工程施工合同交底书(范本)
施工合同交底范本模板
施工合同交底范本模板甲方：（委托方）联系地址：联系人：电话：传真：乙方：（承包方）联系地址：联系人：电话：传真：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下施工合同：第一条项目基本情况1.1 项目名称：1.2 项目地址：1.3 项目范围：1.4 项目工期：1.5 项目造价：1.6 项目负责人：第二条工程款支付方式2.1 工程款总额：2.2 分期支付方式：2.3 工程款支付比例：2.4 预付款比例：2.5 中期款比例：2.6 尾款比例：第三条施工内容及标准3.1 施工内容：按照设计图纸和规范要求完成项目建设任务；3.2 施工标准：严格遵守国家相关标准及规定；3.3 施工要求：保质保量按时完成施工任务；3.4 相关文件：甲方提供的施工图纸及相关文件为准。
第四条施工过程及安全管理4.1 工程施工过程：严格按照工程进度安排，保证施工质量；4.2 安全管理：加强施工现场安全管理，确保施工人员及设备安全；4.3 环境保护：做好施工过程中的环境保护工作，减少对周边环境的影响；4.4 紧急应急措施：建立紧急应急预案，做好突发事件处理工作。
第五条施工期间的争议解决5.1 如双方在施工过程中发生争议，应先协商解决；5.2 协商不成，可诉诸法律途径解决争议；5.3 在解决争议过程中，双方应继续保持正常合作关系，确保项目顺利进行。
第六条合同变更6.1 工程合同如需变更，双方应经过书面协商，并签订变更合同；6.2 变更合同对原合同约定项有加以修改，约定金额及工程周期等。
第七条违约责任7.1 如因一方原因导致合同不能继续履行，应承担违约责任；7.2 若因不可抗力因素导致项目无法继续进行，双方应协商解决；7.3 如发生严重违约行为，另一方有权解除合同并要求赔偿损失。
第八条合同生效及终止8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效；8.2 本合同在工程完工并经验收合格后终止。
第九条其他事项9.1 本合同未约定事项，双方可另行协商；9.2 本合同未尽事宜，则参照相关法律规定处理。
施工单位施工合同交底范本
施工单位施工合同交底范本一、工程概况1.1 工程名称：XXXXXXXX 工程1.2 工程地点：XXXXXXXX1.3 工程规模：XXXXXXXX1.4 工程投资方：XXXXXXXX1.5 工程承包方：XXXXXXXX二、合同主体2.1 发包人：指合同中约定的有权委托他人代表其履行合同的一方，本合同中的发包人为 XXXXXXXX。
2.2 承包人：指合同中约定的承担施工任务的一方，本合同中的承包人为XXXXXXXX。
三、合同内容3.1 工程范围：本合同工程包括 XXXXXXXX。
3.2 建设工期：本合同工程的建设工期为 XXXXXXXX。
3.3 工程质量：本合同工程的质量要求符合 XXXXXXXX。
3.4 工程造价：本合同工程的造价为 XXXXXXXX。
3.5 技术资料交付时间：承包人应在本合同工程完工后 XXXXXXXX 内，向发包人交付完整的工程技术资料。
3.6 材料和设备的供应责任：本合同中材料和设备的供应责任由 XXXXXXXX 承担。
3.7 拨款和结算：本合同工程的拨款和结算方式为 XXXXXXXX。
3.8 竣工验收：本合同工程的竣工验收标准为 XXXXXXXX。
3.9 质量保修：本合同工程的质保期限为 XXXXXXXX。
四、合同的履行4.1 承包人应按照合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程造价等要求，完成本合同工程。
4.2 发包人应按照合同约定的拨款方式和时间，向承包人支付合同价款。
4.3 发包人应在合同约定的时间内，向承包人提供施工所需的技术资料、施工图纸等。
4.4 承包人应按照合同约定的时间，向发包人交付完整的工程技术资料。
4.5 发包人和承包人应按照合同约定的时间，进行工程竣工验收。
4.6 承包人应按照合同约定的质保期限，对合同工程进行质量保修。
五、违约责任5.1 发包人未按照合同约定支付合同价款的，应向承包人支付违约金，违约金的标准为每日千分之五的逾期付款金额。
5.2 承包人未按照合同约定完成合同工程的，应向发包人支付违约金，违约金的标准为合同价款的百分之五。
建设工程施工合同交底书
建设工程施工合同交底书【】尊敬的甲方（业主）及乙方（施工单位）：鉴于甲乙双方已就___________项目（以下简称“本项目”）达成一致意见，并签订了《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），现就合同内容进行如下交底：一、合同基本信息1. 项目名称：___________2. 项目地点：___________3. 工程规模：___________4. 合同金额：___________5. 施工期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。
