施工总承包合同模板(标准版)
建筑工程施工总承包合同模板
建筑工程施工总承包合同模板第一篇范文：合同编号：[请填写具体的合同编号]甲方： [请填写甲方全称]地址： [请填写甲方地址]联系人： [请填写联系人姓名]联系方式： [请填写联系人电话]乙方： [请填写乙方全称]地址： [请填写乙方地址]联系人： [请填写联系人姓名]联系方式： [请填写联系人电话]鉴于甲方为工程项目的业主，具备项目建设的相关权利和义务；乙方具备相应资质，愿意承担该工程项目的施工任务，双方经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称： [请填写工程名称]1.2 工程地点： [请填写工程地点]1.3 工程内容： [请填写工程内容]1.4 工程规模： [请填写工程规模]1.5 工程总价： [请填写工程总价]二、合同条款2.1 乙方应按照甲方的要求，完成工程项目的施工任务，确保工程质量、安全、进度等满足甲方的要求。
2.2 乙方应严格按照国家和行业的相关法律法规、标准规范进行施工，保证工程质量。
2.3 乙方应承担工程项目的安全生产责任，确保施工过程中不发生安全事故。
2.4 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，如有延期，应承担相应的违约责任。
2.5 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付乙方的工程款项。
2.6 甲方应提供乙方施工所需的场地、水源、电源等基础设施，并保障乙方的施工顺利进行。
2.7 双方应积极履行合同义务，如有争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、合同的生效、变更和解除3.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
3.2 合同的变更或解除应经双方协商一致，并以书面形式确认。
3.3 合同期满后，如甲方仍有需要乙方施工的内容，双方可签订补充协议。
四、违约责任4.1 乙方未按照合同约定的工期完成施工任务的，应按照逾期付款的方式向甲方支付违约金。
4.2 乙方工程质量不符合约定的，乙方应负责修复或拆除，并承担相应费用。
4.3 甲方未按照合同约定的付款方式及时支付乙方的工程款项的，应按照逾期付款的方式向乙方支付违约金。
通用范文(正式版)建设工程施工总承包管理合同范本
建设工程施工总承包管理合同范本1. 合同概述本合同由甲方（建设单位）与乙方（承包单位）签署，旨在明确双方在建设工程施工总承包过程中的各项责任、义务和管理要求，确保施工工作的顺利进行。
2. 合同主要内容2.1. 项目概述甲方提供详细的项目概述，包括建设工程的名称、地点、规模、工期等基本信息。
2.2. 乙方责任乙方作为承包单位，负责全面管理、组织和实施建设工程施工任务，确保工程质量的达标，合理控制工程成本。
2.3. 工程报价乙方提供详细的工程报价，包括总工程造价、工程款支付方式等。
2.4. 工程进度管理双方商定并约定工程施工的起止时间、关键节点和工期要求，乙方需按照合同约定的进度完成工程。
2.5. 工程质量管理乙方需按照甲方的工程质量标准和规范要求进行施工，并组织相关的质量检测和验收工作。
2.6. 安全生产管理乙方需配备足够的安全生产人员，制定安全管理制度，并负责组织实施，确保施工过程中的安全生产。
2.7. 环境保护管理乙方需按照相关法律法规和甲方的要求，采取相应的防护和措施，确保施工对环境的影响最小化，并妥善处理施工产生的废弃物。
2.8. 合同变更和索赔处理双方合作过程中，若发生合同变更的情况，需按照变更管理程序进行协商和签订变更合同。
同时，双方约定合同索赔的处理方式和程序。
3. 合同履行3.1. 监理甲方委托监理单位对建设工程的施工过程进行监督、检查和评估，确保工程质量和进度的控制。
3.2. 竣工验收乙方按照工程施工的要求完成施工任务后，甲方组织竣工验收，确认工程达到设计要求和合同约定的标准。
3.3. 缺陷责任期乙方施工完成后，甲方有权对工程存在的质量问题提出整改要求，乙方需要在约定的缺陷责任期内对问题进行修复。
3.4. 保修期工程竣工验收合格后，乙方需提供一定的保修期，对工程施工质量问题进行修复和保修。
4. 合同终止和争议解决4.1. 合同终止合同终止的情况包括双方协商解除合同、合同期满等，终止时需要进行结算和清算。
2024年施工总承包合同经典版（三篇）
2024年施工总承包合同经典版三方协议丙方（以下称担保方）：_____鉴于甲乙双方经过协商，甲方决定将学院的_____宿舍楼工程发包给乙方，为明确双方的主要权利和义务，特订立本合同，以此作为双方信守的依据。
