消防设施检测的合同(标准版)范本
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result.
甲方：___________________
乙方：___________________
时间：___________________
消防设施检测的合同
编号：FS-DY-20730
消防设施检测的合同
工程名称：
委托方：
公司监制
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《陕西省消防条例》以及《建筑消防设施检测技术规程(ga503—XX)》的规定，就目前甲方建筑工程消防设施检测，经充分协商达成如下协议。
一、检测的内容、形式和要求：
对该工程现有的建筑消防设施进行技术检测，并出具科学公正的检测报告。
对该工程建筑消防设施的保养维护。
对该工程建筑消防设施的技术咨询。
二、委托方的协作事项：
1、甲方应在乙方进入施工现场检测时提供下列文件：
(1)消防系统安装竣工图、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、设备及器材的“三证”。
(2)申检单位技术负责人、相关技术人员、施工单位等应到现场配合。
(3)在消防工程开工前甲方需通知乙方进行现场与施工单位进行技术交底。
(4)甲方应书面通知乙方进行现场检测，检测工期为_____天。
三、收费标准：
依据陕西省物价局经营性服务价格收费证证号省090823为标准。
1建筑电气设备检测标准按元每平方米收取。该工程的建筑面积为_____，合计金额_____元，大写____。
2 系统项目检测列下：
1、火灾自动报警系统。
2、消火栓灭火系统。
3、自动喷淋灭火系统。
4、消防给水系统。
5、消防电源。
6、正压送风系统。
7、机械排烟及通风空调防火系统。
8、应急照明及疏散指示。
9、防火门。
10、防火卷帘及防火隔断。
11、消防电梯。
12、消防通讯。
13、消防广播。
14、气体灭火系统。
15、泡沫灭火系统。
16、其它。
系统检测费按建筑面积每平方米元收取。该工程的建筑面积为_____，合计金额_____元，大写____。
3该工程建筑消防设施的保养维护费按该工程消防设备造价的8%收取。该工程消防设备造价为元，合计金额元，大写元。
4该工程建筑消防技术咨询按其设备造价的3%收取。该
气瓶协议书
安全协议书 （以下简称甲方）与 （用户编号：以下简称乙方），在双方签订的液化石油气供应合同的基础上，依据《中华人民共和国安全生产法》、《宁波市安全生产条例》、《宁波市燃气管理条例》、《气瓶安全监察规定》、《单位内部治安保卫条例》等国家及宁波市的法律法规，按照平等协商、责任明确的原则，依法签订本安全协议。 一、甲方权利义务 1、甲方确保液化石油气充装质量符合国家和宁波市有关规定的要求。 2、甲方确保向乙方提供的甲方产权的液化石油气气瓶（以下简称气瓶）符合现行国家和宁波市有关标准规范的要求。 3、负责甲方产权钢瓶的维护、保养及送检工作，并按双方签订的钢瓶置换协议的约定向乙方收取相应的费用。 4、甲方对乙方委托运输、周转更换的气瓶，进行接收前的钢瓶质量检查，甲方有权拒绝接收甲方信息化系统不确认的气瓶及不合格气瓶，接收的钢瓶即确认为合格气瓶。 5、甲方对乙方委托充装的乙方产权气瓶进行充装前的质量检查，有权拒绝充装不合格钢瓶，并有权依照国家及宁波市的规定，将不合格钢瓶移送质监部门指定的气瓶检验机构检测和报废销毁，所发生的费用由乙方承担。 6、甲方有权检查核实乙方液化气槽车、气瓶运输车辆的营运手续及车辆安全状况，对于营运证件不全或失效、安全附件不合格的车辆甲方有权拒绝对其进行充装或装卸作业。 7、甲方负责为乙方固定进入生产区的人员、车辆办理相关的出入证件；甲方管理人员有权核查乙方人员及车辆相关证件、出入库手续，并有权拒绝不符合甲方规定要求的人员、车辆出入；甲方有权纠正乙方人员在甲方单位内部的违章行为，并根据情节轻重对乙方人员按照甲方管理制度的规定予以处罚；因乙方原因造成甲方财产损失的，甲方有权要求乙方予以赔偿；对乙方人员的违法行为，甲方有权提请政府有关部门追究其法律责任。 8、甲方按照国家及宁波市有关规定，建立乙方燃气设施安全巡检制度，乙方应根据本单位的实际情况决定是否委托甲方进行安全巡视检查。 接受委托后，甲方将按照国家和宁波市的有关规定，对乙方的燃气设施每两年进行不少于一次的免费安全巡视检查，并作安全检查记录；发现乙方的燃气设施存在安全隐患的，书面告知乙方进行整改；对乙方未及时消除重大安全隐患的，甲方有权停止对其供应服务。乙方自行放弃接受甲方进行安全巡视检查的，甲方不承担相应的法律责任。 9、甲方发现乙方存在危害燃气设施安全、违反规定使用燃气等行为时，有权立即予以劝阻、制止，记入用户档案，并有权向燃气行政管理等部门举报。 二、乙方权利义务 1、乙方应按照《宁波市燃气条例》的规定，及时取得市燃气行政管理部门颁发的燃气经营许可证，按照燃气经营许可的项目从事燃气供应经营活动。未取得许可证期间所发生的一切问题由乙方承担相应法律责任。 2、乙方负责本单位在用燃气设施设备的日常运行、检查、维护、保养、校验检测和应急抢险抢修工作，建立健全各项安全管理制度及应急预案，确保其符合国家及宁波市有关法律法规、标准规范的要求。 3、乙方负责本单位液化气用户的管理工作，履行对用户的安全用气宣
