工程施工合同交底书(范本)
工程施工合同交底书(范本)
业主指定
分包及管理费
已包含在最终承包价中。
续上表
履约保函金额
及提供日期
履约保证金按工程总价的5%提供银行履约保函。
保险种类
及办理方式
工程保险由承包人自行办理，费用自行承担。
争议解决方式
本合同发生争议，双方有权向宁波市海曙区人民法院起诉，但诉讼期间不得中断施工。
措施费及支付方式
已包含在最终承包价中。
保修金及保修期限
保修费用：
1、在保修期内非人为因素造成的情况下，承包人无条件执行以上保修协议。
2、如人为因素和不可抗力的情况下造成工程破损，承包人不承担保修。
3、本工程约定的工程质量保修金为施工工程合同价的5%。
保修期：
1、装修工程为二年
2、水电安装工程为五年；
5、本合同自双方签字或者盖章后生效，至工程竣工、保修期满5年后自动失效。
合同交底人
（签字）
接受交底人
（签字）
欢迎您的下载，
资料仅供参考！
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等
打造全网一站式需求
工程预付款比例支付及抵扣时间、方式
本合同无预付款和备料款。
工程款支付时间及方式
工程款按形象进度付款。工程开工后每月由乙方上报当月已完成工程量，经监理公司、发包人派驻的负责人双方确认后按月进度款支付至70%，工程完工付至总承包价75%，综合验收合格后支付至85%，竣工决算付至总承包价95%；余款5%为质量保修金。
建设工程施工合同交底书
工程名称
宁波狮丹努集团有限
公司恒通广场装修工程
业主名称
施工合同交底范本模板
施工合同交底范本模板甲方：（委托方）联系地址：联系人：电话：传真：乙方：（承包方）联系地址：联系人：电话：传真：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下施工合同：第一条项目基本情况1.1 项目名称：1.2 项目地址：1.3 项目范围：1.4 项目工期：1.5 项目造价：1.6 项目负责人：第二条工程款支付方式2.1 工程款总额：2.2 分期支付方式：2.3 工程款支付比例：2.4 预付款比例：2.5 中期款比例：2.6 尾款比例：第三条施工内容及标准3.1 施工内容：按照设计图纸和规范要求完成项目建设任务；3.2 施工标准：严格遵守国家相关标准及规定；3.3 施工要求：保质保量按时完成施工任务；3.4 相关文件：甲方提供的施工图纸及相关文件为准。
第四条施工过程及安全管理4.1 工程施工过程：严格按照工程进度安排，保证施工质量；4.2 安全管理：加强施工现场安全管理，确保施工人员及设备安全；4.3 环境保护：做好施工过程中的环境保护工作，减少对周边环境的影响；4.4 紧急应急措施：建立紧急应急预案，做好突发事件处理工作。
第五条施工期间的争议解决5.1 如双方在施工过程中发生争议，应先协商解决；5.2 协商不成，可诉诸法律途径解决争议；5.3 在解决争议过程中，双方应继续保持正常合作关系，确保项目顺利进行。
第六条合同变更6.1 工程合同如需变更，双方应经过书面协商，并签订变更合同；6.2 变更合同对原合同约定项有加以修改，约定金额及工程周期等。
第七条违约责任7.1 如因一方原因导致合同不能继续履行，应承担违约责任；7.2 若因不可抗力因素导致项目无法继续进行，双方应协商解决；7.3 如发生严重违约行为，另一方有权解除合同并要求赔偿损失。
第八条合同生效及终止8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效；8.2 本合同在工程完工并经验收合格后终止。
第九条其他事项9.1 本合同未约定事项，双方可另行协商；9.2 本合同未尽事宜，则参照相关法律规定处理。
施工单位施工合同交底范本
施工单位施工合同交底范本一、工程概况1.1 工程名称：XXXXXXXX 工程1.2 工程地点：XXXXXXXX1.3 工程规模：XXXXXXXX1.4 工程投资方：XXXXXXXX1.5 工程承包方：XXXXXXXX二、合同主体2.1 发包人：指合同中约定的有权委托他人代表其履行合同的一方，本合同中的发包人为 XXXXXXXX。
2.2 承包人：指合同中约定的承担施工任务的一方，本合同中的承包人为XXXXXXXX。
三、合同内容3.1 工程范围：本合同工程包括 XXXXXXXX。
3.2 建设工期：本合同工程的建设工期为 XXXXXXXX。
3.3 工程质量：本合同工程的质量要求符合 XXXXXXXX。
3.4 工程造价：本合同工程的造价为 XXXXXXXX。
