(完整版)正监理合同示范文本2012版.docx

合集下载

2012 监理合同范本

2012 监理合同范本

2012 监理合同范本合同编号:_______甲方(委托人):_______乙方(监理人):_______一、监理范围和内容1.1 监理范围:乙方应按照本合同约定,对甲方委托的_______项目实施全过程监理。

(1)对项目的设计、施工、材料设备采购等环节进行监督、检查,确保项目质量、安全、进度、投资控制等目标的实现;(2)对项目实施过程中的合同履行情况进行监督、检查,确保合同条款的履行;(3)对项目实施过程中的变更、签证等进行审核、报批;(4)对项目验收、交付使用等环节进行监督、检查。

二、监理期限2.1 本合同监理期限为_______个月,自本合同签订之日起计算。

2.2 如因项目特殊情况,双方协商一致,可对监理期限进行顺延。

三、监理费用3.1 乙方监理费用为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。

3.2 乙方监理费用支付方式:(1)合同签订后,甲方支付乙方监理费用总额的30%作为预付款;(2)乙方完成监理工作后,甲方支付乙方监理费用总额的50%;(3)项目验收合格后,甲方支付乙方监理费用总额的20%。

四、双方权利和义务4.1 甲方权利:(1)对乙方监理工作进行监督、检查;(2)对乙方监理工作中的不足提出整改要求;(3)对乙方监理工作中的重大问题进行协调、解决。

4.2 甲方义务:(1)按时支付乙方监理费用;(2)为乙方提供项目实施所需的相关资料;(3)协助乙方完成监理工作。

4.3 乙方权利:(1)按照本合同约定收取监理费用;(2)对项目实施过程中的质量问题、安全隐患等有权提出整改要求;(3)对项目实施过程中的合同履行情况进行监督、检查。

4.4 乙方义务:(1)按照本合同约定,认真履行监理职责,确保项目质量、安全、进度、投资控制等目标的实现;(2)及时向甲方报告项目实施过程中的重大问题;(3)配合甲方完成项目验收、交付使用等环节的工作。

五、违约责任5.1 任何一方违反本合同约定,导致合同无法履行,应承担违约责任,向对方支付违约金,违约金为合同总金额的_______%。

监理2012合同范本

监理2012合同范本

监理2012合同范本甲方(建设单位):名称:____________________法定代表人:____________________地址:____________________联系电话:____________________乙方(监理单位):名称:____________________法定代表人:____________________地址:____________________联系电话:____________________一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程规模:____________________4. 工程内容:____________________二、监理范围和工作内容1. 监理范围:包括但不限于工程施工阶段的质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、合同管理、信息管理以及协调各方关系等全过程监理。

2. 工作内容:审查施工单位的施工组织设计、专项施工方案等技术文件;监督工程施工质量,按照相关标准和规范进行检查验收;控制工程进度,审核施工单位提交的进度计划,督促其按计划实施;审核工程计量和工程款支付申请;检查施工安全措施的落实情况,及时发现和处理安全隐患;管理工程建设合同,协调各方合同履行中的争议;组织工程阶段验收、竣工验收等工作;提供工程监理报告和相关咨询服务。

三、监理服务期限监理服务期限自[起始日期]起至[结束日期]止。

四、监理酬金及支付方式1. 监理酬金:双方约定本工程的监理酬金为人民币[具体金额]元(大写:____________________元整)。

2. 支付方式:预付款:合同签订后[具体天数]日内,甲方向乙方支付监理酬金的[百分比]%作为预付款;进度款:乙方按照监理工作进度提交监理报告等相关资料,经甲方审核确认后,甲方向乙方支付相应的监理酬金;尾款:工程竣工验收合格后[具体天数]日内,甲方向乙方支付剩余的监理酬金。