建筑消防设施检测合同
建筑消防设施检测合同 建筑消防设施检测合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 落实新消防法有关精神的原则,按照本市的有关规定,结合本单位消防设施的具体情况,经双方约定,甲方委托乙方对所属建筑物内部运行的消防设施、设备进行规范化的消防安全检测,特签订本合同。 a:项目名称及范围:。 b:检测内容--建筑固定消防设施检测第项 1、消防供电配电 2、火灾自动报警系统 3、消防供水设施 4、消火栓灭火系统 5、自动喷水灭火系统 6、气体灭火系统 7、机械加压送风系统 8、机械排烟系统 9、应急广播系统 10、防火分隔 11、干粉灭火系统 12、受委托的其他系统 第三条:检测内容—建筑电气消防安全设施第项 1、接地、接零 2、线缆绝缘 3、开关、插座和照明器 4、电动机 5、发电机 6、电缆桥架 7、架空线路及杆上电气设备安装 8、蓄电池(组)
9、等电位 第四条:变配电所(室)(收费见物价局文件附表) 第五条:检测面积为平方;固检、电检及变配电所(室)检测费合计为人民币(大写):元。 第六条:付款方式 1、合同签定生效后甲方即预付人民币(大写)元。 2、乙方应向甲方提交正式书面检测报告,提交检测报告前甲方应付清合同余额。 第七条:争议处理 甲乙双方在履行合同过程中发生争议,双方应本着友好协商的原则解决;若双方协商不成,可采用以下方式解决: 1、因本合同所发生的争议,申请仲裁委员会仲裁。 2、按司法程序解决。 第八条：本合同自双方签字盖章后生效。第九条：本合同一式贰份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表：年月日年月日乙方（盖章）：法定代表人或授权代表： 声明：以上内容系本平台编辑整理，目的在于传递更多信息，并不代表本平台赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题，请通过百度站内消息与本平台联系，我们将在第一时间处理！ 3
建设工程施工合同(示范文本)(GF-2017-0201)
（GF—2017—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
建筑消防设施维修保养合同(范本)
建筑消防设施维修保养合同 合同编号： 甲方：重庆聚城物业管理有限公司 乙方：__________________________________ 2017年月 甲方：重庆聚城物业管理有限公司 乙方：
根据国家和地方有关建筑消防设施和技术规范，为了保障建筑消防设施正常运行，经甲乙双方本着平等自愿、公平合理的原则，签订聚城物业消防维保标段维修保养合同。 一、合同对象 聚城物业消防维保。 地址：采购人指定地点。 二、合同执行范围 月检维修保养方案 1、火灾自动报警系统： a、每月对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验； b、每月对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修； c、每月采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。 2、自动喷淋系统： a、每月对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处于工作状态； b、每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次，动作失常时马上通知贵单位及时更换； c、每月对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清除。 3、消火栓系统： a、每月对消防泵进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验； b、每月对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态； c、每月对消火栓进行检查，发现问题及时处理。
