劳务承包合同(墙体拆除)
装修拆除劳务合同4篇
装修拆除劳务合同4篇篇1装修拆除劳务合同甲方（委托方）：__________ 联系电话：__________ 地址：__________乙方（承包方）：__________ 联系电话：__________ 地址：__________鉴于甲方有装修拆除的需求，乙方具有相关的拆除经验和技术，双方经协商一致，达成以下协议：第一条项目内容1.甲方委托乙方进行__________（具体拆除项目）的拆除工作，工程地点位于__________。
2.拆除工程范围包括但不限于墙体拆除、家具拆卸、地板拆除等，具体工程内容详见工程清单。
第二条工程期限1.拆除工程开始时间为__________，完成时间为__________，总计工期为__________天。
2.如有特殊情况需要延期，乙方将提前三天书面通知甲方并经甲方确认后进行工期调整。
第三条服务标准1.乙方承诺按照国家相关标准和规定进行拆除工作，确保拆除过程中不损坏周围环境和设施。
2.乙方在拆除过程中应做好安全防护工作，配备相关安全设备和人员，保障工程安全。
3.拆除过程中如发现有价值的物品，应及时通知甲方并予以保护，待甲方处理。
第四条价款及支付方式1.甲方应根据双方签订的合同总价款在工程开始时支付__________的工程款项。
2.工程完成后，甲方应支付剩余工程款项__________。
3.如工程延期或增加工程内容，费用另行协商支付。
第五条违约责任1.如乙方无正当理由未按期完成拆除工程，每延期一天将按工程总价款的__________计算违约金。
2.如因乙方原因造成拆除工程所在地的损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
第六条争议解决本合同解释及履行均适用中华人民共和国法律，双方因履行本合同发生任何争议应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方有权向有管辖权的法院提起诉讼。
第七条其他事项1.本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.合同签署地点：__________ 合同签署日期：__________甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________篇2装修拆除劳务合同一、合同签订方双方，本着真诚合作、互利共赢的原则，经过友好协商，就装修拆除劳务事宜达成一致意见，特订立本合同。
拆墙承包合同协议书范本(3篇)
第1篇甲方：（以下简称“甲方”）地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方：（以下简称“乙方”）地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方需要对位于____________________的房屋进行拆墙改造，乙方愿意承接该拆墙工程，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：____________________房屋拆墙工程1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：包括但不限于拆除部分墙体、清理现场、恢复原状等。
1.4 工程规模：____________________（具体面积或数量）第二条工程承包方式2.1 乙方以包工包料的方式承包该拆墙工程。
2.2 乙方承诺按照甲方要求，在规定的时间内完成拆墙工程。
第三条工程进度与质量3.1 工程进度：乙方应于____________________前完成拆墙工程。
3.2 工程质量：乙方应确保拆墙工程符合国家相关质量标准，具体质量要求如下：3.2.1 拆除墙体过程中，不得损坏原有建筑结构；3.2.2 拆除后的现场应保持整洁，无垃圾残留；3.2.3 恢复原状时，应确保墙体平整、垂直，无裂缝。
第四条工程费用及支付方式4.1 工程费用总额为人民币____________________元（大写：____________________元整）。
4.2 付款方式：4.2.1 乙方进场施工前，甲方支付工程费用的30%作为预付款；4.2.2 工程进度达到50%时，甲方支付工程费用的30%；4.2.3 工程完工验收合格后，甲方支付工程费用的30%；4.2.4 验收合格后，甲方支付工程费用的10%作为质保金，质保期为____________________年。
房屋装修墙体拆除合同（4篇）
房屋装修墙体拆除合同甲方：（填写甲方信息）乙方：（填写乙方信息）鉴于甲方为房屋所有人，拟对其房屋进行装修，需要拆除部分墙体。
经双方协商，达成以下合同：第一条合同目的本合同旨在明确双方的权益和义务，确保装修拆除工作的顺利进行。
第二条拆除范围甲方委托乙方对房屋进行装修拆除工作，包括但不限于以下范围：（详细列出需要拆除的墙体位置和面积）。
第三条工作内容1.乙方负责制定拆除方案，并在拆除前向甲方提供拆除方案书面报告。
2.乙方负责拆除过程中的施工，包括墙体的拆除、清理工作。
3.乙方应当保证拆除过程中的安全，及时修复和补救。
如引起房屋结构不稳定或其他意外后果，乙方负责全部责任和赔偿。
4.拆除完毕后，乙方应当及时清理拆除后的垃圾，并恢复清洁。
第四条工期及进度1.双方约定的工期为（填写具体工期），乙方应在约定的工期内完成拆除工作。
2.如因不可抗力因素导致工期延长，乙方应及时通知甲方，并经双方协商决定是否调整工期。
第五条费用与支付1.拆除工程费用为（填写具体费用），由甲方支付给乙方。
2.费用支付方式为（一次性支付/分期支付），支付时间为（具体时间）。
甲方应于支付期限内将费用支付至乙方指定的账户。
3.如因乙方原因导致工程无法按时完成，乙方需承担甲方由此产生的合理损失，并进行相应的费用减免。
第六条违约责任1.如因甲方原因导致合同无法履行，甲方应向乙方支付违约金。
2.如因乙方原因导致合同无法履行，乙方应向甲方支付违约金，并承担由此引发的一切费用和责任。
第七条保密条款1.双方应对本合同的内容及执行过程保密，不得向任何第三方透露。