一、工程概述1. 工程名称：__________________________________________;2. 工程位置：__________________________________________;3. 工程规模：_____宿舍楼，地上六层，采用砖混结构，总建筑面积为____平方米。
二、承包范围与内容乙方的承包范围包括施工图所示的全部土建和安装工程。
三、质量标准工程须经甲方验收合格，符合相关质量要求。
四、工程进度在具备施工条件后，甲乙双方需协商确定具体的工程进度安排。
五、乙方施工起始时间甲方需在____年____月____日前提供满足乙方正式进场并能正常施工的条件，包括但不限于会审后的施工图纸、三通一平等。
六、工程结算方法1. 项目直接费中的人工费计取：按定额工日数量____元/工日计算。
2. 费用按一类工程取费标准进行计算，即A、其他直接费为B、现场经费为C、间接费为D，差别利润为E，具体调整如下：BA____%, CA____%, D(ABC)____%, E(ABCD)____%。
贷款利息根据计费依据，按直接工程费的____%和人工费的____%计取。
安全文明施工补贴按不含税造价的____%计取。
对于甲方分包工程，乙方收取分包部分直接费的____%(人工费的____%)作为配合费，收取分包部分直接费的____%(人工费的____%)作为管理费。
甲方借用工按每工日____元____%结算。
养老统筹和四项保险分别按____%、____%的费率计取费用。
3. 项目直接费中定额基价机械费按定额机械费的____%结算。
4. 材料价格调整：定额中有明确价格的材料，按定额基价计入取费后，按市场采购价加采保费(费率为____%)、装卸费、运输费和途耗费用进行价差调整，市场价以双方确认的质价为准；若双方对价格有争议，以采购期间____省工程造价信息公布价格为准。
标准设计施工总承包合同范本(设计施工总承包合同)
标准设计施工总承包合同范本(设计施工总承包合同)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats andwriting methods, please pay attention!标准设计施工总承包合同范本(设计施工总承包合同)标准设计施工总承包合同范本1工程承包工作一般来说对于质量的监督还是比较看重的，因此签订合同需要考虑到相关事项的重要性。
施工总承包合同标准样本(8篇)
施工总承包合同标准样本订立合同甲方：_____（以下简称甲方）订立合同乙方：_____（以下简称乙方）为全面推行项目管理，明确双方责任，实现与建设单位签订的《建设工程施工合同》，确保日常生产经营正常开展，经甲、乙双方共同协商，特订立以下承包合同，供双方共同执行。
一、承包性质1、以施工项目工程的承包经营。
2、承包方属风险性总包干承包经营，额定上交，盈亏自理。
二、承包期限该项目与建设单位合同中的所有条款全部履行结束。
三、上交指标按完成结算收入的____%上交（一切税费由乙方承担）。
四、安全责任约定乙方施工中出现工伤事故无论大小责任均由乙方全额承担。
五、其他约定1、乙方必须执行公司的各项规章制度，严格守法经营;遵照行业管部门规定，做到安全文明施工。
2、乙方应全面履行甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》，全额享受和承担建设单位的奖或罚，并承担甲方与建设单位所签的合同条款中全部的责任和义务。
3、乙方必须接受甲方对承建工程的质量和安全的监督和检查，甲方对乙方常规性的生产经营提供服务（技术方面的工作实行有偿服务）。
4、本合同签章生效时，乙方向甲方一次性交纳约保证金在工程竣工验收合格后全部退还乙方。
五、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
经双方签字后生效，工程竣工财务结算手续结清后终止。
甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____ 法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_____ ____年____月____日 ____年____月____日施工总承包合同标准样本（二）业主：以下简称甲方承包人：以下简称乙方为明确甲、乙双方在施工过程中的权利与义务，确保工程质量、工期和安全，经甲、乙双方协商一致，特签订本合同，以资双方共同遵守。
第一条工程地点名称本工程位于新古河北路中部，两间两屋加屋面、砖混结构居民楼两栋。
第二条工程工期本合同工期为四个月。
从____年____月____日起至____年____月____日止，如遇大雨、天灾等人力不可抗拒力工期顺延。
总承包施工合同模板(通用10篇)