3.5 技术资料交付时间：承包人应在本合同工程完工后 XXXXXXXX 内，向发包人交付完整的工程技术资料。
3.6 材料和设备的供应责任：本合同中材料和设备的供应责任由 XXXXXXXX 承担。
3.7 拨款和结算：本合同工程的拨款和结算方式为 XXXXXXXX。
3.8 竣工验收：本合同工程的竣工验收标准为 XXXXXXXX。
3.9 质量保修：本合同工程的质保期限为 XXXXXXXX。
四、合同的履行4.1 承包人应按照合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程造价等要求，完成本合同工程。
4.2 发包人应按照合同约定的拨款方式和时间，向承包人支付合同价款。
4.3 发包人应在合同约定的时间内，向承包人提供施工所需的技术资料、施工图纸等。
4.4 承包人应按照合同约定的时间，向发包人交付完整的工程技术资料。
4.5 发包人和承包人应按照合同约定的时间，进行工程竣工验收。
4.6 承包人应按照合同约定的质保期限，对合同工程进行质量保修。
五、违约责任5.1 发包人未按照合同约定支付合同价款的，应向承包人支付违约金，违约金的标准为每日千分之五的逾期付款金额。
5.2 承包人未按照合同约定完成合同工程的，应向发包人支付违约金，违约金的标准为合同价款的百分之五。
建设工程施工合同交底书
建设工程施工合同交底书【】尊敬的甲方（业主）及乙方（施工单位）：鉴于甲乙双方已就___________项目（以下简称“本项目”）达成一致意见，并签订了《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），现就合同内容进行如下交底：一、合同基本信息1. 项目名称：___________2. 项目地点：___________3. 工程规模：___________4. 合同金额：___________5. 施工期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。
6. 质量要求：按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量达到合同约定的标准。
二、合同条款解读1. 工作范围：乙方需根据合同附件中列出的工程量清单和施工图纸，完成所有施工任务。
2. 进度要求：乙方应制定详细的施工进度计划，并在每个关键节点前与甲方沟通确认。
3. 质量控制：乙方应遵守国家施工规范，确保工程质量，对不合格工程及时整改。
4. 安全生产：乙方必须严格执行国家有关安全生产的规定，确保施工现场安全。
5. 变更管理：如遇设计变更或其他需要调整的情况，应及时通知对方，并按程序办理变更手续。
6. 付款方式：甲方应按合同约定的支付条件及时支付工程款，乙方应提供相应的发票及其他必要文件。
三、权利与义务1. 甲方权利与义务：- 提供必要的施工条件和资料。
- 按合同约定支付工程款项。
- 监督乙方施工质量和进度。
2. 乙方权利与义务：- 按照合同约定完成施工任务。
- 保证工程质量，按时交付工程。
- 提出合理化建议，协助甲方优化设计。
四、违约责任若任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
具体违约责任按照合同中的相关条款执行。
五、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本交底书是对合同的补充说明，不改变合同的实质内容。
2. 本交底书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
工程施工合同交底书(范本)正规范本(通用版)
工程施工合同交底书(范本)1. 引言本文档为工程施工合同的交底书范本，用于明确双方在工程施工过程中的权益和责任。
本交底书适用于各类工程施工合同，包括但不限于建筑工程、市政工程、机电工程等。
本范本仅用于参考，具体合同内容还需根据具体情况进行调整。
在签署正式合同之前，建议双方在交底书上进行详细沟通和确认。
2. 合同详情2.1 建设单位信息•建设单位名称：•地质：•联系人：•联系方式：2.2 承包单位信息•承包单位名称：•地质：•联系人：•联系方式：2.3 工程概况•工程名称：•工程地点：•工程范围：•工程概述：2.4 施工期限•开工日期：•竣工日期：•工期要求：3. 施工资质与许可证书承包单位需提供资质和许可证书：•建筑工程施工总承包企业资质证书•建筑装修装饰工程专业承包企业资质证书•机电工程专业承包企业资质证书•安全生产许可证4. 施工组织及管理承包单位需按照合同约定，合理组织施工，并确保施工过程的安全、质量和进度。
