电气安装分包合同
水电安装工程分包合同范本7篇
水电安装工程分包合同范本7篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方水电安装工程的分包事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程范围：本工程包括给水、排水、电气等水电安装工程。
具体内容详见施工图纸及甲方要求。
1. 乙方应按照甲方的施工进度计划进行工程施工，确保按时完成工作任务。
2. 如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方应支付甲方违约金____元。
三、合同价款及支付方式1. 本工程采用固定总价合同，总价为人民币____元（大写：____元整）。
该总价包括但不限于材料费、人工费、运输费、安装费等所有费用。
2. 甲方在乙方完成工程量的____%时支付____%的工程款；完成____%时支付____%；工程竣工验收合格后支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照施工图纸、技术规范和操作程序进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准按照国家和地方的相关标准执行。
如乙方工程验收不合格，乙方应在甲方指定的时间内无偿返工，直至验收合格。
1. 乙方应制定安全施工措施，加强施工现场管理，确保安全施工。
2. 乙方在施工过程中造成的安全事故，由乙方承担全部责任。
六、保修条款1. 工程竣工验收后，乙方应提供一年的质保期。
质保期内出现的质量问题，乙方应无偿维修。
2. 质保期结束后，乙方应按照国家标准提供有偿维修服务。
七、违约责任1. 如因乙方原因造成工程延期、质量不合格等违约情况，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 如甲方未按合同约定支付工程款，甲方应承担违约责任，每延误一天支付____元的违约金。
八、其他约定事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
电工合同分包协议书6篇
电工合同分包协议书6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（分包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将电工项目分包给乙方达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：涉及电工项目的相关施工内容二、合同工期1. 工程开工日期：______年______月______日2. 工程竣工日期：______年______月______日三、工程分包范围及内容1. 乙方负责甲方指定工程的电气安装、调试及维护工作。
包括但不限于电路布线、设备安装、照明设备安装等。
2. 具体工作内容以甲方提供的施工图纸及变更通知为准。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币______元整（大写：_________________________）。
此款项包括人工费、材料费及其他相关费用。
2. 支付方式：分期支付。
工程完工并经甲方验收合格后，支付合同价款的______%；剩余款项作为质保金，自验收合格之日起一年后支付。
五、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照施工图纸、国家相关规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应组织甲方进行验收。
验收标准为国家现行相关标准及甲方要求。
3. 如因乙方施工质量问题导致工程无法通过验收，乙方应承担相应的违约责任。
六、安全责任1. 乙方在施工过程中应严格遵守安全规范，确保施工期间的安全生产。
2. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
七、违约责任1. 若因乙方原因造成工程延期，乙方应按日向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价款的______%。
2. 若因乙方施工质量问题导致工程无法通过验收，乙方应负责整改至验收合格，并承担由此产生的全部费用。
电力分包合同模板(5篇)
电力分包合同模板（5篇）电力分包合同模板（精选5篇）电力分包合同模板篇1发包人：承包人：工程，由公司承包，依照《中华人民共和国合同法》。
《城市建设档案规定》和《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《市区供电公司110KV及以下的施工现场管理标准》、《国家电网公司电力安全工作规程（试行）及上海市电力公司补充条文》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况双方达成协议如下：第一条：工程概况1.1、工程名称：工程1.2、工程地点：1.3、工程内容：1.4、设计单位：1.5、资金来源：自筹。
1.6、承包范围：1.7、承包方式:专业承包1.8、开竣工日期：本工程计划于年月日开工，计划年月日竣工，总日历工期天。
