基建、维修工程施工合同
建设工程施工合同书通用版范本(3篇)
建设工程施工合同书通用版范本发包人(全称)：_____ 承包人(全称)：_____ 根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：_____。
2、工程地点：_____。
3、工程立项批准文号：_____。
4、资金来源：_____。
5、工程内容：_____。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6、工程承包范围：_____。
二、合同工期计划开工日期：_____年_____月_____日。
计划竣工日期：_____年_____月_____日。
工期总日历天数：_____天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合_____标准。
四、签约合同价与合同价格形式1、签约合同价为：人民币(大写_____)(￥_____元);其中：(1)安全文明施工费：人民币(大写_____)(￥_____元);(2)材料和工程设备暂估价金额：人民币(大写_____)(￥_____元);(3)专业工程暂估价金额：人民币(大写_____)(￥_____元);(4)暂列金额：人民币(大写_____)(￥_____元);2、合同价格形式：_____。
五、项目经理承包人项目经理：_____。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
基建维修合同
基建维修合同合同编号，[编号]甲方，[甲方名称]乙方，[乙方名称]鉴于甲方拥有一定的基础设施和建筑物，为了保障其正常运行和维护，甲乙双方经协商一致，达成以下合作协议：第一条合作内容。
1. 乙方将负责对甲方基础设施和建筑物的维修保养工作，包括但不限于设备维护、设施保养、建筑修缮等。
2. 乙方将根据甲方的需求，提供相应的维修方案和服务计划，并保证按时、按质完成维修工作。
第二条维修标准。
1. 乙方承诺按照国家相关标准和法律法规，对甲方基础设施和建筑物进行维修保养，确保其安全、稳定运行。
2. 乙方应当严格按照甲方的要求和维修标准进行操作，不得擅自改变维修方案或使用低质量材料。
第三条维修费用。
1. 维修费用由甲方支付，支付方式为[具体支付方式]。
2. 如因乙方过错导致维修工作质量不达标，乙方应承担相应责任并按甲方要求进行免费返工。
第四条合同期限。
本合同自双方签字盖章之日起生效，至[具体期限]止。
第五条违约责任。
1. 若一方未能履行合同义务，应当承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应协商解决，如协商不成，可依法解除合同。
第六条争议解决。
本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他事项。
1. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本合同附件为不可分割部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章），__________ 乙方（盖章），__________。
签订日期，__________ 签订地点，__________。
建设工程合同和建设施工合同(通用7篇)
建设工程合同和建设施工合同（通用7篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!建设工程合同和建设施工合同（通用7篇）建设工程合同和建设施工合同第1篇发包方(甲方)：________承包方(乙方)：________就本项工程建设的有关事项，双方当事人在平等协商的情况下达成如下协议：第一条工程概况1.工程名称：________工程地点：________工程内容：见“工程项目一览表”(附后)。
工程基建维修合同
工程基建维修合同合同编号：[填写合同编号]甲方（业主）：[填写业主名称]乙方（承包方）：[填写承包方名称]鉴于甲方需对其所属的[具体工程项目名称]进行维修与维护，经过双方友好协商，特订立以下合同条款：第一条工程概述本合同涉及的工程项目位于[详细地址]，主要包含[具体维修内容，例如：结构加固、裂缝修补、防水处理等]。
第二条维修范围与要求1. 乙方根据甲方提供的维修方案和技术要求，负责完成所有维修工作。
2. 维修工作应符合国家相关质量标准，并达到甲方满意的程度。
3. 如遇特殊情况需要变更维修方案，必须经甲方书面同意后方可执行。
第三条合同价格与支付方式1. 合同总价为[金额]元人民币。
2. 甲方在合同签订后[时间]内支付合同价款的[百分比]%作为预付款。
3. 维修工作完成且通过验收后，甲方应在[时间]内支付剩余款项。
第四条工期与进度1. 维修工作开始日期为[具体日期]，预计完工日期为[具体日期]。
2. 若因不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方应及时书面通知甲方，并协商确定新的完工日期。
第五条质量保证与售后服务1. 乙方应对所维修部分提供不少于[时间]的质保期。
2. 在质保期内，如出现质量问题，乙方负责无偿修复。
3. 乙方应提供完善的售后服务，并在接到甲方通知后[时间]内响应服务需求。
第六条违约责任1. 如一方未能按合同约定履行义务，应向对方支付违约金，并承担由此造成的损失。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责返工直至合格，并承担相应费用。
第七条争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方可提交至[约定的仲裁机构]进行仲裁。
第八条其他事宜1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日。
房屋基建承包合同范本7篇
房屋基建承包合同范本7篇第1篇示例：房屋基建承包合同范本甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）法定代表人：（法定代表人名称）电话：（甲方联系电话）鉴于甲方拥有相关资质和能力，愿意承包房屋基建工程，乙方积极配合，双方经协商一致，特订立本合同，遵守以下条款：一、项目名称：房屋基建工程。
二、工程范围：1. 施工地点：（详细地址）2. 工程内容：符合国家相关标准和要求的房屋基建工程，包括但不限于地基处理、结构施工、装修等。
3. 工程数量：具体根据设计图纸确定。
4. 工程周期：自本合同生效之日起至竣工验收合格。
三、合同价款及支付方式：1. 合同价款总额为（具体金额），根据工程进度分期支付。
2. 首付款：合同签订生效后的（具体时间）内支付。
3. 进度款：根据工程进度，分期支付。
4. 竣工款：工程竣工验收合格后支付。
四、工程质量保证：1. 甲方承诺按照国家相关标准和要求进行施工，确保工程质量满足设计要求。
2. 工程质量保证期为（具体时间），在此期间内，如发现工程质量问题，甲方应按照相关规定及时处理。
五、工期及延期：1. 工程周期为从（具体日期）到（具体日期）。
2. 如因不可抗力等特殊情况导致工期延误，双方应协商解决，并延长合同约定的工期。
六、合同的解除：1. 如因双方原因无法继续履行本合同，应提前（具体时间）通知对方，并协商解除合同。
2. 如因一方不履行合同义务且无法解决争议，对方有权解除合同。
七、违约责任：1. 若一方在履行合同过程中发生违约行为，应承担相应的违约责任。
2. 甲方违约的，应承担违约金，违约金金额为合同总价款的（具体百分比）。
3. 乙方违约的，应承担违约金，违约金金额为合同总价款的（具体百分比）。
八、其他约定：1. 本合同未尽事宜，双方可协商补充约定并签订补充协议。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上为《房屋基建承包合同范本》，请双方仔细阅读并确认后签字盖章生效。
