第三部分专用合同条款
第三部分专用合同条款第三部分专用合同条款第三部分专用合同条款一、词语定义及合同文件1、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:①本合同协议书;②中标通知书;③投标函及投标函附件;④本合同专用条款;⑤本合同通用条款;⑥标准、规范及有关技术文件;⑦图纸;⑧工程量清单;⑨工程量清单报价表。
2、语言文字和适用法律、标准及规范2.1本合同使用的语言为:中文。
2.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:按合同签订时国家现行法律、行政法规及工程所在地政府的有关法规和规章2.3适用标准、规范适用标准、规范的名称:现行的国家标准、规范,行业标准、规范。
发包人提供标准、规范的时间:无___国内没有相应标准、规范时的约定:参照国外有关标准、规范。
3、图纸3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:发包人在施工合同签订后十五天内向承包人提供伍套图纸。
发包人对图纸的保密要求:未经发包人同意,不得将图纸转借给第三人。
使用国外图纸的要求及费用承担:无二、双方一般权利和义务4、工程师4.1监理单位委派的工程师姓名:_________ 职务:______________发包人委托的职权:按本工程委托监理合同需要取得发包人批准才能行使的职权:本工程委托监理合同4.2发包人派驻的工程师姓名:_________ 职务:发包方代表职权:工程质量、讲度的管理,工程量的确认,工程竣工结算的初审,安全施工监督。
4.3不实行监理的,工程师的职权:5、项目经理姓名:___________ 职务:项目经理6发包人工作6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:开工7日前完成三通一平,使施工场地具备施工条件,其他按通用条款执行。
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:发包人提供有关证明材料给承包人,由承包人自己按施工现场总平面布置图的要求于开工7日前将水、电接至施工现场(费用由发包人承担)。
电讯线路的接通由承包人自费解决,水、电、通讯费用由承包人支付。
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:发包人在开工7日前负责提供畅通的施工通道,并满足施工运输需要;道路按工程施工招标前的现状道路。
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:发包人在开工7日前负责提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料,保证数据真实准确。
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:开工前办好施工许可证和临时用地证。
(6)水准点与坐标控制点交验要求:开工7日前以书面形式交验,并于交付施工现场时,在现场实际交验,同时做交验记录。
(7)图纸会审和设计交底时间:发包人在开工7日前负责组织承包人和设计单位进行图纸会审,并向承包人进行设计交底。
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:由发包人负责协调,相关费用由发包人承担。
(9)双方约定发包人应做的其他工作:无—6.2发包人委托承包人办理的工作:无—7、承包人工作7.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:无(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:每月25日提供当月工程进度报表、次月进度计划各两份。
(3)承揽施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫,费用由承包人承担。
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:无_(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:①_ 需要运输交通特别通行证时,由承包人负责办证;②施工现场需要排放有害污水时,由承包人办理有关手续;③施工噪音超过工程所在地主管部门的规定时,由承包人提出措施,并承担相关费用。
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:在竣工验收移交全部工程前,由承包人负责采取保护措施,并承担相关费用。
但因非承包人的不可抗力原因造成延期交付或需采取特殊措施保护的,所需的保护费用则由发包人承担。
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:由承包人保护,施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木,如由于承包人的原因造成损坏所发生的费用由承包人承担。
(8)施工场地清洁卫生的要求:承包人保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理场地、现场做到工完场清,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