总承包施工合同模板（通用10篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!总承包施工合同模板（通用10篇）总承包施工合同模板第1篇发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人·民共·和国合同法》、《中华人·民共·和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成如下协议：一、工程概况工程名称：工程地点：工程规模：工程立项批准文号：资金来源：二、承包范围承包范围：三、合同价款金额（大写）：元（人·民币）小写：元，其中，安全防护、文明施工措施费为：（大写）：元（人·民币）小写：元。
(完整版)建设工程施工总承包合同书
(完整版)建设工程施工总承包合同书建设工程施工总承包合同书甲方：______________（以下简称甲方）地址：______________法定代表人：______________乙方：______________（以下简称乙方）地址：______________法定代表人：______________签订日期：________年____月____日一、协议或合同的目的和背景甲方是______________（注明甲方的资质和经验），拟委托乙方承担______________（工程名称）的施工总承包工作。
为明确双方权利义务，特签订本合同。
二、具体的条款和条件1. 工程范围：乙方承担______________（工程名称）的全部施工工作，包括但不限于设计、施工、材料采购、设备安装等。
2. 工程质量：乙方应按照国家相关标准和甲方要求完成工程，并保证工程质量符合相关规定。
3. 工程进度：乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延期需提前向甲方提出申请并经甲方同意。
4. 工程费用：工程费用为______________元，支付方式为______________。
5. 竣工验收：工程竣工后，乙方应协助甲方进行竣工验收，并保证工程符合验收标准。
三、保密事项双方应对合同中涉及的商业秘密和技术资料进行保密，未经对方同意不得向第三方透露。
四、不可抗力因素的处理如因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方可协商解决，延期期间不计算违约责任。
五、协议终止的条件1. 双方协商一致终止合同；2. 一方违约，经通知后仍未改正；3. 法律法规规定的其他情形。
六、违约和争议解决方式如一方违约，应承担相应的违约责任。
如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，提交______________仲裁。
七、其他附加条款1. 本合同自双方签字盖章生效；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________签字：______________ 签字：______________以上为建设工程施工总承包合同书，特此签订。
工程施工总承包合同新(标准版)
施工总承包是目前国内普遍使用的工程承包方式 ,对于工程施工总承包合同你了解多少呢以下是我为大家整理的工程施工总承包合同范文，欢迎参考阅读。
工程施工总承包合同范文 1发包人： (甲方)承包人： (乙方)依照《民法典》、《中华人民共和国建造法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那末，双方就本建设工程施工事项商议一致，订立本合同。
一、工程概总值：1、工程名称：金都花园教育住宅小区。
2、工程地点：原武川县医*公司院内。
3 二、承包范围：工程内容中设计图纸内所有土建工程，乙方不得将此工程转包转工，如发现转包，甲方即将终止合同，其损失由乙方承担。
三、合同工期：2022 年 9 月 24 日开工， 2022 年 10 月底竣工，合同工期总日历天数 30 天。
四、施工方法：甲方院内根本平整后乙方进行施工，在铺设工字砖前，用压道机或者装载机往返反复碾压，在用石粉白灰铺设，完工后用细沙填缝清理干净，在施工过程中，乙方按甲方要求进行施工。
五、付款方式：1、全部以乙方工字砖款抵顶现有的武川县金都花园小区住宅楼，甲方以号单元六层顶给乙方，每平米按 1100m2 计算。
2、乙方承包院内工字砖铺设为包工包料，每平米为 35 元，道压每米 20 元，按铺设的实际面积为准结算。
3、乙方自交工验收后，保质满为 6 个月，在质保期内 5 吨以下车在上面行走时出现下陷或者浮现波浪现象由乙方负责返工维修。
如有下水井的地方浮现下陷乙方不负责维修。
4、工字砖浮现大面积断裂，下陷面比较深，乙方不负责维修，甲方扣除乙方工程量 5%的质保金(六个月后付清)。