2.如因一方未履行本合同的保密义务，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
第八条合同变更与终止1.变更：如需对本合同进行任何变更，双方应经书面协商一致，并签订书面变更协议。
2.终止：本合同在以下情况下可能终止：（1）双方一致解除合同；（2）因不可抗力因素导致无法履行合同。
第九条争议解决本合同的解释与争议应提交至合同签订地有管辖权的人民法院裁决。
拆墙施工合同(3篇)
拆墙施工合同（3篇）拆墙施工合同（精选3篇）拆墙施工合同篇1甲方：_________________乙方：_________________为确保工程安全顺利施工，经双方友好协商签订此协议，甲乙双方就我公司的楼墙体的拆除达成如下协议：一﹑拆除范围拆除范围：_________________3层至6层室内的墙体的门洞开凿。
(工程量以甲方最终核定的为准)二﹑拆除费用﹑支付方式及工程期限1.经双方商定，拆除费用总金额为元(大写元整)。
2.经甲方及监理验收合格后一次性付款。
3.施工总工期为天。
三﹑施工细则及施工原则1﹑施工细则：_________________①质量：_________________确保安全，按期拆除，文明施工，环保施工。
②安全：_________________拆除时乙方必须由专人负责安全，并在拆除范围内安放安全标志及安全绳。
因无按安全防护措施进行施工，所造成的一切安全事故，均由施工方负责。
③文明施工：_________________施工过程中，以控制降低噪音，粉尘为主，重点解决扰民防尘问题。
2﹑施工原则：_________________先上后下，先里后外，先非承重结构的拆除方法。
四﹑施工前的准备工作：_________________1﹑进行详细的书面技术交底，提供原建筑物的图纸(及地质资料)，切断和封堵通往被拆除区域内的一切水﹑电﹑通风等线路及各种管道。
2﹑撤出所需要的设备及物资，施工开始后，非现场施工人员不得进入现场，以防安全事故的发生。
3﹑在施工现场，乙方在拆除前准备防尘措施。
4﹑组织施工有关人员商讨，研究，编制施工组织设计。
5﹑根据现场情况及工程安排，准备必要机械设备，材料，人员等进场，并提前做好关键路口的安全标记及指挥。
6﹑拆除施工中必须采取降尘措施，施工现场采取低噪音﹑低粉尘的施工方法。
7﹑集中堆放的渣土要覆盖绿网并洒水，防止产生扬尘并及时清运出场。
五﹑安全技术措施：_________________ 1﹑在拆除作业前，应检查水﹑电管线情况确定全部切断后方可施工。
墙体拆除制式合同6篇
墙体拆除制式合同6篇篇1墙体拆除制式合同甲方（拆除方）：________乙方（委托方）：________鉴于甲方具有从事墙体拆除工作的资质和能力，乙方委托甲方进行相关工作，并双方达成如下合同：一、拆除范围：根据乙方提供的拆除范围要求，甲方将按照相关规定进行墙体拆除工作，包括但不限于___（具体拆除内容）___。
二、拆除时间：甲方将在___（具体日期）___之前完成相关拆除工作，如遇特殊情况需延期，双方应协商确定新的完成日期。
三、拆除方式：拆除过程中，甲方将按照相关规范操作，确保施工安全和质量。
拆除完成后，甲方将清理好现场并进行相应的修复工作。
四、费用支付：乙方应根据拆除范围和工作量支付相应的费用给甲方，具体费用为___（具体金额）___。
五、保证和赔偿：甲方承诺提供优质的服务，如因甲方原因导致工作质量不符合要求，甲方应承担相应责任并赔偿乙方损失。
六、合同解除：若因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同，并以书面形式确认解除。
七、争议解决：本合同如有任何争议，双方应友好协商解决；协商无果的情况下，双方一致同意提交___（具体仲裁机构）___仲裁。
八、其他事项：本合同未尽事宜，双方可另行约定，并签订相关补充协议。
甲方（盖章）：________ 日期：____年___月___日乙方（盖章）：________ 日期：____年___月___日本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上为《墙体拆除制式合同》，请双方仔细阅读并签字确认。
篇2墙体拆除制式合同甲方：（委托方名称）乙方：（承接方名称）鉴于甲方委托乙方进行墙体拆除工作，双方经友好协商，达成以下协议：一、工程范围1.1 甲方委托乙方对指定区域内的墙体进行拆除作业，包括但不限于：实际拆除工作、清理工作及现场保洁工作等。
1.2 工程地址：（地址）二、工程时间2.1 开工时间：自双方签订本合同后的三天内开始施工。
2.2 完工时间：工程完工时间不得晚于（具体时间）。
墙面拆除合同5篇
墙面拆除合同5篇篇1甲方（拆除方）：______________乙方（承包方）：______________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为保证双方权益，明确责任，本着诚信、公正、公平的原则，甲、乙双方经过友好协商，就甲方墙面拆除工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程地址：______________________。
2. 拆除范围：墙面拆除，不包括其他设施。
3. 拆除面积：_____________平方米。
二、工程期限1. 本工程自合同签订之日起XX天内完成。
2. 若因甲方原因造成工程延期，乙方有权按照实际损失向甲方索赔。
三、工程费用及付款方式1. 工程费用总计为人民币______元整（￥______元）。
包括拆除、清理等费用。
2. 甲方在工程开始前支付乙方工程总费用的XX%作为预付款。
工程完成后经甲方验收合格，支付剩余款项。
3. 如甲方未按时付款，乙方有权停止施工，且甲方需承担由此产生的违约责任。
四、工程质量与安全要求1. 乙方在拆除过程中应严格遵守相关安全规定，确保施工现场安全。
2. 乙方应严格按照甲方要求进行施工，确保拆除质量。
如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应责任。