(9)双方约定承包人应做的其他工作:无—三、施工组织设计和工期8、进度计划8.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:合同签订后8天内。
工程师确认的时间:收到后3天内予以批复。
8.2群体工程中有关进度计划的要求: __________ 无 ________________9、工期延误9.1双方约定工期顺延的其他情况:在通用条款基础上双方另行协商9.2非合同通用条款或上述原因,承包人不能按合同约定的时间竣工,承包人应承担违约责任,计算方法如下:每误工期一天按结算总造价的万分之四赔偿给发包人;误期时间从规定竣工日期起直至全部工程或相应部分工程移交竣工报告的批准日期之间的天数(不足一天的按一天计算)。
发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔偿或其它方式收回此款,此赔偿费的支付并不解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。
由于发包人原因(如不按时发放进度款)造成工期延长,除应相应增加工期外,发包人还应承担承包方的设备租用费、误工费,数量以实际签证为准。
9.3误期赔偿费按比例减少在本合同中没有其他代替条款的情况下,误期赔偿费应考虑全部或部分工程金额中已移交的部分工程金额所占的比例予以减少。
四、质量与验收10、隐蔽工程和中间验收10.1双方约定中间验收部位:建筑(构筑)物:地基、基础(包括桩基)、砌体、模板标高、钢筋规格与分布、防水工程及其基层、暗埋的水电管线、水电表试验、防雷工程电阻检验等(未明列而规定需中间验收的项目)。
(如是道路工程应为:由监理人书面通知承包人)。
11、工程试车11.1试车费用的承担:由承包方负责。
五、安全施工承包人承担工程施工期间一切安全责任。
六、合同价款与支付12、合同价款及调整12.1本合同价款采用固定综合单价包干,按实际工程量结算方式确定。
投标人所填报的各项报价中包含了在合同实施期间主要材料(主要材料是指:钢筋、水泥、沙、碎石、给排水管、块料、水电、装饰、商品混凝土、砖)单价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。
风险范围以外合同价款调整方法:①根据投标人的中标综合单价及施工实际工程量进行结算。
在施工过程中,若《贵港市建设工程造价信息》上发布的市场价格上涨(或下跌)幅度超过基准材料价格的5%寸,工程所用的主要材料(主要材料是指:钢筋、水泥、沙、碎石、给排水管、块料、水电、装饰、商品混凝土、砖)可以调整价格。
具体调整办法为:(即(施工期《贵港市建设工程造价信息》发布的材料价格-投标期预算控制价套用的材料价格)X发包人确认材料数量)及相应的税金。
②对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费、人工费发生变化,并由自治区建设行政主管部门或其授权的自治区工程造价管理机构根据上述变化发布的政策性调整,承包人不应承担风险,应按照有关调整规定执行。
③设计变更引起的调整方法a合同中已有适用的综合单价,按合同中已有的综合单价确定。
b、合同中有类似的综合单价,参照类似的综合单价确定。
c、合同中没有适用或类似的综合单价,由承包人提出新的综合单价,经发包人审核确认并乘以下浮系数(中标价/工程预算控制价)后执行。
d、由以上原因引起的工程措施项目费和其他项目费等按GB50500-2008《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则》规定进行调整。
13、工程预付款无14、工程量确认14.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:每月25日前,按进度向工程师提交当月已完工程量报告一式四份。
工程师应于收到承办人提交的已完工程量之日起7日内进行计量和确认。
15、工程款(进度款)支付,双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:发包人以银行转账的方式拨付工程款(进度款)至承包人指定的银行账户。
工程进度款(含签证、设计变更、清单漏项等增加价款)按工程进度支付,该工程总共包含五栋楼体,完成两栋主体并进行验收,验收合格后7日内支付所验收两栋楼的总造价80% 工程款,完成所有工程后并验收合格支付至工程款97%以每两栋楼的工程量为一个结款点。
(由于发包方财务部门审核延期等非发包人原因造成的支付延期则支付时间相应顺延),工程竣工验收合格后办理的竣工结算经审计等部门审定后15日内,工程款支付至结算总价的9 7 % (扣除工程价款结算总额的3 %保留金作为工程质量保修金)。
保修金在竣工验收合格满一年后15日内全部付清(无七、材料设备供应16、发包人供应材料设备16.1发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:(1)材料设备单价与一览表不符:无—(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:无 _(3)承包人可代为调剂串换的材料:无_(4)到货地点与一览表不符:无_(5)供应数量与一览表不符:无_(6)到货时间与一览表不符:无_16.2发包人供应材料设备的结算方法:无—17、承包人米购材料设备17.1承包人采购材料设备的约定:除发包人所提供的材料设备外,其余材料及设备均由承包人按设计要求及发包人的要求采购。