1.9、质量等级：一次验收合格。
1.10、协议价款：1.10.1、本合同总价暂估：元。
1.10.2、承包人必须加强做好对周边建筑物及四周地下管线的保护，如由承包人原因引起周边建筑物及四周地下管线的损坏，承包人承担相应的责任和由此产生赔偿费用，工期不予延长。
1.10.3、在电气安装阶段，除因电气设计变更或电气施工图与土建施工图不相符外，承包人都应给予免费配合。
第二条合同文件及解释顺序2.1、合同文件的组成和解释顺序如下：（1）、本协议条款；（2）、标准、规范及有关技术文件；（3）、图纸（4）、工程报价单或预算书合同履行中，双方有关工程的洽商、变更、会议纪要等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第三条图纸图纸提供套数：发包人应将全套施工图十二套、交承包人使用，其中三套施工图供承包人编制竣工图。
第四条双方一般权利和义务4.1发包人派驻的工程师：姓名：_ __职务：_4.1.1检查建设各方落实履行各自职责，组织各类单位工程验收；4.2发包人工作：4.2.1发包人将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至定地点，保证施工期限间的需要；4.2.2向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；4.2.3办理施工许可证用其他施工所需证件，确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场校验；4.2.4组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；4.2.5发包人委托承包人办理的施工现场的场地平整工作。
精简范本电气工程劳务分包合同
电气工程劳务分包合同电气工程劳务分包合同合同背景本合同是由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包方”）就电气工程劳务分包而订立的合同。
双方通过友好协商，依法平等自愿地达成如下合同。
一、项目背景1. 项目名称：电气工程劳务分包2. 项目地点：[项目地点]3. 项目描述：本项目的主要工作内容是提供电气工程劳务分包服务，包括但不限于：电缆敷设、设备安装、电气设施维修等。
二、合同条款2.1\t合同期限本合同的有效期为起始日期至终止日期。
业主有权根据项目需要提前终止本合同，此时应向承包方支付提前终止费用。
2.2\t工作范围1. 承包方的工作范围包括但不限于：电气工程劳务分包服务，具体工作内容详见附件一《工作范围清单》。
2. 承包方应按照业主的要求按时保质完成工作，并且对工作过程中发生的任何事故承担相应责任。
2.3\t工作时间1. 工作时间为每天8小时，周一至周五，双方可根据实际情况协商调整工作时间。
2. 如因业主原因导致工作时间延长，业主应向承包方支付相应的加班费用。
2.4\t劳务费用及支付方式1. 甲方应按照与乙方约定的工程量价款进行支付。
2. 乙方应向甲方提供有效的发票和财务报表。
3. 劳务费用结算周期为每月一次，最迟应在次月的10号前支付给承包方。
2.5\t保证金1. 甲方应在本合同签订后的5个工作日内支付保证金给乙方，保证金金额为合同总价的5%。
2. 若乙方未违约履行本合同，则在合同终止后的10个工作日内返还保证金给甲方。
2.6\t违约责任1. 如因双方任何一方的违约行为导致合同无法履行或履行不完全，违约方应向守约方支付违约金，违约金的数额由守约方根据实际损失进行合理计算。
2. 如双方均存在违约行为，应公正地根据各自的违约行为承担相应责任。
三、法律适用及争议解决1. 本合同的签署、生效、解释、履行及争议解决均适用的法律条款。
2. 双方如发生争议应友好协商解决，如协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
电气工程劳务分包合同
一、合同背景电气工程劳务分包合同是由甲方（承包商）与乙方（劳务分包商）之间签订的一份法律文件，旨在规定双方在电气工程劳务分包项目中的权责、义务和具体条件，以确保项目的顺利进行。
二、合同范围1. 电气设备安装与维修2. 电气系统测试与调试3. 电气工程现场监督与管理4. 其他相关任务。
三、合同条款1. 项目要求甲方根据项目需求向乙方提供详细的技术规格和任务要求。
乙方应确保所提供的劳务符合这些要求，并按时完成任务。
2. 工期双方应共同协商确定项目的开始日期和完成日期，并在合同中明确记录。
如果由于不可抗力等原因导致工期延误，双方应及时协商并重新制定工期计划。
3. 服务费用甲方应按照合同约定向乙方支付相应的劳务费用。
费用的具体金额和支付方式应在合同中明确规定，并在完成任务后及时支付。
4. 材料和设备乙方应提供合格的、符合要求的材料和设备，并按照甲方的要求进行安装和维修。
材料和设备的采购、储存和使用应符合相关法律法规的要求。
5. 质量保证乙方所提供的劳务应符合国家和地方相关标准和规范。
在完成任务后，乙方应提供相应的质量保证，并对质量问题承担相应的责任。
6. 知识产权在项目过程中涉及到的所有发明创造、技术方案、软件程序等知识产权归属于甲方。
乙方不得擅自使用、复制或转让这些知识产权。
7. 保密双方应对在项目过程中获得的商业秘密和机密信息进行保密。
未经对方书面许可，任何一方不得泄露、使用或披露这些信息。