4.1 施工组织机构•项目经理：•技术负责人：•安全负责人：4.2 施工方案•施工方案编制：•施工方案审批：4.3 勘察和设计文件•勘察文件：•设计文件：5. 施工过程管理5.1 进场准备•材料、设备进场确认：•施工现场布置：•确定施工区域和施工区域界限：5.2 安全措施•安全生产责任：•安全防护设施：•安全管理制度：5.3 质量控制•材料验收：•施工质量要求：•质量检查及整改：5.4 进度控制•施工进度计划：•现场施工进度跟踪：•延期施工申请与批准：6. 竣工验收6.1 竣工验收标准•技术标准：•安全标准：•质量标准：6.2 竣工文件•竣工图纸：•竣工报告：•竣工质量验收记录：7. 违约责任•若承包单位未按合同约定履行义务，造成损失的，需承担违约责任。
8. 其他事项•本交底书为临时补充文件，不作为正式合同的一部分。
是工程施工合同交底书的范本，用于明确双方的权益和责任。
在签署正式的工程施工合同之前，建议双方详细沟通和确认。
工程施工合同交底书范本(2024版)
工程施工合同交底书范本(2024版)合同编号：__________工程施工合同交底书范本（2024版）甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本工程施工合同交底书。
第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________1.5 工程预算：__________第二条合同工期2.1 工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。
2.2 工期延误的违约责任：__________第三条质量标准3.1 工程质量应符合国家现行有关法律、法规、标准和设计文件的要求。
3.2 工程质量等级：__________3.3 工程质量保证期：__________第四条合同价款及支付4.1 合同总价：__________4.2 支付方式：__________4.3 进度付款：__________4.4 竣工结算：__________4.5 质量保证金：__________第五条合同双方的权利和义务5.1 甲方的权利和义务：（1）按合同约定支付合同价款及履行合同约定的其他义务。
（2）提供施工场地，办理施工所需各项手续，确保工程顺利进行。
（3）负责工程的设计、监理、验收等工作。
5.2 乙方的权利和义务：（1）按合同约定完成施工任务，保证工程质量、安全、进度等方面的要求。
（2）负责工程现场的管理和施工人员的培训、教育。
（3）承担因自身原因造成的工程质量问题、安全事故的责任。
第六条违约责任6.1 甲方违约：（1）未按合同约定支付价款的，应支付违约金，并承担相应责任。
（2）未按合同约定提供施工场地的，应支付违约金，并承担相应责任。
施工合同交底范本
施工合同交底范本一、工程概况1.1 工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXX1.2 工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXX1.3 工程规模：XXXXXXXXXXXXXXXXXX1.4 工程总投资：XXXXXXXXXXXXXXXXXX 1.5 工程承包范围：XXXXXXXXXXXXXXXXXX 1.6 工程工期：XXXXXXXXXXXXXXXXXX1.7 工程质量标准：XXXXXXXXXXXXXXXXXX二、合同双方2.1 发包方：XXXXXXXXXXXXXXXXXX2.2 承包方：XXXXXXXXXXXXXXXXXX三、合同文件3.1 合同协议书3.2 中标通知书3.3 投标书及其附件3.4 专用合同条款3.5 通用合同条款3.6 技术标准和要求3.7 图纸3.8 已标价的工程量清单3.9 其他合同文件四、合同价款与支付4.1 合同价款：XXXXXXXXXXXXXXXXXX4.2 支付方式：XXXXXXXXXXXXXXXXXX4.3 支付时间：XXXXXXXXXXXXXXXXXX五、合同履行5.1 承包人应按合同约定完成工程，并保证工程质量达到约定的标准。
5.2 发包人应按合同约定支付合同价款，并保证合同价款的及时支付。
5.3 合同履行过程中，双方应遵守国家法律法规，严格执行合同条款，共同维护合同双方的合法权益。
