程施工合同》,约定被告委托原告对位于[地址]的住宅进行室内装修工作,合同明确规定了工程内容、工程造价、付款方式及违约责任等条款。

原告按照合同约定完成了装修工作,并通过被告验收合格交付使用。

然而,被告未能按照合同约定的时间支付全部装修款项,至今尚欠款项人民币[具体金额]元整未支付。

原告多次催告,被告始终未能履行付款义务。

为此,原告遭受了一定的经济损失。

三、证据清单:1. 《建筑装饰工程施工合同》:证明双方签订的装修合同真实有效,规定了双方的权利和义务。

2. 工程验收合格证明:证明原告完成的装修工程已经被告验收合格并交付使用。

3. 被告欠款证明:证明被告拖欠原告的装修款项数额及未支付事实。

4. 原告催款记录:证明原告已经多次催告被告支付欠款,但被告始终未履行付款义务。

5. 其他相关证据材料。

四、诉讼理由分析:根据原、被告双方签订的《建筑装饰工程施工合同》,原告已按合同约定完成了全部工作内容并通过验收。

被告未能按照合同约定时间支付款项,已构成违约行为。

根据合同相关条款及《中华人民共和国合同法》相关规定,被告应承担违约责任并支付拖欠款项及损失补偿。

五、非诉讼经历:原告在此前曾多次与被告沟通协商,试图通过友好方式解决欠款问题,但被告始终未予理睬,未能履行其付款义务。

在无奈之下,原告决定通过法律途径维护自身合法权益。

六、诉讼请求重申:基于上述事实和证据,原告请求法院支持其诉讼请求,判令被告支付拖欠的装饰装修款项及因违约造成的损失补偿,并承担本案的全部诉讼费用。

装饰装修合同纠纷起诉状三篇

装饰装修合同纠纷起诉状三篇

装饰装修合同纠纷起诉状民事起诉状原告:陕西某装饰工程有限公司。

地址:陕西省*市*路*大厦*座*室。

法定代表人:赵某某,职务:总经理。

联系电话:18**********.第一被告:西安某二手车经销有限公司。

地址:西安市*区*寨*庄*区*号。

法定代表人:宋某,职务:执行董事兼总经理联系电话:02*-********,18*********。

第二被告:宋某,男,汉族,19**年*月*日出生,住西安市*区*小区*号楼*层*室,身份证号:61****************。

联系电话:13*********,13*********。

诉讼请求:1、请求判令两被告向原告支付工程款1328936.7元及逾期利息66446.83元(暂计至XX年7月2日);2、本案诉讼费用由两被告全部承担。

事实与理由:第二被告系第一被告股东兼法定代表人,XX年6月8日,因第一被告尚在设立之中,故第二被告与原告签订了一份《工程装修承包合同》,合同中约定,原告承包*寨工业园车行即第一被告营业场所装修工程。

依据当时的工程设计图纸计算的预算价为1246781元,经优惠后的合同造价为120万元,如被告要求增加或减少工程项目,工程总造价相应增减;工人及材料进场一周内,被告支付合同总造价40%,工期过半,再支付合同总造价40%,工程完工7日内,付足到工程总造价的97%。

若出现被告不能按期付工程进度款,供材料未按时到位或提出设计图纸修改等情形之一,工期相应顺延。

合同签订后,原告按照约定于XX年6月9日正式进场施工,施工过程中,被告就工程设计图纸进行了多次变更,工程于XX年8月20日竣工,第一被告也于XX年8月26日投入营业使用。

该工程合同预算价为120万元,增项部分造价为1135172.7元,减项部分价值为106236元,工程决算总价为2228936.7元。

XX年6月14日至XX年8月20日,第一被告股东惠某某、方某某累计向原告支付工程进度款90万元,合同期间被告并未按约定支付进度款,目前仍欠原告工程款1328936.7元。