4、防排烟系统： a、每月检查送风、排烟机房工作环境； b、每月检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。 5、气体灭火系统 每月对气体灭火系统装置的喷嘴外观、储存容器、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态进行一次检查与维护。 6应急照明、疏散指示标志： a、每月检查电源切换和充电功能。 b、每月检查标识正确性。 季检维修保养方案 1、火灾自动报警系统： a、每季对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验； b、每季对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修； c、每季采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示； d、每季对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。 2、自动喷淋系统： a、每季对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处于工作状态； b、每季对喷淋水泵进行启动运转试验一次，动作失常时马上通知贵单位及时更换；
建筑消防维护保养合同
建筑消防设施维护保养合同甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，对（甲方单位）建筑消防设施维护保养事宜订立如下条款，共同遵照履行。 一、项目基本情况 1、项目名称：（甲方单位）建筑消防设施维护保养 2、项目地址： 3、民用建筑高度及单体建筑面积： 建筑高度：米，建筑面积： M2、工业建筑的火灾危险性：。 3、维护保养内容：消防供电配电、火灾自动报警系统、消防供水设施、消火栓灭火系统、自动喷淋灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、机械加压送风系统、排烟系统、消防应急照明和疏散指示系统、应急广播系统、消防专用电话、防火分隔、消防电梯、细水雾灭火系统、干粉灭火系统、灭火器、其他消防设施。 4、维保期限：自年月日起至年月日止，本合同期限为年。 二、维保费用及支付方式 1、年维护保养费用为：（￥元），每3个月终了后15个日历天内甲方向乙方支付维护保养费用为：（￥元），乙方提供的国家法定发票和《建筑消防设施维护保养表》，以上费用只对甲方现有的建筑消防设施维护保养，不涉及新增及改造等费用。 三、乙方责任 1、项目负责人：联系电话： 2、自合同签订之日起进场，对系统进行全面检测，及时维护保养，确保甲方的消防设施处于正常工作状态。消防设施 3、按照“闽公消（2017）131号”《福建省建筑消防设施维护保养规定》的内容和要求进行消防维护保养。 4、建筑消防设施检测主要包括月检测、季度检测和年度检测，建筑内的所有消防设施每年至少检测一次。在重大节日、重大活动前或者期间，可根据需要开展专项检测，增加建筑消防设施检测频次、项目和内容。 5、建筑消防设施维护保养合同签订后，维护保养单位应按照年度检测项目和内容开展首次检测；随后每季度最后一个月按照季度检测项目和内容开展检测，每年度最后一个月按照年度检测项目和内容开展检测，此外其他月份按照月检测项目和内容开展检测。
消防设施技术检测合同
NO：（）号 建筑消防设 施 检测合同 地 址： 邮编： 电 话： 邮箱：
建筑消防设施检测合同书 委托方（甲方） 检测方（乙方） 为了杜绝建筑物留下先天性火灾隐患，确保建筑消防设施完好有效，在火灾初期快速发挥作用，有效扑救火灾，维护公共安全以及维护公民人身和财产安全，根据《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国民法通则》《中华人民共和国合同法》遵循“预防为主，防消结合”的工作方针，现就甲方委托乙方进行本次建筑消防设施系统性能检测的相关事宜，达成如下协议，共同订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程面积： 四、工程检测费用：按2元/ m2收费，总建筑面积m2，检测费用合计：元整。 五、检测内容：对甲方申报的下列消防设施进行系统性能检测：（需要检测的项目在括号内打“√”） □1、消防供配电设施□2、火灾自动报警系统□3、消防供水 □4、消火栓□5、自动喷水灭火系统□6、
泡沫灭火系统 □7、气体灭火系统□8、机械加压送风系统□9、机械排烟系统 □10、应急照明灯□11、疏散指示标志灯□12、应急广播系统 □13、消防专用电话□14、消防电梯□15、灭火器 □16、消防分隔设施□17、钢结构防火涂料□18、其他 根据技术要求，以下各项不属于本次消防设施检测内容： 1）消防间距 2）防火分区 3）关于消防图纸设计的缺项或漏项 六、收费标准：有偿服务协议收费，标准参照《甘价费［1998］284号》和《甘 财综发［1998］第64号》监督检验收费标准的批复执行；(具体费用以建筑消防设施检测收费核算书为准)。 七、费用及支付方式：甲方收到乙方出具的检测报告后，甲方向乙方一次 性付清检测 费。 八、对初次检测不合格的超过3个月到1年之内申请复检的，按初次检测费用 标准的30%收取复检费，3个月内申请复检的，按初次检测费用标准的20%收取复检费。 九、检测约定时间：年月日 至年月日 十、双方权利与义务 （一）甲方权利与义务
消防设施维修保养合同范本
消防设施维修保养合同 工程名称： 工程地点： 委托单位：