小型基建施工合同范本
小型基建施工合同范本甲方（发包方）：_____________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系电话：_________________________乙方（承包方）：_____________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系电话：_________________________鉴于甲方需进行小型基础设施建设，乙方具有相应的施工资质和能力，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经充分协商，就甲方委托乙方进行小型基础设施施工事宜达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程质量标准：________________第二条承包范围2.1 乙方负责本合同第一条所述工程的全部施工任务，包括但不限于土建、安装、装饰等。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工要求进行施工。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币（大写）：__________元整（￥__________元）。
3.2 工程价款的支付方式为：（1）合同签订后______日内，甲方支付工程总价款的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%时，甲方支付工程总价款的______%；（3）工程竣工验收合格后______日内，甲方支付至工程总价款的______%；（4）剩余______%作为质保金，在工程质保期满后______日内一次性支付。
第四条工程期限4.1 工程开工日期为______年______月______日，竣工日期为______年______月______日。
小型基建施工合同协议书
小型基建施工合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！小型基建施工合同协议书甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方为实施小型基建项目（以下简称“项目”），乙方具备相关施工资质和能力，甲方同意乙方作为本项目施工单位。
为确保双方在项目实施过程中的权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。
第一条 工程概况1.1 项目名称：________小型基建项目1.2 项目地点：________1.3 项目内容：________1.4 工程规模：________1.5 工程总投资：________元。
第二条 合同价格2.1 本项目合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2.2 乙方报价应包含：施工费、材料费、人工费、管理费、利润等各项费用。
2.3 合同价款支付方式：（1）合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程验收合格并交付使用后，甲方支付乙方合同总价款的40%。
第三条 工程质量3.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。
3.2 工程验收不合格的，乙方应按甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。
3.3 乙方应承担因施工质量原因导致的的全部修复、加固、返工等费用。
第四条 工程进度4.1 乙方应按照甲方要求的时间节点完成工程。
4.2 乙方如因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。
第五条 材料与设备5.1 乙方应按照甲方要求采购施工材料和设备。
5.2 乙方应对所供材料和设备的质量负责，确保安全、合格。
第六条 安全生产6.1 乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求进行施工，确保施工现场安全。
6.2 乙方应承担因施工安全事故导致的全部责任和费用。
基建维修维护工程合同范本
基建维修维护工程合同范本甲方（委托方）： _________乙方（承包方）： _________鉴于：1. 甲方是一家拥有基建维修维护需求的单位，乙方是一家具备相应资质和能力的维修维护服务提供商。
2. 甲方愿意委托乙方进行基建维修维护工程，乙方愿意接受甲方的委托。
双方经友好协商，达成如下协议：第一条工程内容1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程范围：包括但不限于__________第二条工程期限2.1 工程期限为____年/月/日，自____年/月/日开工，至____年/月/日竣工。
2.2 若因不可抗力等因素导致工程无法按期完成，双方应协商确定延期时间。
第三条工程质量3.1 乙方应按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。
3.2 工程质量不符合约定的，乙方应在甲方指定期限内无条件返工，直至符合约定。
第四条工程费用4.1 工程总费用为人民币____元（大写：_________________________元整）。
4.2 付款方式：__________第五条双方权利和义务5.1 甲方权利和义务：（1）提供施工所需的场地、水电等基础设施；（2）对乙方施工过程进行监督、检查；（3）按照约定支付工程款项。
5.2 乙方权利和义务：（1）按照约定完成工程，确保工程质量；（2）接受甲方的监督、检查；（3）按照约定收取工程款项。
第六条违约责任6.1 双方应严格履行本合同，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第八条合同生效、修改和终止8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
8.2 合同的修改和终止，须经双方协商一致，并以书面形式确认。
第九条其他约定9.1 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
基建、维修工程施工合同
发包方(甲方): 浙江农林大学合同编号:
承包方(乙方): 签订地点: 浙江农林大学
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，依据浙江农林大学的精神，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
本合同通用条款与建设工程施工合同(示范文本)相同。
第一条工程概况
1.1 工程名称:
1.2 资金来源:
1.3 工程地点:
1.4 承包范围:
1.5 承包方式:
1.6 工期:本工程自年月日开工，于年月日竣工
1.7 工程质量:
1.8 质保期:
1.9 合同价款(人民币大写): 第二条甲方工作
2.1 开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。
同时向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。
2.2 指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。
对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更(此项必须是甲方二人以上签字并加盖公章)、登记手续和其他事宜。