5、甲方有义务向装修用户说明，重车不能压工字砖，如发现用户上重车浮现下陷问题，乙方向甲方提出扣除用户装修压金，甲方不为乙方扣除维修金，乙方住手为甲方维修。
六、甲乙双方签定合同后，甲方给乙方售楼合同，乙方有权先售楼房。
七、本合同一式贰份，双方各执一份，双方自签字之日起生效 (本合同在合同期满后自动失效)。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：FB-HT-05021
施工总承包合同(标准版) Template of general contract for construction
甲方：________________________
乙方：________________________
签订日期：_____年____月____日
编订：ｘ原创设计
施工总承包合同(标准版)
发包方（以下简称甲方）：
代表人：
承包方（以下简称乙方）：
责任人：
依照合同法等相关法律、法规，本着友好、诚信的原则，甲方将______工程交由乙方承包，就相关事宜协商一致，达成如下协议：
一、工程项目
1、工程名称：
2、工程内容：
3、工程总量：
4、承包期限：
计划开工日期：______年______月______日，计划完工日期：______年______月_____日，总共_______
天。
5、工程价款：
6、支付方式：
7、工程质量：
二、双方职责
1、甲方职责
（1）负责施工前的准备工作，保证工程交接时符合施工条件。
（2）及时交付图纸，设计变更时要及时与乙方协商。
（3）对工程进行安全监督、检查。
（4）工程竣工时，及时组织人员进行验收。
（5）按时支付工程款，不得无故拖延。
2、乙方职责
（1）熟悉图纸与合同的所以内容。
（2）积极配合甲方在设计变更时的工作。
（3）安全生产，文明施工，酒后不得作业，不得穿拖鞋进场。
（4）工程完工时及时通知甲方验收。
（5）未经甲方同意，乙方不得将整个项目直接或变相转包给第三方。
三、安全条款
1、甲方负责监督乙方的生产作业，制定安全生产规范供乙方执行。
2、乙方确保施工环境的安全，一旦施工环境不符合施工条件，必须马上停工。
3、乙方必须严格执行国家、行业的安全规范，安全会议要经常开，安全知识要时时普及。
4、乙方必须规范每个工人的行为，不戴安全帽不得进场。
四、工程验收
1、乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件，必须提前______天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸、相关资料及竣工验收报告等。
2、由于______工地是几个工程队同时在进行施工，所以工程量的测量以承包经营开始的红线范围、测量
报告以及完工测量报告作为依据。
如乙方对工程量有异议，乙方可委托有政府认可的测检资源进行测绘。
根据测绘报告协商解决工程量问题。
五、违约责任
1、合同履行过程中，任何一方违反本合同，违约方均须向守约方赔偿因此受到的所有损失
2、如乙方严重违约，致使合同无法履行，则此合同自行解除，甲方有权交予其他单位施工。
六、不可抗力
1、因不可抗力而使本合同无法开始履行或在履行过程中需要终止的，各方当事人均无须承担违约责任。
本协议另有规定的除外。
2、本条款所称不可抗力，系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况及国家、省、市、主管部门有关法律、政策及规定发生变化和调整，而使项目无法继续进行下去。
七、合同的解除
任何一方出现违约情形，守约方有权解除合同。
合同的解除以收到对方的解除通知为准。
八、保密
一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
九、争议的解决
1、本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。
2、如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向合同签订地、合同履行地的人民法院提起诉讼。
十、附则
1、本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。
2、本协议一式______份，双方当事人各执______份，具有相同法律效力。
甲方：
地址：
代表人：
联系方式：
合同签订地：
合同履行地：
签订时间：______年______月______日乙方：
地址：
责任人：
联系方式：
合同签订地：
合同履行地：
签订时间：______年______月______日
请输入你的公司名字
Original Design Co., Ltd。