民事起诉状(装修合同纠纷)3篇

民事起诉状(装修合同纠纷)3篇

民事起诉状(装修合同纠纷)3篇全文共3篇示例,供读者参考篇1民事起诉状原告:李明被告:装修公司原告李明系中国国籍,住址位于XX市XX区XX街XX号。

被告装修公司系XXXX公司,住所地址为XX市XX区XX街XX号。

原告因装修合同纠纷,向贵法院提起诉讼,现依法向贵院提出起诉状如下:一、事实和理由:1. 原告与被告装修公司于×年×月×日签订装修合同,约定被告装修公司为原告提供装修服务,并约定工程完工时间为×年×月×日。

2. 原告按照合同约定支付了合同款项的50%作为首付款。

3. 然而,在装修工程进行过程中,被告装修公司未按照合同约定的时间完成工程,并且存在工程质量问题,对原告的家居环境造成了较大影响。

4. 原告多次要求被告装修公司重新修补工程,并要求赔偿原告因工程延期造成的损失,但被告装修公司未能积极处理,导致纠纷无法解决。

5. 基于上述事实及理由,原告依法请求贵院判决被告装修公司按照合同约定的工程质量标准重新完工,赔偿原告因工程延误而造成的损失,并承担本次诉讼的全部费用。

二、请求判决:1. 判令被告装修公司按照合同约定的工程质量标准重新完工,保证工程质量符合国家标准。

2. 赔偿原告因工程延误造成的损失,具体金额由贵院酌情判决。

3. 被告承担本次诉讼的全部费用。

三、证据:1. 装修合同书2. 装修进度记录单3. 相关聊天记录及短信记录4. 物证:工程质量问题照片5. 相关证人证言四、诉讼请求:1. 依法判令被告装修公司重新完工,保证工程质量符合标准。

2. 赔偿原告因工程延误造成的损失。

3. 被告承担本次诉讼的全部费用。

特此起诉。

原告:李明日期:××××年××月××日附件:装修合同书、装修进度记录单、相关照片及证据。

篇2民事起诉状原告:王某被告:装饰公司原告系某小区业主,被告为一家从事装修装饰业务的公司。

民事起诉状(装饰装修合同纠纷)

民事起诉状(装饰装修合同纠纷)

民事起诉状(装饰装修合同纠纷)第一篇模板范本:当事人(原告):XXX住所地:XXX委托代理人:XXX住所地:XXX被告:XXX住所地:XXX委托代理人:XXX住所地:XXX民事起诉状原告XXX起诉被告XXX,合同纠纷一案,向贵院提起诉讼,并就案情向贵院提出如下诉讼请求:一、权利纠纷的事实与理由:被告与原告签订了一份装饰装修合同,合同约定在XXX年X月X日开始对原告的住宅进行装修。

然而,在装修过程中,被告存在以下违约行为:1. 未按照约定时间开始装修工作,导致原告无法按时入住;2. 使用了劣质材料,造成装修质量不合格;3. 超出约定的装修费用,要求原告支付额外费用。

上述行为严重侵害了原告的合法权益,依照《中华人民共和国合同法》第十一条、第五十三条等相关法律法规的规定,原告特向贵院提起诉讼,请求相应的法律保护。

二、诉讼请求:1. 判决被告按照合同约定的时间开始装修工作,并按照约定的质量标准完成装修;2. 判决被告向原告支付由于违约行为造成的经济损失;3. 判决被告承担本案的诉讼费用。

三、证据:1. 装饰装修合同及相关附件;2. 相关支付凭证;3. 相关证人证言;4. 鉴定报告等。

附件:(附件名称)法律名词及注释:1. 合同法:指中华人民共和国《合同法》。

第二篇模板范本:当事人(原告):XXX住所地:XXX委托代理人:XXX住所地:XXX被告:XXX住所地:XXX委托代理人:XXX住所地:XXX民事起诉状原告XXX起诉被告XXX,合同纠纷一案,向贵院提起诉讼,并就案情向贵院提出如下诉讼请求:一、权利纠纷的事实与理由:被告与原告签订了一份装饰装修合同,合同约定在XXX年X月X日开始对原告的住宅进行装修。