6. 质量要求：按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量达到合同约定的标准。
二、合同条款解读1. 工作范围：乙方需根据合同附件中列出的工程量清单和施工图纸，完成所有施工任务。
2. 进度要求：乙方应制定详细的施工进度计划，并在每个关键节点前与甲方沟通确认。
3. 质量控制：乙方应遵守国家施工规范，确保工程质量，对不合格工程及时整改。
4. 安全生产：乙方必须严格执行国家有关安全生产的规定，确保施工现场安全。
5. 变更管理：如遇设计变更或其他需要调整的情况，应及时通知对方，并按程序办理变更手续。
6. 付款方式：甲方应按合同约定的支付条件及时支付工程款，乙方应提供相应的发票及其他必要文件。
三、权利与义务1. 甲方权利与义务：- 提供必要的施工条件和资料。
- 按合同约定支付工程款项。
- 监督乙方施工质量和进度。
2. 乙方权利与义务：- 按照合同约定完成施工任务。
- 保证工程质量，按时交付工程。
- 提出合理化建议，协助甲方优化设计。
四、违约责任若任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
具体违约责任按照合同中的相关条款执行。
五、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本交底书是对合同的补充说明，不改变合同的实质内容。
2. 本交底书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
工程施工合同交底书范本(2024版)
工程施工合同交底书范本(2024版)合同编号：__________工程施工合同交底书范本（2024版）甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本工程施工合同交底书。
第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________1.5 工程预算：__________第二条合同工期2.1 工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。
2.2 工期延误的违约责任：__________第三条质量标准3.1 工程质量应符合国家现行有关法律、法规、标准和设计文件的要求。
3.2 工程质量等级：__________3.3 工程质量保证期：__________第四条合同价款及支付4.1 合同总价：__________4.2 支付方式：__________4.3 进度付款：__________4.4 竣工结算：__________4.5 质量保证金：__________第五条合同双方的权利和义务5.1 甲方的权利和义务：（1）按合同约定支付合同价款及履行合同约定的其他义务。
（2）提供施工场地，办理施工所需各项手续，确保工程顺利进行。
（3）负责工程的设计、监理、验收等工作。
5.2 乙方的权利和义务：（1）按合同约定完成施工任务，保证工程质量、安全、进度等方面的要求。
（2）负责工程现场的管理和施工人员的培训、教育。
（3）承担因自身原因造成的工程质量问题、安全事故的责任。
第六条违约责任6.1 甲方违约：（1）未按合同约定支付价款的，应支付违约金，并承担相应责任。
（2）未按合同约定提供施工场地的，应支付违约金，并承担相应责任。
施工合同交底范本
施工合同交底范本一、工程概况1.1 工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXX1.2 工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXX1.3 工程规模：XXXXXXXXXXXXXXXXXX1.4 工程总投资：XXXXXXXXXXXXXXXXXX 1.5 工程承包范围：XXXXXXXXXXXXXXXXXX 1.6 工程工期：XXXXXXXXXXXXXXXXXX1.7 工程质量标准：XXXXXXXXXXXXXXXXXX二、合同双方2.1 发包方：XXXXXXXXXXXXXXXXXX2.2 承包方：XXXXXXXXXXXXXXXXXX三、合同文件3.1 合同协议书3.2 中标通知书3.3 投标书及其附件3.4 专用合同条款3.5 通用合同条款3.6 技术标准和要求3.7 图纸3.8 已标价的工程量清单3.9 其他合同文件四、合同价款与支付4.1 合同价款：XXXXXXXXXXXXXXXXXX4.2 支付方式：XXXXXXXXXXXXXXXXXX4.3 支付时间：XXXXXXXXXXXXXXXXXX五、合同履行5.1 承包人应按合同约定完成工程，并保证工程质量达到约定的标准。