消防设施维修保养合同 委托方（以下简称甲方）： 承接方（以下简称乙方）： 根据中华人民共和国公安部“公通字（1996）21号文”的规定，按照《中华人民共和国经济合同法<修正>》、并结合上饶公安消防支队的有关要求，以及本建筑消防设施的具体情况，双方愿意在2008年签字饶洲饭店消防设施维修保养合同。 第一条维修保养项目 1.1建筑名称：（含多功能附楼、员工宿舍）。 地点： 建筑结构：总面积万平方米。 1.2消防设施的内容： 火灾自动报警系统；消火栓系统；自动喷水灭火系统；防排烟系统；消防联动系统（含对讲电话）。 1.3维修保养期： 本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，有效期为12个月（即从2008年2月1日起至2009年1月31日止）。 1.4维修保养费： 全年消防设施维修保养费共元（大写金额为万元整）。 第二条技术资料及图纸 2.1甲方于合同签订后三日内向乙方提供的技术资料和图纸如下： 2.1.1竣工图： （a）消防给水系统（含消火栓、自动喷水灭火等）。 （b）防排烟系统竣工图。 （c）火灾自动报警系统（含联动、消防电话）。
2.1.2技术资料： （a）消防控制设备（含报警控制器、联动柜、消防电话柜等）的原理图、端子接线图。 （b）消防被控设备（含消防水泵、防排烟机、电梯、防火卷帘、非消防电源等）控制柜的原理图、端子接线图。 2.1.3设备资料: （a）消防给水设备（含水泵、报警阀、压力开关、信号阀、水流指示器、气压罐等）产品说明书。 （b）火灾报警设备（含报警控制器、各种模块或中继器、探测器等）产品说明书，如联动柜、通讯柜为标准产品，亦应提供其产品说明书。 （c）防排烟设备（含风机、风阀等）产品说明书。 2.1.4文件: （a）消防设备的运转记录。 （b）消防系统的调试报告。 （c）系统编程表及系统软件。 第三条甲方代表和甲方责任 3.1甲方应任命负责消防系统运行的责任人2～3人作为其委托的代理人，甲方代表必须由具备相关专业知识的人员担任。若甲方代表易人，须提前七天通知鄱阳县消防大队和乙方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任。 3.2甲方代表作为受委任的代理人，应对乙方在维修保养过程中提出的问题进行处理和解决，应对维修保养记录和报告进行审查和签字确认。 3.3甲方代表的任命名单应在合同生效七日内以书面形式送交鄱阳县消防大队和乙方备案。 3.4甲方责任: 3.4.1负责提供维修保养所需的水、电供应。 3.4.2负责提供维修保养所需的垂直运输。 3.4.3负责通知楼宇住户（租客）有关维修保养的工作时间，避免造成不必要的恐慌。 3.4.4负责协助乙方进入安装有消防系统的室内。
瓶装液化石油气供气合同模板
瓶装液化石油气供气合同 甲方：XXX液化气有限公司 乙方： 甲、乙双方本着互惠互利，以诚相待，共同发展的一则，为了明确甲乙方在瓶装液化气供应和使用中的权利和义务，保护双方的合法权益，现根据《中华人民共和国合同法》、《城市燃气管理办法》等法律、法规和规章，经双方平等写上签订本合同，以便共同遵守。 第一条：乙方采取租用方式使用甲方所提供的下列钢瓶： 第二条：甲方向乙方提供液化气石油气的价格按政府指导价执行，现价：14.5kg±0.5kg钢瓶元/瓶，49kg±1kg钢瓶元/瓶。调价时，甲方应提前壹天通知乙方。 第三条：结算方式： 第四条：若乙方不能按本合同第三条确定的方式及时支付货款，经甲方提醒，乙方仍未支付的，甲方有权拒绝供货，乙方承担由此造成的一切后果。 第五条：在供气期间，甲方为乙方提供免费送其服务，送气时间为预
约或双方约定，乙方应提前半天与甲方联系，甲方承诺在接到订购电话齁半天内完成配送（遇雨、雪恶劣天气等特殊情况除外） 第六条：甲方权利与义务： 1、甲方出售的液化气质量和重量符合国家颁布的标准。 2、甲方提供的钢瓶符合国家相关标准，并按期检测，检测费用由甲方承担。 3、乙方在约定的付款时间内未支付货款，甲方有权解除合同，停止供气，乙方应按照每日千分之三标准支付违约金。 4、依照法律、法规和规章的规定对用气方的用气的设施运行状况和安全管理措施实施安全检查、监督用气方采取有效方式保证安全用气。 5、甲方应给乙方武昌提供用气设施安全检查。 第七条：乙方权利与义务： 1、乙方购买液化石油气时，应使用从甲方处租用的钢瓶。 2、乙方应现场验货，若出现风口破损、重量不符合标准的，乙方有权拒绝收货病要求甲方重新送货。验收合格的，乙方应在甲方配送单据上签收并履行相关结算手续。 3、乙方应妥善保管与合理使用从甲方处租用的钢瓶，不得利用甲方钢瓶从事液化气经营活动，乙方亦不得将甲方钢瓶提供给任何第三方使用或经营。 4、在液化气使用过程中，乙方工作人员应熟读液化气安全使用常识，由于乙方工作人员操作不当，引起的事故，由乙方全权承担，甲方不承担任何责任。
江苏省建筑消防设施检测合同(示范合同)
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 江苏省建筑消防设施检测合同 (示范合同) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