八、工程变更九、竣工验收与结算18、竣工验收18.1承包人提供竣工图的约定:提供竣工图一式叁份,在提交竣工资料时一起提供。
18.2中间交工工程的范围和竣工时间:整个工程和部分工程(如果有的话),应按合同协议书中规定的全部或部分工程从开工之日起的时间内完成,或者在发包人同意延长的工期内完成。
十、违约、索赔和争议19、违约19.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:每日按欠付款额的万分之二计付违约金,违约金的极限限额为合同价款的2%工期相应顺延。
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:每日按欠付款额为万分之二计付违约金,违约金的极限限额为合同价款的2%工期相应顺延,赔偿由此造成承包人停工、窝工的损失。
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:每日按欠付款额为万分之二计付违约金,违约金的极限限额为合同价款的2%双方约定的发包人其他违约责任:无19.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第14. 2款约定承包人违约应承担的违约责任:每延误工期一天,承包人向发包人支付合同价款万分之二的违约赔偿金,赔偿金最高限额为合同价的2%并从结算价款中扣除。
设计合同专用条款
设计合同专用条款篇一:设计合同-范本合同编号:建设工程设计合同(专业建设工程)第一部分合同协议书发包人(全称):设计人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就XXX项目智能化信息系统建设工程设计及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:2.工程批准、核准或备案文号:3.4.工程所在地详细地址:5.工程投资估算:6.工程进度安排:7.工程主要技术标准:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
建设工程批准文件。
二、工程设计范围、阶段与服务内容1.工程设计范围:2.工程设计阶段:3.工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。
三、工程设计周期计划开始设计日期:20XX年月日。
计划完成设计日期:20XX年月日。
具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。
四、合同价格形式与签约合同价1.2.签约合同价为:人民币(大写)元整(¥元)。
五、发包人代表与设计项目负责人发包人代表:。
设计人项目负责人:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)专用合同条款及其附件;(2)通用合同条款;(3)发包人要求;(4)技术标准;(5)发包人提供的上一阶段图纸;(6)其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续,按照合同约定提供设计依据,并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
政府采购合同(专用条款)3篇
政府采购合同(专用条款)3篇篇1政府采购合同(专用条款)第一章总则第一条为规范政府采购活动,保障政府采购活动的合法性、公平性和诚实信用原则,根据《中华人民共和国政府采购法》相关规定,制定本合同。
第二条本合同适用于政府采购活动,包括货物、工程和服务等领域。
第三条政府采购活动应当遵守法律法规,按照合同约定履行义务,保障供应商的合法权益,推动政府采购活动的合理化、规范化和透明化。
第四条政府采购合同应当采取书面形式,载明供应商名称、货物、工程或服务内容、数量、质量、价格、交货期、付款方式、履行承诺等内容。
第五条政府采购合同签订后,双方应当严格履行合同约定,不得擅自变更或解除合同,如需变更或解除合同,应当协商一致并经合同双方书面确认。
第六条政府采购合同的争议解决应当按照合同约定或者协商一致的方式解决,如无法协商解决,可依法向有关部门申请调解或者提起诉讼。
第七条政府采购合同中的标的物应当符合相关标准,质量符合合同约定,否则供应商应当承担相应责任。
第八条政府采购合同双方应当遵守商业诚信原则,履行合同义务,保持信息通畅,并按时交付货物或完成工程和服务。
第九条政府采购合同的附属文件具有合同效力,对合同缔约双方均具有约束力。
第十条未尽事宜可参照相关法律、法规进行补充和解释。
第二章合同履行第十一条政府采购合同双方应当按照约定的交货期、交货地点履行合同义务。
第十二条供应商在履行合同过程中,如因不可抗力等原因导致无法按时履行合同义务,应当及时向政府采购单位说明情况并申请延期履行或者解除合同。
第十三条政府采购单位应当按合同约定进行付款,并及时向供应商支付货款、工程款或服务款。
第十四条若政府采购单位存在拖欠付款或拒绝支付款项等情况,供应商有权向有关部门投诉并要求解决。
第十五条政府采购合同双方应当保持信息的及时沟通,如有任何问题应当及时协商解决。
第十六条政府采购单位应当对供应商提供的货物、工程或服务进行验收,并按合同约定支付货款、工程款或服务款。