然而,在装修过程中,被告存在以下违约行为:1. 未按照约定时间开始装修工作,导致原告无法按时入住;2. 使用了劣质材料,造成装修质量不合格;3. 超出约定的装修费用,要求原告支付额外费用。

上述行为严重侵害了原告的合法权益,依照《中华人民共和国合同法》第十一条、第五十三条等相关法律法规的规定,原告特向贵院提起诉讼,请求相应的法律保护。

民事起诉状(装修合同纠纷)6篇

民事起诉状(装修合同纠纷)6篇

民事起诉状(装修合同纠纷)6篇全文共6篇示例,供读者参考篇1民事起诉状原告(姓名):被告(姓名):审判机关:案号:原告起诉状原告(姓名)、(身份证号码)、住所(地址)、联系电话:被告(姓名)、住所(地址)、联系电话:原告起诉被告,依法请求判令如下:一、确认装修合同无效;二、被告赔偿原告损失;三、承担本案诉讼费用。

案情简况一、原告与被告于(日期)签订了一份装修合同,约定被告将对原告的房屋进行装修工程。

原告根据合同约定支付了装修款项,但装修工程却未按照约定进行,存在多项质量问题。

二、经鉴定,被告未按照合同约定提供装修服务,装修质量低劣,影响原告正常生活。

原告多次要求被告重新整改,但被告拒绝履行合同义务。

法律依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国侵权责任法》证据一、装修合同及付款凭证二、装修工程验收报告三、鉴定书请求判决理由一、根据合同法有关规定,本案装修合同系违反法律规定,应当被认定为无效。

二、被告对原告的房屋进行的装修工程质量低劣,存在多项质量问题,给原告造成了经济损失和精神困扰,应当承担赔偿责任。

三、原告在合理范围内要求被告履行合同义务,但被告未履行。

因此,原告请求法院判令被告承担本案的诉讼费用。

附:证据清单原告(签名):日期:被告(签名):日期:以上内容属实原告(签名):篇2民事起诉状原告:张三被告:李四尊敬的法院:原告张三起诉被告李四,因双方在装修合同上发生纠纷,请求法院对此进行裁决。

一、原告张三与被告李四于2019年6月签订了一份装修合同(合同编号:202019),约定由被告李四承担装修工程的设计、施工、材料采购等责任,而原告张三则需支付相应的费用。

二、根据合同约定,被告李四应在签订合同后的30天内完成装修工程,但实际上被告李四一直没有按时完成工程,超过约定期限。

三、在施工过程中,被告李四使用了劣质材料,导致装修工程质量不符合合同要求,并且工程过程中出现了多次拖延的情况。

四、尽管原告多次要求被告尽快解决问题,但被告仍然拒绝配合,导致双方关系变得紧张。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

合同编号:
装修合同纠纷起诉状范文
签订地点:
签订日期:2019年11月11日
装修合同纠纷起诉状范本
原告:
住所地:
法定代表人:
被告:
住所地:
法定代表人:
诉讼请求:风险提示:
诉讼请求必须具体﹑明确,该写的一定要写,因为其事关法院审查的范围。

但千万不可不加思考地乱要求,如果无相应的证据来支持你的主张,势必遭到败诉的后果,通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。

另外,诉讼请求应提出具体的数额,不能笼统地说“赔偿原告的一切损失”之类。

虽然这是没有争议的,但并不等于在提出诉讼请求时多多益善,比较切合实际的请求数额,不仅可以减收诉讼成本,降低诉讼风险,而且有利于法院的调解和双方当事人的和解,减少讼累。

一、请求依法判令被告支付原告工程款人民币______元,并支付原告上述款项自_____年_____月_____日起至实际支付之日止的利息损失(按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算);
二、本案诉讼费用由被告承担。

相关文档
最新文档