2012监理合同范本

2012监理合同范本

2012监理合同范本这里提供一份标准的监理合同范本,供您参考:监理合同甲方(发包人):___________地址:___________邮编:___________联系人:___________联系电话:___________乙方(监理单位):___________地址:___________邮编:___________联系人:___________联系电话:___________根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程监理规范》等有关法律法规,经甲乙双方协商一致,就___________(工程名称)监理事宜达成如下协议:一、监理范围1.1 乙方受甲方委托,对___________(工程名称)的施工过程进行全过程监理,包括但不限于以下内容:(1)审查施工组织设计、施工方案等技术文件;(2)监督和检查施工单位的施工质量、进度和安全;(3)组织工程验收,并出具验收报告;(4)处理工程中的技术问题,并提出解决方案;(5)编制监理日志和监理月报;(6)协调处理工程建设中的各种问题。

二、监理期限2.1 本合同的监理期限为自___________(年月日)至___________(年月日),共_________天。

2.2 如工程实际完工时间延迟,双方可根据实际情况协商延长监理期限,并签订补充协议。

三、监理费用3.1 监理费用为人民币_________元,包括但不限于以下内容:(1)监理人员工资及福利;(2)监理工作所需的办公设备、交通工具等费用;(3)监理过程中发生的差旅费、通讯费等费用;(4)税费。

3.2 监理费用将按以下进度支付:(1)合同签订后_________天内,支付_________%;(2)工程中期_________天内,支付_________%;(3)工程竣工验收后_________天内,支付_________%。

四、双方责任4.1 甲方责任:(1)及时向乙方提供工程所需的图纸、设计变更等技术资料;(2)按时支付监理费用;(3)为乙方的监理工作提供必要的协助和配合。

《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)

《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)

《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本)GF-2012-0202甲方(委托人):【甲方名称】乙方(监理人):【乙方名称】鉴于甲方拟进行以下工程的设计、施工等工作,甲乙方根据有关法律、法规和管理办法,通过友好协商,就工程监理事宜达成如下协议:一、监理范围及任务1.1 监理范围:【详细描述监理范围,包括但不限于工程的设计、施工、验收、质量控制、安全管理等内容】1.2 监理任务:【具体监理任务,例如审核设计文件、检查施工过程、监督质量验收等】二、监理工作方式及要求2.1 工作方式:【详细描述监理工作方式,包括但不限于现场检查、资料审查、会议讨论等】2.2 工作要求:【监理工作的具体要求,例如按时提交报告、保密工程信息等】三、费用及支付方式3.1 监理费用:【详细列明监理费用的计算方法和金额】3.2 支付方式:【描述监理费用的支付方式和时间节点】四、保密条款4.1 保密义务:【明确甲乙双方对工程信息及商业秘密的保密义务】4.2 违约责任:【说明违反保密义务的责任承担方式及赔偿标准】五、争议解决5.1 争议解决方式:【列明争议解决方式,例如友好协商、仲裁等】5.2 仲裁委员会:【指定仲裁机构及其联系方式】5.3 法律适用:【适用的法律法规】六、协议变更和终止6.1 协议变更:【明确协议变更的方式和条件】6.2 协议终止:【协议终止的情况及终止方式】七、其他条款7.1 附则:【补充说明其他相关事宜】附件列表:1. 工程设计文件2. 施工合同3. 质量验收记录4. 监理报告法律名词及注释:1. 合同:指根据法律关系双方的协议建立的权利义务关系。

2. 监理:指对建设工程的设计、施工等活动进行监督和管理的行为。

3. 委托人:指工程监理的委托方,即甲方。

4. 监理人:指受委托对工程进行监督和管理的一方,即乙方。

5. 施工合同:指承包商与甲方签订的承担施工任务的合同。

在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法:1. 施工延期:当施工方无法按时完成工程时,应及时与甲方沟通,协商合理的延期方案。

监理合同示范文本2012

监理合同示范文本2012

监理合同示范文本2012
监理合同是监理工作的基础,对于工程项目的顺利进行和质量保障起着至关重要的作用。

为了规范监理工作,提高监理质量,保障工程项目的顺利进行,本文提供了一份监理合同示范文本,供各方参考使用。

第一部分:合同目的
本监理合同旨在明确双方的权利和义务,规范监理工作的开展,保障工程项目的高质量完成,维护双方的合法权益,促进合作,实现双赢。

第二部分:合同内容
1. 双方当事人
甲方:(监理单位)
乙方:(被监理单位)
2. 项目名称
3. 项目地址
4. 工程概况
5. 服务范围
6. 服务内容
7. 服务期限
8. 服务报酬
9. 服务标准
10. 合同变更
11. 违约责任
12. 其他事宜
第三部分:合同签订
1. 本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,合同双方应按照本合同的约定履行各自的义务。

2. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

第四部分:合同解决
本合同如有任何争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交有管辖权的法院解决。

以上是本文提供的监理合同示范文本,希望各方严格按照合同内容执行,认真履行各自的责任,保障工程项目的顺利进行。

同时,各方在签订合同时也要仔细审查各项条款,确保自身的利益不受损害。

监理工作是工程项目中不可或缺的一环,只有合理规范监理工作,才能保障工程项目的质量和安全。

希望通过本示范文本的提供,能够为监理合同的签订提供参考,促进监理工作的规范化、专业化和高效化。

《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)

《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)

《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)建设工程监理合同合同编号:GF-2012-0202甲方:_________(以下称甲方)地址:_________乙方:_________(以下称乙方)地址:_________鉴于,甲方拟在______(地点)进行______(工程性质)的建设工程,甲乙双方经友好协商,达成以下监理合同:第一条合同目的1.1 本合同的目的是明确并规定乙方作为监理人员,按照相关法律法规、规划设计文件及其他有关规定,对甲方的建设工程进行监理,并协助甲方管理该工程。

1.2 乙方应根据合同约定向甲方提供工程监理服务,确保工程质量、工期和安全达到法定要求,维护甲方的合法权益。

第二条工程基本情况2.1 工程名称:_________工程地址:_________工程规模:_________工程总造价:_________2.2 工程建设内容:_________2.3 工程计划开工日期:_________工程计划竣工日期:_________第三条乙方的权利和义务3.1 乙方有权依法监督、检查、核定、验收工程建设文件、施工图纸、施工方案等相关文件,并对工程建设过程进行监理。

3.2 乙方有权对施工单位、设计单位提出补充设计、修改方案等要求,并及时报告甲方。

3.3 乙方有义务保守甲方的商业秘密和其他保密事项,不得泄露给第三方。

3.4 乙方有义务按照合同约定的监理工作期限和要求,协助甲方完成工程建设。

3.5 乙方有义务及时向甲方提供工程质量及工程进度的监理意见报告。

3.6 乙方有义务及时向甲方汇报工程建设中的问题、隐患和风险,并提出相应的解决措施。

第四条甲方的权利和义务4.1 甲方有权随时对工程建设进行检查和监督,并提出合理要求。

4.2 甲方有权要求乙方对工程建设过程中发现的问题进行处理和解决。

4.3 甲方有权要求乙方提供工程质量及工程进度的监理意见报告。

4.4 甲方有义务向乙方提供施工图纸、设计文件等必要资料,并配合乙方工作。

2012监理合同范本

2012监理合同范本

2012监理合同范本甲方(监理单位):______________(甲方名称)乙方(被监理单位):______________(乙方名称)根据《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规,甲乙双方经友好协商,就乙方的______________项目(以下简称“工程项目”)的监理事宜达成如下协议:第一条监理范围1.1 甲方应当对工程项目的设计、施工、材料、设备等进行全程监理,并按照国家有关规定和标准,保证工程项目的质量、安全和合法性。