江苏省建筑消防设施检测合同(示范合同) 合同编号：_________ 工程名称：________________________ 签订地点：________________________ 签订时间：________________________ 甲方：____________________________ 乙方：____________________________ 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守： 一、检测工程名称：__________________________ 二、检测项目：乙方负责下列建筑消防设施中的第_______项建筑消防设施的检测技术服务。 1．火灾自动报警及联动控制系统；
2．消火栓给水系统； 3．自动喷水灭火系统； 4．泡沫灭火系统； 5．气体灭火系统； 6．防排烟系统； 7．防火分隔设施； 8．火灾应急照明及疏散指示标志； 9．其他建筑消防设施：______________________________。 三、检测依据：《建筑消防设施技术检验规程》（DB32/186） 四、甲方的权利、义务： 1．有权核查乙方现场检测人员出示的执业资格证书。 2．向乙方提供下列资料：消防系统安装竣工图、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、系统运行（值班）记录、通过消防设计审核或备案的证明文件和消防设计图纸。 3．乙方到场检测时，应提供必要的协助。 五、乙方的权利、义务：
消防设备维修合同协议书范文
消防设备维修合同协议 书范文 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
消 防 设 备 维 修 合 同 工程名称： 建设单位： 施工单位： 签定日期：xxx年xx月xx日 消防工程合同书甲方： 乙方：
甲乙双方经平等协调，就甲方消防工程维修、调试事宜达成如下合同： 一、工程内容 甲方将坐落于xxxxxxxxxxxxxxx的消防报警系统交给乙方维修、调试。乙方确保维修调试后的消防报警系统能正常工作并满足消防部门要求。具体工程施工内容： 二、工程期限 xx年xx月xx日开工 xx 年xx月xx日完成。 三、承包方式 本工程实行包工包料，乙方负责此工程消防报警系统的维修、设备更换、安装、线路检查维修、调试等工作。 五、付款方式
1、乙方进场施工后一周内，甲方支付合同总价款的50%，待消防报警系统维修完工并经甲方验收合格后一周内，甲方支付至合同总价款的90%。，剩余10%工程款作为质保金（只质保乙方更换的消防设备），于质保期一年满后一个月内一次性无息支付乙方。（质保期至工程完工并经甲方验收合格之日起算） 2、甲方每次付款前，乙方须先行提供甲方等额有效发票。否则，甲方有权不付款。 六、质量要求 防管理部门消防要求进行施工，乙方必须确保维修完工的设备符合消防部门要求。 2、乙方在本次维修的工程配备的各种消防设备、消防设施、消防器材及工程所用材料保质期为一年，必须达到消防部门的技术标准要求。 3、如乙方无法达到本条第1、2款约定质量要求的，甲方有权要求乙方按合同总价款的20%承担赔偿责任，并乙方应及时进行整改，延误的工期，乙方还需按本合同第七条第1款约定支付甲方误工费用。 4、质保期为一年，质保内容是乙方更换的设备，维修的线路不包含在内，因为线路是原有。
建筑消防设施检测合同
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建筑消防设施检测合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
合同编号: 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）落实新消防法有关精神的原则，按照本市的有关规定，结合本单位消防设施的具体情况，经双方约定，甲方委托乙方对所属建筑物内部运行的消防设施、设备进行规范化的消防安全检测，特签订本合同a：项目名称及范围：。 b：检测内容--建筑固定消防设施检测第项 1、消防供电配电 2、火灾白动报警系统 3、消防供水设施 4、消火栓灭火系统 5、白动喷水灭火系统 6、气体灭火系统 7、机械加压送风系统 8、机械排烟系统 9、应急广播系统 10、防火分隔 11、干粉灭火系统 第三条：检测内容一建筑电气消防安全设施第项 1、接地、接零
2、线缆绝缘 3、开关、插座和照明器 4、电动机 5、发电机 6、电缆桥架 7、架空线路及杆上电气设备安装 8、蓄电池（组） 9、等电位 第四条：变配电所（室）（收费见物价局文件附表） 第五条：检测面积为—平方；固检、电检及变配电所（室）检测费合计为人民币（大写）: 元。 第六条：付款方式 1、合同签定生效后甲方即预付人民币（大写）元。 2、乙方应向甲方提交正式书面检测报告，提交检测报告前甲方应付清合同余额。 第七条：争议处理 甲乙双方在履行合同过程中发生争议，双方应本着友好协商的原则解决；若双方协商不成，可采用以下方式解决： 1、因本合同所发生的争议，申请仲裁委员会仲裁。 第八条：本合同白双方签字盖章后生效。