8. 纠纷解决合同可能发生的争议应通过友好协商解决。
如果协商不成，双方可以选择将争议提交到相关的仲裁机构进行仲裁。
四、合同终止1. 双方协议终止双方可以随时协商一致终止本合同，但应书面通知对方，并决定终止日期和终止原因。
2. 违约如果一方违反了本合同的任何条款，未能履行其义务，另一方有权提前终止合同，并要求违约方承担相应的违约责任，包括赔偿损失等。
五、其他事项1. 通知方式双方之间的通信可以通过书面文件、、电子邮件等方式进行。
电气工程施工分包合同
电气工程施工分包合同合同简介此合同为电气工程施工分包合同，由一方为乙方承包商，另一方为甲方建设单位。
合同的签订依据是国家有关法律、法规和规章制度，具有合法、有效的法律效力。
合同背景甲方为某公司，计划进行一项电气工程，包括电力配电系统、照明系统、通信系统、安防系统等，需要寻找一家专业的承包商来完成该工程。
经过严格的比选和评估，最终选择了乙方作为本项目的电气工程施工承包商。
项目范围1. 项目名称本项目名称为某公司电气工程施工项目。
2. 工程内容本工程包括以下内容：•供电系统：接入电网、配电开关柜、配电箱、低压照明系统、低压插座系统、低压动力配电系统、电气线路等。
•照明系统：应急照明系统、普通照明系统、景观照明系统等。
•通信系统：电话系统、网络系统、广播系统、监控系统等。
•安防系统：门禁系统、防盗报警系统、监控系统等。
3. 工程要求•具有相关电气工程施工承包经验。
•遵守施工规范、施工安全标准和劳动保护法规。
•施工工期须按照合同规定完成。
•施工现场应保持整洁有序，防止污染和环境破坏。
•完成验收要求且符合相关标准。
合同约定1. 合同价款本合同总价款为人民币()元整，其中包括材料费、人工费、管理费、税费、保险费等，乙方承担全部费用。
2. 付款方式甲方按以下方式向乙方支付合同价款：•合同签订后，乙方收到30%的款项；•电气工程安装及调试至50%时，乙方收到30%的款项；•设备调试合格，已实现工程验收时，乙方收到剩余款项。
3. 工程保修期合同实施完工后，有序期为个月，保修期为年。
在此期间，乙方负责修理保养，以确保本工程质量和功能的完好，并保持良好的运行状态。
4. 违约责任如果甲方或乙方未能履行本合同规定的任何义务，则应根据实际损失承担违约责任。
根据违约责任约定，一方因违约而给对方造成的损失，对方有权要求违约方赔偿。
5. 其他约定本合同项下的一切诉讼均应提交至合同签订地有管辖权的人民法院处理。
本合同未尽事宜，应根据有关法律、法规或双方签署的补充协议进行处理。
电气工程专业分包合同
电气工程专业分包合同甲方（总承包方）： [甲方全称]地址： [甲方地址]法定代表人： [甲方法定代表人姓名]联系电话： [甲方联系电话]乙方（分包方）： [乙方全称]地址： [乙方地址]法定代表人： [乙方法定代表人姓名]联系电话： [乙方联系电话]鉴于甲方已获得[项目名称]项目的总承包权，且乙方具有电气工程专业分包资质，双方本着平等互利的原则，经协商一致，订立本电气工程专业分包合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：[项目名称]1.2 工程地点：[项目地点]1.3 工程内容：[具体电气工程内容]1.4 工程规模：[工程规模描述]1.5 工程期限：自[开工日期]至[竣工日期]第二条分包范围及工作内容2.1 分包范围：[具体分包范围描述]2.2 工作内容：[具体工作内容描述]第三条合同价款及支付方式3.1 合同总价款为人民币[总价款]元。
3.2 支付方式：[具体支付方式，如预付款、进度款、竣工款等]第四条质量要求4.1 乙方应按照国家及行业标准进行施工，并确保工程质量符合甲方要求。
4.2 乙方应接受甲方及监理单位的质量监督和检查。
第五条安全生产5.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。
5.2 乙方应制定并执行安全生产管理制度，对施工人员进行安全教育。
第六条工程变更6.1 工程如需变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。
6.2 因变更导致的费用增减，双方应按照实际发生的费用进行结算。
第七条竣工验收7.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。
7.2 甲方应在收到申请后[具体天数]天内组织验收。
第八条违约责任8.1 如乙方未能按期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的[百分比]%。
8.2 如甲方未能按期支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为逾期支付金额的[百分比]%。
第九条争议解决9.1 双方因履行本合同所发生的争议，应首先通过协商解决。
9.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
电气安装施工合同范本(3篇)
电气安装施工合同范本合同编号：甲方：乙方：签订地点：签订日期：建设工程(电气)分项工程施工合同甲方(发包人)(全称)：乙方(承包人)(全称)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确责任、权利和义务，确保工程质量，保证施工安全，使本工程达到文明施工，按期竣工。