3. 乙方在施工过程中应采取必要措施防止扬尘、噪音等污染。
五、双方责任与义务1. 甲方应提供施工场地及相关资料，确保乙方顺利施工。
2. 乙方应按时按质完成工程，确保施工现场安全。
3. 甲方有权对施工现场进行检查，乙方应配合。
4. 工程完工后，乙方应负责清理施工现场，确保工地整洁。
六、违约责任1. 若因乙方原因造成工程延期或质量不达标，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方相应损失。
2. 若因甲方原因造成工程延期或停工，甲方应按实际损失赔偿乙方。
3. 若甲乙双方因履行合同发生争议，应友好协商解决。
协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。
砸墙拆改承包合同3篇
砸墙拆改承包合同3篇篇1甲方（发包方）：_______________地址：______________________法定代表人/负责人：__________乙方（承包方）：_______________地址：______________________法定代表人/负责人：__________鉴于甲方有意向对位于__________________（以下简称“项目”或“工程”）进行砸墙拆改工作，而乙方具有相应的施工资质和能力，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程范围与内容：根据附件一《工程量清单》及附件二《施工图纸》，乙方负责项目的砸墙拆改工作。
4. 工程期限：自________年____月____日起至________年____月____日止，共计____天。
二、工程价款及支付方式1. 合同总价款为人民币（大写）：________元整（￥____），包括但不限于材料费、人工费、运输费等。
2. 支付方式：- 预付款：合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为预付款；- 进度款：根据工程进度情况，甲方向乙方分批次支付工程进度款；- 尾款：工程竣工验收合格后7个工作日内，甲方向乙方支付剩余款项。
三、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准、规范及本合同约定的要求进行施工，并确保工程质量达到优良标准。
2. 甲方有权在施工过程中随时对工程质量进行监督检查，发现问题及时通知乙方整改。
3. 工程完工后，由甲乙双方共同组织验收。
如验收不合格，乙方应在接到通知后的合理期限内完成整改并重新申请验收。
四、双方权利义务1. 甲方权利义务：- 按时提供施工所需的相关资料及场地；- 按合同约定支付工程款项；- 对乙方施工过程中的违规行为有权提出整改意见。
劳务承包合同墙体拆除2024年通用
劳务承包合同墙体拆除2024年通用合同编号：__________劳务承包合同墙体拆除工程2024年通用甲方（委托方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行墙体拆除工程的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________墙体拆除工程1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：乙方按照甲方的要求，负责拆除甲方提供的墙体，并承担拆除过程中的安全、环保等相关责任。
1.4 工程工期：自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。
1.5 工程质量标准：符合国家相关法律法规及行业标准。
二、合同价格及支付方式2.1 合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 支付方式：（1）甲方在合同签订后支付乙方合同总价的一定比例作为预付款。
（2）工程进度达到双方约定的比例后，甲方支付相应比例的工程款。
（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款。
三、双方的权利和义务3.1 甲方的权利和义务：（1）按照合同约定提供拆除工程的相关资料，包括但不限于设计文件、施工图纸等。
（2）负责办理拆除工程所需的相关审批手续。
（3）负责拆除工程现场的安全、环保等工作。
（4）按照合同约定支付工程款。
3.2 乙方的权利和义务：（1）按照合同约定进行墙体拆除工程，确保工程质量、安全、进度等满足甲方要求。
（2）负责拆除工程现场的管理和施工人员的管理。
（3）承担拆除工程过程中的安全、环保等相关责任。
（4）协助甲方办理拆除工程所需的相关审批手续。
四、违约责任4.1 甲乙双方应严格履行合同约定的各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
五、争议解决5.1 对于合同执行过程中发生的争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工劳务承包合同甲方：_____________（以下简称甲方）乙方：_____________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将都城酒店项目工程的非承重墙墙体拆除工程劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称与地点本工程为_____________，地点在________________________。
二、承包方式与要求该工程甲方采取墙体构件拆除单位平方米单价包干制（含前期地面、墙面、现场设备的成品保护；建筑垃圾的清理、运输；现场卫生的清理），墙体砌筑等分项工程单位平方米单价包干制（含材料搬运上楼、制作、现场卫生的清理）组合成总价的形式，以包税、包工、方式承包给乙方。