5.2 发包人应按合同约定支付合同价款，并保证合同价款的及时支付。
5.3 合同履行过程中，双方应遵守国家法律法规，严格执行合同条款，共同维护合同双方的合法权益。
六、合同变更与解除6.1 合同变更：（1）合同履行过程中，如需变更合同，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。
（2）合同变更不得影响工程质量、安全、进度和投资控制。
6.2 合同解除：（1）合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，致使合同无法履行，双方可协商解除合同。
（2）合同解除后，双方应按照合同约定处理合同终止事宜，包括结算、赔偿等。
七、违约责任7.1 双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。
7.2 违约责任包括但不限于：违约金、赔偿损失、工期顺延等。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
施工合同交底的范本
施工合同交底范本一、工程概况1. 工程名称：XXXX建筑工程2. 工程地点：XXXX地区3. 工程规模：XXXX平方米4. 工程造价：XXXX万元5. 质量标准：达到国家现行标准6. 发包方：（全称）7. 承包方：（全称）8. 承包范围：施工图范围内所有内容二、合同工期1. 合同工期：XX个月2. 工期控制情况：按施工进度计划执行三、合同履行的具体要求1. 合同文件（1）施工图纸：包括所有图纸、变更图纸、设计说明书等。
（2）合同文本：包括合同协议书、中标通知书、投标书及其附件等。
（3）技术规范：包括施工规范、验收规范、操作规程等。
2. 工程师的授权范围（1）工程师的指令、要求：工程师发出的所有指令、要求必须严格执行。
（2）承包人的请求、申请、索赔报告：承包人提交的请求、申请、索赔报告必须真实、完整。
（3）经济技术性文件：工程师签收的经济技术性文件对承包人的最终工程结算具有有效性。
3. 发包人应完成的工作情况（1）提供施工场地：发包人应保证施工场地符合施工要求，提供水、电、通信等基础设施。
（2）办理相关手续：发包人应负责办理施工所需的相关手续，包括施工许可、验收等。
（3）支付合同价款：发包人应按照合同约定及时支付合同价款。
四、合同价款及支付方式1. 合同价款：总价合同，合同价款为XX万元。
2. 支付方式：按施工进度计划分阶段支付。
五、违约责任1. 发包人违约：发包人未按合同约定履行义务，导致工程无法正常进行，应承担违约责任。
2. 承包人违约：承包人未按合同约定履行义务，导致工程质量、进度等方面出现问题，应承担违约责任。
六、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 合同的修改、补充必须采用书面形式，经双方确认后生效。
2. 合同的有效期自合同签订之日起至工程竣工验收合格日止。
八、合同交底人1. 合同交底人：（全称）2. 交底日期：XX年XX月XX日九、附件1. 施工图纸交接单2. 合同文件清单以上内容仅供参考，具体合同内容以双方签订的合同为准。
项目施工合同交底内容范本
项目施工合同交底内容范本一、工程概况1.1 工程名称：XXXX项目1.2 工程地点：XXXX地区1.3 工程内容：主要包括建筑主体结构、装饰装修、给排水、电气、暖通空调等工程。
1.4 工程合同总额：人民币XXXX万元。
1.5 工程工期：自开工之日起至竣工验收合格之日止，共计XX个月。
二、双方的权利与义务2.1 甲方权利与义务：（1）提供合格的施工场地，确保施工顺利进行。
（2）按照合同约定支付工程进度款及尾款。
（3）协调解决施工过程中与当地居民、政府部门的关系，确保施工环境良好。
（4）对乙方施工过程中的质量、安全、进度等进行监督，并提出合理建议。
2.2 乙方权利与义务：（1）严格按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量。
（2）按照合同约定的工期完成施工任务。
（3）加强施工现场管理，确保施工安全，减少安全事故。
（4）遵守环保法规，做好施工现场的环保工作。
（5）服从甲方和项目管理单位的协调和管理。
三、合同价款及支付方式3.1 合同价款：人民币XXXX万元，具体金额以合同为准。