1.2 甲方应当对工程项目的施工进度、质量、安全等进行全面监督和检查,及时发现并报告工程项目中存在的问题和风险,并提出整改意见。

1.3 乙方应当全力配合甲方的监理工作,提供必要的资料、信息和协助,确保监理工作的顺利进行。

第二条监理报告2.1 甲方应当按照监理计划和要求,定期向乙方提交监理报告,报告内容应当真实、客观、全面,反映工程项目的实际情况和存在的问题。

2.2 乙方应当认真阅读监理报告,对报告中提出的问题和建议进行及时整改,并向甲方提供整改情况的书面反馈。

第三条监理费用3.1 甲方的监理费用由乙方承担,具体费用标准和支付方式另行协商确定。

3.2 如因乙方原因导致监理工作无法正常进行或增加监理费用的,乙方应当承担相应责任并支付额外费用。

第四条违约责任4.1 若甲方未按照合同约定履行监理职责,导致工程项目发生质量问题或安全事故的,甲方应当承担相应责任,并赔偿乙方因此造成的损失。

4.2 若乙方未按照合同约定配合甲方的监理工作,或对监理报告中提出的问题拒不整改的,乙方应当承担相应责任,并赔偿甲方因此造成的损失。

第五条合同变更5.1 若因工程项目的实际情况发生变化,需要对监理范围和费用进行调整的,甲乙双方应当及时协商并签订书面变更协议。

5.2 未经甲乙双方协商一致,任何一方不得擅自变更合同内容,否则应当承担相应法律责任。

第六条争议解决6.1 甲乙双方因履行本合同发生争议的,应当友好协商解决;协商不成的,应当提交相关仲裁机构进行仲裁。

监理2012合同模板

监理2012合同模板

监理2012合同模板这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!监理2012合同模板甲方:__________乙方:__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方委托乙方进行监理事宜,达成如下协议:一、监理范围与内容1.1 监理范围:__________1.2 监理内容:__________二、监理期限2.1 监理期限自____年__月__日起至____年__月__日止。

三、监理费用3.1 乙方应按照甲方要求,完成监理工作。

监理费用为人民币____元(大写:_________________________元整)。

3.2 甲方应在监理期限开始前一次性支付监理费用。

四、乙方义务4.1 乙方应按照合同约定,认真履行监理职责,确保监理工作的质量和进度。

4.2 乙方应保持与甲方的良好沟通,及时报告监理进展和存在的问题。

4.3 乙方应对监理过程中获取的甲方商业秘密和个人信息予以保密。

五、甲方义务5.1 甲方应按照合同约定,支付监理费用。

5.2 甲方应提供乙方开展监理工作所需的相关资料和条件。

5.3 甲方应对乙方的工作给予必要的支持和配合。

六、违约责任6.1 乙方未按照合同约定履行监理职责的,甲方有权要求乙方改正,并按照合同约定承担违约责任。

6.2 甲方未按照合同约定支付监理费用的,乙方有权拒绝履行监理职责,并有权要求甲方支付违约金。

七、争议解决本合同履行过程中发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。

八、其他约定8.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

8.2 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________代表(签名):__________ 代表(签名):__________签订日期:____年__月__日 签订日期:____年__月__日这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第一部分协议书委托人(全称):监理人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况1.工程名称:;2.工程地点:;3.工程规模:;4.工程概算投资额或建筑安装工程费:。

二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件1.协议书;2.中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);3.投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);4.专用条件;5.通用条件;6.附录,即:附录 A 相关服务的范围和内容附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师总监理工程师姓名:,身份证号码:;注册号:。

五、签约酬金签约酬金(大写):(¥)。

包括:1.监理酬金:/。

2.相关服务酬金:/。

其中:(1)勘察阶段服务酬金:/。

(2)设计阶段服务酬金:/。

(3)保修阶段服务酬金:/。

(4)其他相关服务酬金:/。

六、期限1.监理期限:自年月日始,至年月日止。

2.相关服务期限:(1)勘察阶段服务期限自/ 年 /月/日始,至_/_年__/_月_/_日止。

(2)设计阶段服务期限自/ 年 /月/日始,至_/_年__/_月_/_日止。

(3)保修阶段服务期限自/年 /月/日始,至_/_年__/_月_/_日止。

(4)其他相关服务期限自/年 /月/日始,至_/_年__/_月_/_日止。

七、双方承诺1.监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。

2.委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立1.订立时间: ____年____月____日。

2.订立地点:。

3.本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。

委托人:(盖章)监理人:(盖章)住所:住所:邮政编码:邮政编码:法定代表人或其授权法定代表人或其授权的代理人:(签字)的代理人:(签字)开户银行:开户银行:账号:账号:电话:电话:传真:传真:电子邮箱:电子邮箱:第二部分通用条件1.定义与解释1.1 定义除根据上下文另有其意义外,组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义:1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方,及其合法的继承人或受让人。