第三部分专用合同条款
第三部分专⽤合同条款第三部分专⽤合同条款1. ⼀般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同⽂件包括:1.1.2 合同当事⼈及其他相关⽅1.1.2.4监理⼈:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电⼦信箱:;通信地址:。
1.1.2.5 设计⼈:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电⼦信箱:;通信地址:。
1.1.3 ⼯程和设备1.1.3.7 作为施⼯现场组成部分的其他场所包括:。
1.1.3.9 永久占地包括:。
1.1.3.10 临时占地包括:。
1.3法律适⽤于合同的其他规范性⽂件:(1)现⾏《杭州市建设⼯程⼯程量清单计价实施细则》(2)《关于进⼀步加强杭州市建设⼯程市场要素价格动态管理的指导意见》(杭建市发【2018】579号)1.4 标准和规范1.4.1适⽤于⼯程的标准规范包括:(1)按通⽤条款约定;1.4.2 发包⼈提供国外标准、规范的名称:;发包⼈提供国外标准、规范的份数:;发包⼈提供国外标准、规范的名称:。
1.4.3发包⼈对⼯程的技术标准和功能要求的特殊要求:。
1.5 合同⽂件的优先顺序合同⽂件组成及优先顺序为:(1)合同协议书;(2)中标通知书(或项⽬发承包基本情况表);(3)投标函及其附录(如果有);(4)专⽤合同条款及其附件;(5)通⽤合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价⼯程量清单或预算书;(9)其他合同⽂件:①施⼯组织设计;②其他:1.6 图纸和承包⼈⽂件1.6.1 图纸的提供发包⼈向承包⼈提供图纸的期限:;发包⼈向承包⼈提供图纸的数量:;发包⼈向承包⼈提供图纸的内容:。
1.6.4 承包⼈⽂件需要由承包⼈提供的⽂件,包括:;承包⼈提供的⽂件的期限为:;承包⼈提供的⽂件的数量为:;承包⼈提供的⽂件的形式为:;发包⼈审批承包⼈⽂件的期限:。
1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:。
1.7 联络1.7.1发包⼈和承包⼈应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指⽰、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书⾯函件送达对⽅当事⼈。
第三篇合同条款(数量条款)
※目前国际贸易中常用的度量衡制度:
(1)公制(The Metric System) (2)美制(The U.S. System) (3)英制(The British System) (4)国际单位制(The International System of Units,简称SI)
※我国采用的度量衡制度:
关于机动幅度须注意: (1)数量机动幅度的大小要适当 (2)机动幅度选择权的规定要合理 由卖方决定(at seller’s option):一般情况下 由买方决定(at buyer’s option):买方派船装运时。 由承运人决定(at ship’s option):租船运输时 (3)溢短装数量的计价方法要公平合理 第一、按合同价格计算 第二、按装船日的行市计算 第三、按到货日的行市计算 第四、按双方协议的价格计算
案例:溢短装条款的运用 我公司定购钢板400M/T,计6英尺、8英尺、 10英尺、12英尺四种规格各100M/T,并用每 种数量可增减5%的溢短装条款,由卖方决定。 今卖方交货为:6英尺,70 M/T;8英尺,80 M/T;10英尺,60 M/T;12英尺,210 M/T, 总量未超过420 M/T的溢短装条款的上限的规 定。对于出口商按实际装运数量出具的跟单汇 票,进口商是权拒收拒付?
案例分析
我出口风扇1000台,国外来证规定不许分批 装运。装船时发现有40包装破裂,风罩变 形或开关脱落。为保证质量,发货认为: 《UCP500》有规定,即使不许分批装运, 数量上可以有5%的溢短装。于是,少装40 台。但却遭到议付行的拒付。问:议付行 的拒付是否有理,为什么?
(2) 约数(about)条款 《跟单信用证统一惯例》规定:about 用于涉 及信用证金额、货物数量或单价时,可解 释为允许有10%的增减。
政府采购合同(专用条款)3篇
政府采购合同(专用条款)3篇篇1政府采购合同(专用条款)第一章总则为规范政府采购活动,维护国家利益和社会公共利益,根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的规定,制定本合同。
第二章合同的履行1、供应商应按照本合同的约定,按时、按质完成政府采购项目。
政府采购单位应按照本合同的约定支付采购款项。
2、供应商对政府采购项目质量负责,保证所提供的产品或服务符合国家标准和政府采购项目的要求。
如出现质量问题,供应商应承担相应责任并承担相应经济赔偿。
政府采购单位有权要求供应商承担赔偿责任。
3、政府采购单位应按照本合同的约定支付采购款项,并提供必要的协助和支持,确保政府采购项目顺利进行。
第三章合同的变更和解决争议1、政府采购合同一经签订,除双方协商一致外,任何单位或个人不得擅自变更或解除合同。
2、双方在履行过程中如发生争议,首先应当在友好协商的基础上解决。
如协商无果,可以申请有关部门调解或者将争议提交仲裁机构解决。