要求乙方具备劳务承包能力，施工人员要有身份证明（复印件）、意外伤害保险购买证明（甲乙双方各承担一半），并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容经双方协商，承包单价承包单价包括以下内容：1、砸墙、垃圾清运（下楼、拉运离场、放置窗过梁），按实际墙体面积计算 80元/㎡2、补墙、砌门洞口、砌墙（含上料） 160元/m33、砖墙抹灰（含上料） 30元/㎡4、门窗洞口抹灰（含上料） 30元/m5、后厨地沟砌筑（含上料、抹灰） 50元/m6、打地坪（含上料） 18元/㎡7、防水保护（含上料、厚度不小于20mm） 12元/㎡包含现场规整与清理；材料的节约使用；与其他队伍配合等内容。
合同总价款按最终实际完成工程量面积结算为准。
四、工程质量与安全根据业主要求，该工程质量要求达到合格，因此单项承包必须确保合格，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担（包括材料的投入），并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。
凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。
五、文明施工与奖罚乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。
同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。
六、付款方式与工期该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方根据工程进展情况按月支付工程进度款，支付完成工程款的80%。
承包范围内的工程完工后付至劳务费的90%。
办完工程结算付至劳务费的95%。
留5%待保修期满后一个月内付清。
乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点，认真组织，精心施工，保证工期目标的实现，如因乙方原因造成工期延误。
将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
七、双方权力与义务（一）甲方1、甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款内容实施处罚，经济赔偿及辞退的权力。
2、甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。
3、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
4、甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制，建立健康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。
（二）乙方1、乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动承担合同内容的全部工作，确保工程质量。
2、乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方必须承担全部责任，甲方概不负责。
3、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。
4、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。
同时乙方应提供人员名单、身份证（复印件）。
5、乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、嫖娼等。
一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。
6、为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。
7、乙方应无条件保护甲方施工现场原有的电气线路、电气设备箱（柜）、消防设施、通风设备（管道）等，做好成品保护，以保证二次利用，如有损坏，照价赔偿。
八、违约责任与其他1．以上条款双方必须严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必须追究违约方责任。
2．如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。
3．属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必须自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响施工质量和进度，由此造成的损失由乙方承担。
4．本合同一式肆份，甲方二份，乙方二份，经双方签字后生效。
甲方：______________乙方：__________________年_____月____日工程施工安全协议书甲方：_________（以下简称甲方）乙方：___________（以下简称乙方）工程名称：_____________工程地点：_____________为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。
甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。
一、甲方的权利、责任和义务：1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。
2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。
对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。
3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。
8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。