气体消防设备维护、检测。补气合同(文书参照)
气体灭火设备维护检测合同 甲方： 乙方： 为了保证甲方安装的气体灭火消防系统正常工作，按照消防规范的要求和系统管理的需要，须对其定期检修、维护、测试，以确保系统各项功能正常，真正起到安全保卫的作用。经甲乙双方商定，甲方委托乙方对该氩气灭火系统进行维护、检测、充气，经双方友好协商达成如下协议： 一、项目名称： 1、项目内容：对IG541灭火系统进行检测、维护工作。 2、工艺流程：详见附件流程图。 质量保证及确认 1、应达到国家GB 50263-2007标准； 2、对经修复、补气的钢瓶出示加盖乙方质检章证明； 3、修复充气合格后，在正常情况下使用保质期一年。 4、一年质保期内如发生非人为泄漏或其他异常情况乙方负责检测并出具书面检测报告，由甲方决定进一步方案，乙方应积极配合甲方，如有费用产生双方协商解决。 三、工程要求 1、气瓶属承压部件且自重较大，乙方在装拆搬运过程中要听从甲方指定人员的安排，防止意外事故发生，并应尽量减少因施工对甲方客户的干扰。
2、乙方为ISO9000质量管理体系认证企业，应确保施工过程符合上述体系的相关要求。 四、费用及付款方式 1、合同总价：人民币，即元。详见附件。 2、付款方式：安装调试验收合格后，甲方一次性付清工程款的100%，即。 五、施工时间及周期 1、合同周期：自年月日起 至年月日止。 六、甲方责任 1、按照合同约定支付乙方工程费用。 2、指派专人现场协调，以使乙方工作顺利进行。 3、对乙方试验、拆装气瓶的工作进行必要的配合。 4、与乙方一起对气瓶拆装前后的状态进行确认。 七、乙方责任 1、保质保量地按照双方商定的时间完成此项工程。 2、对因拆、装气瓶等过程中造成甲方设备及财产损坏负责赔偿。 3、工程完成后，负责免费培训气体灭火系统使用操作方法及日常的维护保养。 八、其他 1.本合同自签字、盖章之日起生效。 2.本合同一式贰份，甲乙双方分别收执壹份。
消防设施检测的合同(标准版)范本
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 消防设施检测的合同
编号：FS-DY-20730 消防设施检测的合同 工程名称： 委托方： 公司监制 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《陕西省消防条例》以及《建筑消防设施检测技术规程(ga503—XX)》的规定，就目前甲方建筑工程消防设施检测，经充分协商达成如下协议。 一、检测的内容、形式和要求： 对该工程现有的建筑消防设施进行技术检测，并出具科学公正的检测报告。 对该工程建筑消防设施的保养维护。 对该工程建筑消防设施的技术咨询。 二、委托方的协作事项： 1、甲方应在乙方进入施工现场检测时提供下列文件：
(1)消防系统安装竣工图、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、设备及器材的“三证”。 (2)申检单位技术负责人、相关技术人员、施工单位等应到现场配合。 (3)在消防工程开工前甲方需通知乙方进行现场与施工单位进行技术交底。 (4)甲方应书面通知乙方进行现场检测，检测工期为_____天。 三、收费标准： 依据陕西省物价局经营性服务价格收费证证号省090823为标准。 1建筑电气设备检测标准按元每平方米收取。该工程的建筑面积为_____，合计金额_____元，大写____。 2 系统项目检测列下： 1、火灾自动报警系统。 2、消火栓灭火系统。 3、自动喷淋灭火系统。 4、消防给水系统。
《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201
《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201 （GF—2013—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
安全环保合同协议范本
安全环保协议 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 双方在签订合同（下称主合同）时，同时签订本协议作为附件，与主合同具有同等的法律效力。 第1条治安保卫 1.1 乙方进入甲方公司范围内作业，必须凭甲方安全保卫部门出具的《临时出入证》出入甲方公司大门，没有《临时出入证》者一律不得进入甲方公司。 1.2 乙方遗失《临时出入证》须得赔偿办理工本费人民币元/张。《临时出入证》必须本人佩带，不得转借、涂改。每天施工结束后，乙方必须向甲方交还《临时出入证》。 1.3 若发生乙方盗窃甲方或其他相关方财物行为的，除按甲方《治安管理处罚条例》对乙方进行处罚外，情况严重者，将送警方处理，另追究乙方相关人员及负责人的责任。 1.4 乙方作业人员只能在指定作业范围内作业，未经甲方许可，不得进入甲方其他场所。 1.5 乙方需要进行危险作业时，必须提前到甲方管理部办理危险作业审批（动火作业需办理《临时动火作业许可证》），经甲方同意后方可作业。办理动火 作时，每证需交押金人民币元，乙方需在动火作业完毕三天内向甲方交还《临时动火作业许可证》，甲方管理部同时退回所收押金。