双方本着自愿、互利的原则签订本合同。
一、工程概况及承包内容和价格：1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程结构：建筑面积约M2.(以实际面积为准)1.4承包工作内容：照明系统：管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和电表、防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的内容。
动力系统：管路及套管预留预埋、电缆桥架安装、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容。
弱电系统(电视、电话、宽带等)：管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。
1.5承包价格：___元/m2(不含临电)___元/m2(含临电)(按建筑面积计算)。
1.6承包方式：包人工费、包辅材(铁丝、钉子、绝缘胶带和塑料胶带等)、包工具(手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线钳等)、包质量、包安全、包工期、包文明施工1.7付款方式：1、按照工程形象进度进行支付或者借支。
2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册，由本人领取工资时必须本人签字确认，不能代领，更不得私自挪用人工工资，如发现承包人挪用人工工资，由乙方自行承担一切责任。
二、合同双方的权利和义务：1、甲方负责主材料供应。
2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工。
在施工中发现材料质量问题及时汇报。
3、乙方要提前一周提出材料计划，材料计划要准确，甲方根据乙方提供的材料计划供应材料，若实际使用量超出乙方的材料计划，超出部分乙方自行负责，甲方有权从工程承包费中扣除多余材料费用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
电气安装分包合同
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
甲方：广东省第一建筑工程有限公司南屏科技工业园生产、生活配套服务中心副楼（办公）工程项目部（以下简称甲方）
承包人：珠海威瀚电气有限公司（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方委托乙方安装南屏科技工业园生产生活配套服务中心副楼（办公）工程要求进行安装、调试、验收。
为明确双方职责，经协商一致议定以下条款。
一、工程名称：南屏科技工业园生产、生活配套服务中心副楼（办公）
二、工程地点：南屏科技工业园东侧、珠海大道北
三、工程内容：
1. 2X 1000KV/^压器一台施工、安装、调试、试验（含10KV进线、接地、一套计量）,包括发电机房完善，并达到电力部门验收合格标准。
四、工程造价：人民币壹佰陆拾万元整。
五、材料、设备供应：工程所需材料、设备由乙方采购，质量必须符合设计和规范要求并有质量合格证。
六、施工期限
1.工期：49 日历天。
2.甲方需在乙方进场开工前二天提供完善的基建场地，能满足设备进场的基本条件，否则乙方有权将工期顺延。
3.乙方必须根据经电力部门审查通过可施工的图纸，备好设备、材料、组织力量，在甲方上述准备工作就绪及时进场施工。
4.在施工期限内，出现不可抗力（如台风、战争、地震等），则期限按日历天顺延。
5.需在室外施工项目，如遇雷雨确实不能施工，期限可按日历天顺延。
七、工程质量及竣工验收
1.乙方的施工必须按国家现行的《电气装置安装工程施工及验收规范》和设计图
纸、施工说明书、设备说明书、设计变更进行施工，做好隐蔽工程记录、调试记录和质量自检记录及有关资料（资料需同时填写总承包单位和分包单位名称，总承包单位名称为“广东省第一建筑工程有限公司”,工程名称按施工许可证填写“南屏科技工业园生产生活配套服务中心副楼（办公）”。
无检验标准的项目，按甲方技术人员的要求进
行施工和验收。
2.工程若是由乙方造成的质量事故均由乙方负全部责任。
3.工程在未办交工验收前，甲方不得擅自使用，否则，作甲方已验收且合格处理。
4.本工程从竣工验收之日起，乙方实行一年的保修期。
保修期内，因施工质量原因造成的质量问题，责任由乙方负责。
如因甲方操作错误造成的原因，责任由甲方负责。
5.工程竣工验收的资料和办理验收手续，由乙方负责。
（甲方协助）
6.乙方进场施工必须严格服从甲方的施工管理及安全管理在施工过程中如发生安全事故甲方概不负责。
八、付款方式
1.合同签订，一周内付工程造价的20%;
2.设备进场，一周内付至工程总造价的80%;
3.竣工验收合格，一周内付至工程总造价的98%;
4.余下2%待保修期满后一个月内返回。
九、违约责任：
1. 乙方延误工期每日按人民币壹万元罚款。
十、合同生效
合同订立时间：2010年月日
合同订立地点：南屏科技工业园东侧、珠海大道北
本合同一式贰份，甲乙双方各执正本壹份，合同自双方签字盖章日起生效，工程安装验收合格及使用，工程款付活，保修期满后自动失效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
经办人：（签字）经办人：（签字）
电话：电话：。