1_1.3“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方,及其合法的继承人。

1.1.4“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人,及其合法的继承人。

1.1.5“监理”是指监理人受委托人的委托,依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6“相关服务”是指监理人受委托人的委托,按照本合同约定,在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.“8附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1. 10“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权,全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1. 11“酬金”是指监理人履行本合同义务,委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1. 12“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作,委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1. 13“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作,委托人应给付监理人的金额。

1.1. 14“一方”是指委托人或监理人;“双方”是指委托人和监理人;“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1. 15“书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1. 16“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1. 17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1. 18“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见,在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。

如专用条件约定使用两种及以上语言文字时,应以中文为准。

1.2.2组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。

除专用条件另有约定外,本合同文件的解释顺序如下:(1)协议书;(2)中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);(3)专用条件及附录A、附录 B;(4)通用条件;(5)投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程)。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

2.监理人的义务2.1 监理的范围和工作内容2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外,监理工作内容包括:(1)收到工程设计文件后编制监理规划,并在第一次工地会议7 天前报委托人。

根据有关规定和监理工作需要,编制监理实施细则;(2)熟悉工程设计文件,并参加由委托入主持的图纸会审和设计交底会议;(3)参加由委托入主持的第一次工地会议,主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议;(4)审查施工承包人提交的施工组织设计,重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性;(5)检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格;(6)检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况;(7)审查施工承包人提交的施工进度计划,核查承包人对施工进度计划的调整;(8)检查施工承包人的试验室;(9)审核施工分包人资质条件;(10)查验施工承包人的施工测量放线成果;(11)审查工程开工条件,对条件具备的签发开工令;(12)审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性,并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检;(13)审核施工承包人提交的工程款支付申请,签发或出具工程款支付证书,并报委托人审核、批准;(14)在巡视、旁站和检验过程中,发现工程质量、施工安全存在事故隐患的,要求施工承包人整改并报委托人;(15)经委托人同意,签发工程暂停令和复工令;(16)审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准;(17)验收隐蔽工程、分部分项工程;(18)审查施工承包人提交的工程变更申请,协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项;(19)审查施工承包人提交的竣工验收申请,编写工程质量评估报告;(20)参加工程竣工验收,签署竣工验收意见;(21)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人;(22)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3相关服务的范围和内容在附录 A 中约定。

2.2 监理与相关服务依据2.2.1监理依据包括:(1)适用的法律、行政法规及部门规章;(2)与工程有关的标准;(3)工程设计及有关文件;(4)本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点,在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员2.3.1监理人应组建满足工作需要的项目监理及机构。

配备必要的检测设备。

项目监理机构的主要人舅』具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中,总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定,以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。

监理人更换总监理工程师时,应提前7天向委托人书面报告,经委托人同意后方可更换;监理人更换项目监理机构其他监理人员,应以相当资格与能力的人员替换,并通知委托人。

2.3.4监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员:(1)严重过失行为的;(2)有违法行为不能履行职责的;(3)涉嫌犯罪的;(4)不能胜任岗位职责的;(5)严重违反职业道德的;(6)专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责监理人应遵循职业道德准则和行为规范,严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1在监理与相关服务范围内,委托人和承包人提出的意见和要求,监理人应及时提出处置意见。

当委托人与承包人之间发生合同争议时,监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时,监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3监理人应在专用条件约定的授权范围内,处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。

如果变更超过授权范围,应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下,为了保护财产和人身安全,监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时,应在发出指令后的24 小时内以书面形式报委托人。

2.4.4除专用条件另有约定外,监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的,有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料在本合同履行期内,监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。

工程竣工后,应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产监理人无偿使用附录 B 中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。

除专用条件另有约定外,委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产,监理人应妥善使用和保管,在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人,并按专用条件约定的时间和方式移交。

3.委托人的义务3.1 告知委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。

如有变更,应及时通知承包人。

3.2 提供资料委托人应按照附录 B 约定,无偿向监理人提供工程有关的资料。

在本合同履行过程中,委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录 B 约定,派遣相应的人员,提供房屋、设备,供监理人无偿使用。

3.3.2委托人应负责协调工程建设中所有外部关系,为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

相关文档
最新文档