发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。
并监督整改落实情况。
9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。
二、乙方的权利、责任和义务：1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。
严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。
2、乙方必须无条件服从甲方安全生产管理。
3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。
4、乙方造成安全生产事故的，导致人员伤亡时，一切事故责任和经济责任由乙方全权承担，与甲方无关。
5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。
三、协议内容：(一 ) 登高上架要求1、施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设,由项目经理(工地负责人)组织技术部、安全部门的有关人员验收合格后,方可投入使用,应按类别逐项查验,并应有验收记录。
2、高空作业时,严禁立体交叉作业。
水平作业时,各工位间必须有一定的距离,作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等,并应正确使用,施工作业现场周边设置相关安全标志牌,并设专人巡查。
3、进入施工现场的人员必须佩带安全帽。
凡在2m以上高处作业人员,必须正确使用安全带，安全带应高挂低用。
4、工程施工前,除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底,并履行签字手续外,必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。
5、特殊工程施工项目如;电气、易燃、易爆容器、管道等,必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。
6、拆除施工现场,必须设临时急救人员及药品或设临时救助站。
7、严禁在工作前和工作中饮酒，不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋，应穿防滑鞋。
8、进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥，遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗，作业时思想要集中。
9、严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、安全网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。
10、砌块、砖等搬运、安装时应注意安全，防止因砌块、砖翻倒而受伤。
11、各种材料加工时注意操作安全及施工用电，不得随便乱接乱拉电线。
12、施工现场各周边洞口，必须有符合安全规范要求的安全防护，若因施工作业场地要求而拆除的，操作完成后，立即恢复。
13、脚手架上禁止有探头板、飞跳板，脚手架上应满铺脚手板，脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。
14、不准从正在起吊、运吊中的物件下通过，以防突然事件，不准从高处往下跑、跳;不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走;不准站在小推车等不稳定的物件上操作;不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和随同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下;井架吊篮禁止乘人。
15、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等，清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶;手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。
16、年龄未满18周岁者，患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。
17、遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。
18、手持电动工具使用前应进行检查，空载试验运转正常合格后方可使用，转移工作点应切断电源，潮湿场所严禁使用手持式电动工具。
19、作业前必须认真检查机械设备的安全装置，调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。
(二)用电要求1、配电箱的箱柜门处应有名称,用途,分路、标记及内部系统接线图,以防失误操作。
2、配电装置均应配锁,并有专人负责开启和关闭上锁。
3、电工和用电人员用电时,必须按规定穿戴绝缘,防护用品,使用绝缘工具。
4、施工现场下班停止工作时,必须将班后不用的配电装置分闸断电,并上锁,班中停止工作1小时以上时,相关动力开关箱应断电上锁,暂时不用的配电装置也应断电上锁。
5、配电箱、开关箱内的电气配置和接线,严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。
6、配电装置的漏电保护器,应每次使用时用试验按钮试跳一次,只有试跳正常才可继续使用。
7、用电设备的保护接地线应并联接地,并严禁串联接地或接零。
8、使用中的电气设备应保持完好的工作状态,严禁带故障运行。
9、现场临时用电及照明必须由项目经理同意，由专业电工按JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行操作。