六、合同变更与解除6.1 合同变更：（1）合同履行过程中，如需变更合同，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。
（2）合同变更不得影响工程质量、安全、进度和投资控制。
6.2 合同解除：（1）合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，致使合同无法履行，双方可协商解除合同。
（2）合同解除后，双方应按照合同约定处理合同终止事宜，包括结算、赔偿等。
七、违约责任7.1 双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。
7.2 违约责任包括但不限于：违约金、赔偿损失、工期顺延等。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
项目施工合同交底内容范本
项目施工合同交底内容范本一、工程概况1.1 工程名称：XXXX项目1.2 工程地点：XXXX地区1.3 工程内容：主要包括建筑主体结构、装饰装修、给排水、电气、暖通空调等工程。
1.4 工程合同总额：人民币XXXX万元。
1.5 工程工期：自开工之日起至竣工验收合格之日止，共计XX个月。
二、双方的权利与义务2.1 甲方权利与义务：（1）提供合格的施工场地，确保施工顺利进行。
（2）按照合同约定支付工程进度款及尾款。
（3）协调解决施工过程中与当地居民、政府部门的关系，确保施工环境良好。
（4）对乙方施工过程中的质量、安全、进度等进行监督，并提出合理建议。
2.2 乙方权利与义务：（1）严格按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量。
（2）按照合同约定的工期完成施工任务。
（3）加强施工现场管理，确保施工安全，减少安全事故。
（4）遵守环保法规，做好施工现场的环保工作。
（5）服从甲方和项目管理单位的协调和管理。
三、合同价款及支付方式3.1 合同价款：人民币XXXX万元，具体金额以合同为准。
3.2 支付方式：（1）工程进度款：按照工程实际完成进度，每月末进行进度款支付，支付比例为当月完成工程量的70%。
（2）尾款：工程竣工验收合格后，支付合同总额的10%。
（3）质量保证金：合同总额的5%，工程竣工验收合格后，质保期满无质量问题，予以退还。
四、工期延误及违约责任4.1 工期延误：（1）因乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方合同总额的1%作为违约金。
（2）因甲方原因导致工期延误，甲方应支付乙方合同总额的1%作为违约金。
4.2 违约责任：（1）乙方未按照合同约定完成施工任务，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总额的20%作为违约金。
（2）甲方未按照合同约定支付工程进度款及尾款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付合同总额的20%作为违约金。
五、争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
式
争议解决方式
违约责任
合同其他主要条款
履约中应该注意的
问题
合同交底人
接受父底人
附件：建设工程施工合同
中标工程报价父底表
一、父底内容
工程名称
工程地点
中标日期
二、承包工程概况
工期
质量
承包方式
付款方式
材料价格执行情况
材料、机械当地资源情况
原预算价及组成依据
中标组成及调整方式
发包人供料及结算
建设工程施工合同交底书
工程名称
业主名称
开工日期标准
建筑面积
签约时间
项目经理
工程地点
签约人
承包范围
工程预付款比例支 付及抵扣时间、方
式
工程款支付时间及
方式
质量奖罚及支付方
式
工期奖罚及支付方
式
措施费及支付方式
保修金及保修期限
业主指定分包及管
理费
履约保函金额及提 供日期
报价米用技巧
中标后的毛利水平
其他
父底人
参加交底人
市场部负责人
交底日期
三、借阅中标后工程资料
1•招标文件
2•招标预算及工程量计算 书
3•答疑、会议纪要
4.材料、机械设备资料
5•投标书
6•其他
四、有关说明
1•本父底为中标后一周内父底
【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关 注，我们将会做得更好】