1.6 在易燃易爆、有易燃棚架或较多易燃物品的场所作业，乙方应指定有相关资质的专人现场监护，自备或经项目负责人向甲方管理部租借足够的灭火器具。 1.7 未经甲方管理部许可，严禁乙方擅自动用甲方各种消防器材、设施。若有违反，由此造成的一切后果均由乙方承担。 1.8 乙方的物品出厂放行须填写甲方《出门证》，由甲方经办部门主管签名确认，并由甲方安全保卫部门批准后方可放行。 1.9 乙方进入甲方公司作业期间，必须严格遵守国家的法律、法规和甲方的各项规章制度。乙方违反甲方规章制度的，甲方有权对乙方进行处罚；触犯国家法律的由司法机关追究乙方法律责任。 1.10 乙方人员在甲方公司内长期作业或者经常性进入甲方公司，乙方须为其配备统一的、与甲方和其他相关方易于区分、有效的劳动保护用品（如工作服、帽、鞋等）。 第2条安全生产 2.1 乙方进入甲方公司作业，须向甲方管理部明确法人代表、作业现场治安安全防火责任人。 2.2 乙方必须对本单位的作业人员经常进行法律法规、安全生产、文明作业等方面的教育。 2.3 乙方在甲方公司作业期间，进入作业现场必须按规定穿戴好各种齐全有效的劳动保护用品；各种设备及作业的防护措施必须齐备完好。 2.4 乙方在甲方公司作业期间，必须在指定吸烟区吸烟，严禁在任何非吸烟区（场所）吸烟。
建筑消防设施检测合同范本
一、甲方（委托检测单位） 名称：_______________________________________ 地址：_______________________________________ 乙方（接受委托单位） 名称： 地址： 二、根据XXX市消防局有关规定，经过双方友好协商，甲方委托乙方对甲方指定建筑的消防设施进行技术检测。为了保证检测工作顺利进行，甲、乙双方达成如下协议共同遵守： 三、受检建筑名称：。 受检建筑类别使用性质：检测面积：。受检建筑地址：。 四、检测内容：（下列被钩选项为有效项） □火灾自动报警系统及其联动功能 □自动喷水灭火系统 □消火栓系统 □气体灭火系统 □泡沫灭火系统 □水喷雾系统 □机械排烟系统 □其它 五、技术检测依据：（下列被钩选项为有效项）
□GB50016-20XX 建筑设计防火规范 □GB50045-95（20XX年版）高层民用建筑防火设计规范 □GB50116-98 火灾自动报警系统设计规范 □GB50084-20XX（20XX年版）自动喷水灭火系统设计规范 □GB50166-92 火灾自动报警系统施工与验收规范 □GB50261-20XX 自动喷水灭火系统施工与验收规范 □GB50243-20XX 通风与空调工程施工质量验收规范 □GB50263-97 气体灭火系统施工与验收规范 □DB23/699-2000 建筑消防设施安装工程质量检验标准 □《建筑防排烟技术规程》DGJ08-88-20XX □《建筑消防设施检测技术规程》GA503-20XX □《XXX市建筑消防设施调试技术规定》（沪消发[20XX]297号） □《XXX市建筑自动消防设施安装调试质量检验规程》 □国家有关技术规范及标准、消防监督部门的审核意见、设计图纸和相关设计说明 □消防监督机构的审核意见 □由乙方自行确定检测技术依据 六、乙方指定负责检测工作，甲方指定_______________为现场配合人员。检测工作中涉及相关消防设施的操作由甲方人员进行。 七、检测仪器由乙方自备，甲方按《建筑消防设施检测程序》（附一）的要求，负责事前通知有关单位和人员，并派专人负责，请相关专业人员全部到场配合乙方检测工作，为检测工作提供便利。
2018标准建设工程施工合同文本
2018建设工程施工合同文本【一】 甲方(委托人) 某某建筑公司 乙方(居间人) 联系地址： 联系电话： 甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就**省***工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金壹百万元。 3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。 4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。https://www.360docs.net/doc/2f5737200.html, 5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 6、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。
2020消防维保合同范本详细版
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YW-BH-039992 2020消防维保合同范本详细