第四章合同的效力1、政府采购合同是政府采购活动的重要文件,具有法律效力。
双方应当严格遵守合同条款,履行合同义务。
2、政府采购单位有权对供应商的履约情况进行监督检查,对合同的履行情况进行评估。
第五章合同的违约责任1、若供应商未能按时交付产品或提供服务,或产品质量不符合合同约定,政府采购单位有权要求供应商承担相应的违约责任。
违约责任包括但不限于赔偿损失、扣除或减少合同款项、解除合同等后果。
2、若政府采购单位未能按时支付采购款项或提供必要协助和支持,导致供应商无法履行合同义务,政府采购单位应承担相应的违约责任。
供应商有权要求政府采购单位承担违约责任并赔偿相应经济损失。
第六章其他约定1、本合同解释权归政府采购单位所有。
对于本合同中未尽事宜,双方应当另行协商一致,并以书面形式补充合同。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效,至政府采购项目完全竣工并结清全部款项后终止。
附件:1、政府采购项目规格要求2、政府采购项目交付时间安排3、政府采购项目验收标准以上为政府采购合同的专用条款,供政府采购单位和供应商共同遵守。
建设工程施工合同(GF—2013—0201)协议书、专用条款填写范例范文
第三章拟签订的合同条款(GF—2013—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人(全称):辛集市东鹿房地产开发有限公司承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就天玉玻璃厂厂房工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:天玉玻璃厂房施工项目。
2.工程地点:石家庄市建设大街89号。
3.工程立项批准文号:/。
4.资金来源:企业自筹。
5.工程内容:/。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:主厂房土建、主体钢结构工程、工艺钢结构,屋面、墙面、装饰装修、给排水、采暖通风、照明电,附属房屋及室外工程等。
(详见工程量清单)。
(详见工程量清单)。
二、合同工期计划开工日期:2013年1月1日。
计划竣工日期:2013年06月30日。
工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:固定单价。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
道路工程监理专用合同条款
道路工程监理专用合同条款第一部分总则1. 本合同由甲方(业主)与乙方(监理单位)根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,基于平等、自愿、公平和诚信的原则签订。
2. 本合同的目的是为了规范双方在道路工程项目中的权利、义务和责任,确保工程按照预定的质量、进度和成本完成。
第二部分监理范围及内容1. 乙方应根据甲方的委托,对道路工程的设计、施工、验收等全过程进行监督、检查和指导。
2. 监理内容包括但不限于工程质量、工程进度、工程成本、安全生产、环保等方面。
第三部分监理期限和费用1. 监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
2. 监理费用由甲乙双方根据实际工作量和市场行情协商确定,并在合同中明确。
第四部分双方权利和义务1. 甲方应提供必要的工程资料,及时支付监理费用,并对乙方的监理工作给予支持和配合。
2. 乙方应按照合同约定履行监理职责,保证监理工作的独立性、公正性和专业性。
第五部分违约责任1. 如甲方未按合同约定支付监理费用,乙方有权要求甲方支付违约金。
2. 如乙方未能履行监理职责导致工程质量问题或延误,应承担相应的违约责任。
第六部分争议解决1. 合同执行过程中发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决。
2. 如果协商不成,可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。
第七部分其他约定1. 本合同的任何修改和补充均需以书面形式经双方确认后方有效。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
第八部分附则1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
以上合同条款范本仅供参考,具体合同内容应根据实际情况和项目需求进行调整。
在签订合同前,建议双方咨询法律专业人士,确保合同的合法性和有效性。
专用合同条款
出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:执行通用合同条款。 允许调整合同价格的工程量偏差范围:执行通用合同条款 。
二、 发包人
1. 发包人代表
发包人代表: 姓 名: ; 身份证号: ; 职 务: ; 联系电话: ; 电子信箱: ; 通信地址: 。 发包人对发包人代表的授权范围如下:在发包人的授权范围内,负 责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。 2.施工现场、施工条件和基础资料的提供
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.3 监理人:
名 称:
资质类别和等级:
;
联系电话:
;
电子信箱:
;
通信地址:
。
1.1.4 设计人:
名 称:
;
资质类别和等级:
;
联系电话:
;
电子信箱:
;
通信地址:
。
1.1.5 工程和设备
1.1.6 作为施工现场组成部分的其他场所包括: /。
1.1.7 永久占地包括: 施工图纸 。
成影响由承包方负责。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期 限: 开工前 7 日 。
3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:
对工程造成影响由承包方负责 。 3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:执行通
EPC专用条款部分
第三部分专用条款第1条一般规定1.1 定义与解释1。
1.51 双方约定的视为不可抗力时间处理的其它情形如下:1。
1。
52 双方根据本合同工程的特点,补充约定的其它定义:1.3 语言文字本合同除使用汉语外,还使用无其他语言。
1.4 适用法律合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规:1。
5 标准、规范1。
5。
1 本合同适用的标准、规范(名称):以有限公司项目工程《招标文件》和该项目施工图中各有关章节所列的标准、规范为准,《技术要求》若有未指明的标准、规范,则采用国家现行施工及验收规范。
1。
5.2 发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间:1.5。
3 没有成文规范、标准规定的约定:发包人的技术要求及提交时间:承包人提交实施方法的时间:1。
6 保密事项双方签订的商业保密协议(名称):,作为本合同附件。
双方签订的技术保密协议(名称): ,作为本合同附件。
第2条发包人2.2 发包人代表发包人代表的姓名: ;发包人代表的职务: ;发包人代表的职责:承包人应按照发包人代表的指导并令其合理满意地在各方面根据合同的要求进行和完成工程任务。
发包人代表可以下发下列对图纸和合同文件的书面指示、书面指导和书面解释:(1)设计的变更或修改、工程数量和质量要求的变更或修改,或任何工程的附加、剔除或替代;(2)工程技术要求和/或图纸中或工程技术要求及图纸之间的任何不一致;(3)从现场清除由承包人购进的任何材料并由此而代用任何其它材料;(4)拆除和/或重新施工由承包人进行的任何工程;(5)为进行检验而开挖任何隐蔽工程;(6)凡与合同和/或工程有关或涉及的其他事宜,以及必须由发包人代表发布或者只有他发布才适合的任何事宜。
发包人代表代表发包人行使本合同约定发包人的权利,但发包人代表行使上述及下列行为前应该得到发包人签字并盖章确认,否则发包人代表行使的该行为对发包人和承包人不发生效力:(1)发出可能引起工程范围的扩大或缩小、工程质量标准的提高或降低、合同价款增加、合同工期延长的工程变更指令或其它指令;(2)批准或同意承包人提出的追加或变更工程价款、补偿损失和申请;(3)批准或同意承包人提出的顺延工期的申请;(4)发出要求承包人暂停施工的指令;(5)批准或同意承包人分包其承包的主体结构以外的部分工程;(6)确认承包人提出的工程竣工验收及各项验收报告;(7)确认工程竣工结算价款;(8)作出单方面终止合同的决定;(9)其他应由发包人决定的事项。
四川建设工程合同标准版本第三部分专用条款
四川建设工程合同标准版本第三部分专用条款第三部分专用条款1.词语定义1.1 合同文件1.1.9 技术标准和要求本合同工程需由发包人所做或由承包人提交发包人批准的技术标准和要求:1.2 合同当事人和人员1.2.3 发包人代表发包人指定的发包人代表:姓名:职务:职权:联系电话:电子信箱:通信地址:邮编:发包人任命的其他人员。
发包人任命的其他人员是在发包人代表授权下负责执行发包人代表的部分工作的人员,其在授权范围内发的指示视为得到发包人代表的同意,与发包人代表发出的指示具有同效力。
发包人任命的其他人员:姓名:职务:所授职权范围:发包人对发包人代表的权力限制:1.2.6 项目经理承包人指定的项目经理:姓名:职务:职权:项目经理于到职履行职责。
联系电话:电子信箱:通信地址:邮编:承包人任命的其他人员。
承包人任命的其他人员是在项目经理的授权下负责执行项目经理的部分工作的人员,其在授权范围内所作的工作视为己得到项目经理的同意,均视为是承包人履行本合同的行为。
承包人任命的其他人员:姓名:职务:所授职权范围:1.2.10 监理人本合同工程发包人委托的监理人为:本合同工程发包人委托给监理人的监理内容及监理权限:1.2.11 监理工程师监理工程师是监理人派出的负责本合同工程监理的专业技术人员,其代表为总监理工程师。
监理人为本合同工程派出的总监理工程师:姓名:职务:职权:联系电话:电子信箱:通信地址:邮编:其他监理工程师。
其他监理工程师是在总监理工程师授权下负责执行总监理工程师的部分工作的监理人员,其在授权范围内发出的指示视为己得到总监理工程师的同意,与总监理工程师发出的指示具有同等效力。
本合同工程监理人派出的其他监理工程师:姓名:职务:所授职权范围:1.2.12 工程造价咨询人本合同工程发包人委托的工程造价咨询人:本合同工程发包人委托给工程造价咨询人的咨询内容及权限:1.2.12 造价工程师造价工程师是工程造价咨询人派出的负责本合同工程造价的专业技术人员。