3.2 支付方式：（1）工程进度款：按照工程实际完成进度，每月末进行进度款支付，支付比例为当月完成工程量的70%。
（2）尾款：工程竣工验收合格后，支付合同总额的10%。
（3）质量保证金：合同总额的5%，工程竣工验收合格后，质保期满无质量问题，予以退还。
四、工期延误及违约责任4.1 工期延误：（1）因乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方合同总额的1%作为违约金。
（2）因甲方原因导致工期延误，甲方应支付乙方合同总额的1%作为违约金。
4.2 违约责任：（1）乙方未按照合同约定完成施工任务，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总额的20%作为违约金。
（2）甲方未按照合同约定支付工程进度款及尾款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付合同总额的20%作为违约金。
五、争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
工程施工合同交底书(范本)
工程施工合同交底书(范本)根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程范围：_______1.4工程规模：_______1.5工程质量：_______1.6工程造价：_______1.7工程期限：_______二、合同价款及支付方式2.1合同价款：本工程合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
2.2支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的_______%作为预付款，即人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
（2）进度款：乙方按照工程进度完成情况，向甲方提出支付申请，甲方审核同意后支付。
具体支付比例为：_______。
（3）结算款：工程竣工合格后，双方进行工程结算，甲方支付乙方剩余款项。
具体支付比例为：_______。
三、施工图纸及技术资料3.1甲方应在合同签订后_______日内向乙方提供施工图纸及技术资料。
3.2乙方应根据施工图纸及技术资料进行施工，并对施工过程中的技术问题负责解决。
四、施工质量及验收4.1乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量。
4.2工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告及完整的竣工资料。
4.3甲方应在收到竣工报告及竣工资料后_______日内组织验收，并办理竣工结算手续。
五、工期延误及违约责任5.1乙方应按照合同约定的工期完成工程。
如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，并向甲方支付违约金。
违约金计算方法为：_______。
5.2如因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方延长工期及支付相应费用。
费用计算方法为：_______。
六、合同解除及终止6.1在合同履行过程中，如甲乙双方协商一致，可以解除合同。
6.2在合同履行过程中，如一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
违约责任
合同其他主要条款
履约中应该注意的问题
合同交底人
接受交底人
附件：建设工程施工合同
中标工程报价交底表Fra bibliotek一、交底内容工程名称
工程地点
中标日期
二、承包工程概况
工期
质量
承包方式
付款方式
材料价格执行情况
材料、机械当地资源情况
原预算价及组成依据
中标组成及调整方式
发包人供料及结算
报价采用技巧
中标后的毛利水平
建设工程施工合同交底书
工程名称
业主名称
开工日期
工程性质
合同价款
竣工工期
承包方式
质量标准
建筑面积
签约时间
项目经理
工程地点
签约人
承包范围
工程预付款比例支付及抵扣时间、方式
工程款支付时间及方式
质量奖罚及支付方式
工期奖罚及支付方式
措施费及支付方式
保修金及保修期限
业主指定分包及管理费
履约保函金额及提供日期
保险种类及办理方式
其他
交底人
参加交底人
市场部负责人
交底日期
三、借阅中标后工程资料
1.招标文件
2.招标预算及工程量计算书
3．答疑、会议纪要
4.材料、机械设备资料
5.投标书
6.其他
四、有关说明
1.本交底为中标后一周内交底
青年人首先要树雄心，立大志，其次就要决心作一个有用的人才