2020消防维保合同范本详细版 甲方：*******有限公司（盖章） 乙方：*******工程公司（盖章） 根据国家和地方有关建筑消防设施的法规和技术规范，为了保障建筑消防设施正常运行，特签署本消防设施维护保养合同。 第一条：合同双方 甲方：******有限公司 乙方：工程公司 第二条：合同承包范为***********************************。 （具体工程名称和甲方报公安消防机构验收或已经投入运行的建筑消防设施）□火灾自动报警系统 □自动喷淋灭火系统 □消火栓系统 □喷淋冷却系统 □泡沫灭火系统 □气体灭火系统 □防火分隔系统
□防排烟系统 □应急照明及疏散指示系统 □消防通讯设备□移动灭火系统 □其它消防设施 注：在选定对象的方框中打“√”，没有的打“×”。 第三条：合同执行目标 根据国家和地方有关建筑消防设施的技术规范，对合同承包范围进行维护保养，保障其正常运行。 第四条：双方责任 甲方责任：提供合同范围内经公安消防机构认可的全部施工安装竣工图纸及所有消防设施的合法合格手续；承担维修及元器件更换费用；负责消防设施系统的日常运行管理；发现问题及立即通知乙方并为乙方执行本合同提供必要的工作方便；按合同规定的金额和支付方式支付乙方维护保养费。 乙方责任： 1、根据国家和地方有关建筑消防设施的法规和技术规范，对甲方提供的合同范围内的消防设施进行维修保养，保障其正常运行（不可抗拒的自然灾害和人为破坏等因素除外）；对合同范围内的消防设施除进行定期维修外，在接到甲方消防设施故障的通知后应在24小时内派人前往维修；定期向甲方和消防机构报告合同范围内的消防设施的运行情况。 2、乙方以保养人工费计算方式收取本合同费用，维修保养期内设备元件磨损、老化等更换设备元件所产生的费用由甲方全额承担（设备元件可自购或经甲、乙双方议定价格乙方代购）。
消防服务合同正式版
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 消防服务合同正式版
消防服务合同正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 甲方： 乙方： 为确保甲方消防系统安全正常地运行，促使该消防系统符合国家消防安全标准，根据采购结果，经甲、乙双方友好协商，现就甲方消防系统(A区、C区)的年度定点维修保养服务事项达成如下协议： 一、消防系统维修保养项目：火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统、消防栓灭火系统、防排烟系统、气体灭火系统、消防联动系统、灭火器等日常维护及保养工作。
二、合同期限为壹年：自 20xx 年 1 月 1 日至20xx 年 1 2 月 31 日止。合同期限届满，双方如愿意继续合作，则合同自动顺延一年。 三、维修保养费：维修保养范围内甲方消防系统全年维修保养费人民币合计：壹拾壹万贰仟零壹拾捌元伍角整(￥1120xx.5元)。 四、付款方式：维修服务费用按季支付。即：乙方于每季末后第一个月10日前将上季度服务费用的全额完税发票送达甲方，甲方在收到发票后于15个工作日内将费用汇到乙方的账户。 五、消防系统维修保养内容： (一)火灾自动报警系统(含事故广播系
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(20200426231834)
建设工程施工合同 第一部分协议书 发包人（全称）：_________________________________________ 承包人（全称）：_________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行 政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一 致，订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：_________________________________________________________________________ _ 工程地点：_________________________________________________________________________ _ 工程内容：_________________________________________________________________________ _ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号：________________________ 资金来源：________________________________ 第二条工程承包范围 承包范围：_________________________________________________________________________ __ 第三条合同工期 开工日期：_________________________________________________________________________ __ 竣工日期：