2.3 委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方壹份。
第三条乙方工作
3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
1
3.2 指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。
按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
参加竣工验收，编制工程结算，结算资料含合同、竣工图纸、结算书电子版、派工单、工作联系单、验收单及现场实测量。
3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。
做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。
3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
3.7在甲方水电管理部门指导下安装水电表，按实用数字甲方向乙方收取水电费，如无法安装水电表，则按规定将从工程款中扣除水电费。
3.8协调有关部门做好现场保卫、自防、垃圾处理等工作。
第四条关于工期的约定
4.1要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。
第五条关于工程质量及验收的约定
5.1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300—88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。
5.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。
若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。
若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
2
5.5 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
5.6 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。
如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。
但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
第六条关于工程价款及结算的约定
6.1 双方商定本合同价款采用第种:
(1)固定总价。
(2)固定单价。
(3)可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价;工程量按实计量;审计套用浙江省2010版定额，材料单价按同期信息价;组织措施费按下限计，综合费按 %计，规费、民工工伤保险费、税金按规定计。
6.2 本合同生效后，按下表约定支付工程款，尾款质保期满后无任何质量问题按最终审计价一次结清。
付款方式付款比例金额(万元) 合同签订后七天内合同价的 % 工程验收合格后七天内付至合同价的 % 审计结束十四天内付至最终审计价的95% 质保期满尾款全部付清(无息) 第七条关于材料供应的约定
7.1 本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。
凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。
由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值1.8,的保管费，设备价值1.4%的保管费。
由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。
7.2 凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。
若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
第八条有关安全生产和防火的约定
8.3 甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
3
8.4 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全技术操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
8.5 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。
8.6 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第九条奖励和违约责任
9.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。
每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。
甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的 ,支付滞纳金。
9.2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。
甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为奖励，条件为工程质量合格。
9.3 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
9.4 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。
9.5 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。
9.6 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
9.7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十条工程保修
保修金，保修期间因乙方原因造成的质量问题，乙方应无条件地进行免费维修;如乙方维修不及时或不愿维修则甲方委托其他单位维修，费用从乙方缴纳保修金中扣除;超过保修期的，乙方可适当收取维修和材料费用。
第十一条合同争议的解决方式
本工程发生纠纷，双方协商或者调解解决。
不愿协商、调解或者协商、调解不成的当事人依法向临安市人民法院提起诉讼。
第十二条附则
4
12.1 本工程需要进行保险时，应另订协议。
12.2 本合同一式柒份，甲方执肆份，乙方执叁份。
12.3 本合同履行完成后自动终止。
12.4 附件
(1)招标文件、投标文件和中标通知书(适用于招投标项目)
(2)施工图纸
(3)工程项目一览表
(4)工程预算书
(5)甲方提供货物清单
(6)会议纪要
(7)设计变更
(8)其他
12.5 本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方乙方单位名称:浙江农林大学单位名称: (加盖合同专用章) (加盖合同专用章) 单位地址: 浙江省临安市环北路88号单位地址: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人(签字): 委托代理人(签字): 项目号:
联系电话: 联系电话: 邮编: 邮编: 传真号码: 传真号码: 开户银行: 开户银行: 户名: 户名: 账号: 账号: 签约日期,即合同生效日期,, 年月日
5。