专用合同条款分析
工程专用合同条款
工程专用合同条款
1. 合同目的：本合同的目的是就工程项目的设计、建设、运营等方面的相关事务达成一致，并确保双方的权益得到保护。
2. 工程概要：详细描述工程的范围、目标、计划、时间表、预算和其他关键要素，以便双方明确工作要求和达成共识。
3. 合同期限：明确工程开始和结束日期，并约定逾期完成工程所需的索赔和违约责任。
4. 付款条款：规定支付方式、金额、期限和条件，包括进展付款、里程碑付款和最终付款。
5. 变更和解除合同：明确变更合同的程序和责任，并规定解除合同的条件和后果。
6. 质量标准：确立工程项目的质量要求和验收标准，并约定工程质量问题的处理措施和责任。
7. 知识产权：明确工程项目中涉及的知识产权归属，并规定双方在知识产权使用、转让和保护方面的义务和权益。
8. 保密条款：确保相关商业和技术信息的保密，并规定违反保密义务的违约责任。
9. 违约责任：明确当一方违反合同条款时，另一方可以采取的补救措施和索赔权利。
10. 争议解决：约定争议解决方式，如协商、仲裁或诉讼，并
确定相关费用和责任承担。
11. 不可抗力：明确不可抗力事件对合同的影响、责任和解决
方式。
12. 通知：规定双方之间的通知方式和要求，确保有效沟通和
信息传递。
13. 法律适用和管辖：确定合同受哪个国家或地区的法律管辖，并规定争议的解决地点。
14. 其他条款：根据具体情况，可以增加适用的特殊条款和补
充条款。
注意：以上条款仅供参考，实际的工程专用合同应根据具体项目和双方需求进行调整和完善。
在签订合同之前，建议双方征求专业法律和合同咨询意见。
专用合同条款
专用合同条款专用合同条款一、甲方和乙方双方在平等、自愿的基础上订立本合同。
二、本合同的目的是明确双方在特定事项上的权利和义务，保障双方权益，规范双方行为。
三、合同生效及履行1. 本合同自双方签字或盖章之日起生效，并持续有效至合同期满。
2. 合同期满前双方应按照约定履行合同义务，不得擅自解除合同。
若任何一方需解除合同，应提前书面通知对方，并经双方协商达成一致意见。
四、合同内容1. 甲方的权利和义务（1）提供指定产品或服务，并保证其符合合同约定的质量标准。
（2）按照合同约定的时间和方式进行支付。
（3）保障合同的履行，并承担因违约而产生的法律责任。
2. 乙方的权利和义务（1）按照合同约定的质量标准提供产品或服务。
（2）提供必要的技术支持或培训，保证甲方能够正常使用产品或服务。
（3）保护甲方的商业秘密，不得向任何第三方披露。
五、保密条款1. 乙方应保护甲方的商业秘密，不得向任何第三方泄露，不得擅自使用或复制。
2. 对于因违反保密条款而给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿。
六、违约责任1. 若双方任何一方违约，应向对方支付违约金。
违约金的数额应在签署合同时约定。
2. 若出现无法预见或无法控制的不可抗力事件，可免除违约责任。
七、纠纷解决1. 双方应通过友好协商解决合同纠纷，如协商无果，可转由双方约定的仲裁机构或当地人民法院解决。
2. 合同解释和执行以中文为准。
八、法律适用1. 本合同适用中华人民共和国有关法律法规。
2. 若合同条款与相关法律法规不一致，应以相关法律法规为准。
九、未尽事宜本合同中未尽事宜由双方协商解决，并通过书面补充协议的方式进行修改。
十、附则1. 本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字（或盖章）后生效，并自该日起对双方具有约束力。
专用合同条款的主要内容
专用合同条款的主要内容
1. 合同的标的内容啊，那可太重要了！就好比你要去买个手机，你得清楚到底买的是啥型号啥配置的手机呀！比如咱签个房屋租赁合同，那房子的具体位置、面积大小这些不都得写得明明白白。
2. 价格条款呢，这可得好好琢磨！难道不是吗？这就好像你去市场买菜，得搞清楚每斤多少钱呀！像咱买个大物件，价格谈不好后面多麻烦呀。
3. 履行期限也不能马虎呀！想一想，要是说好了啥时候交货却没做到，那得多闹心！比如说答应三天后给对方交货，那咱就得按时做到呀。
4. 质量标准可不能轻视哟！这就如同你买衣服，总不能是破破烂烂的吧！咱合作个项目，质量得有保证，不然怎么对得起人家的信任。
5. 违约责任必须明确哇！如果违约了没个说法，那不乱套了吗？就像约好一起出去玩，结果有人放鸽子还没个交代，多让人生气。
6. 争议解决方式很关键的嘞！万一有矛盾了咋解决得说好呀，可不是嘛！就像两个人有分歧，总要有个合理公正的办法来处理呀。
7. 保密条款也马虎不得呀！有些重要信息泄露出去可不得了！好比你有个秘密告诉了别人，你肯定不希望随便就被传出去吧。
8. 不可抗力条款得考虑周到啊！像那些不可预见的情况发生了咋办？比如说突然来个天灾，那合同执行肯定得有别的说法呀。
9. 变更和解除条款也是很有必要的！世事无常呀，有时候情况变了就得跟着调整嘛。
就像原本计划好的旅行因为一些原因得取消，那不得有相应规定呀。
我的观点结论就是：专用合同条款的这些主要内容都超级重要，每一个都得认真对待，一点都不能含糊！。
合同专用条款与通用条款(必备3篇)
合同专用条款与通用条款第1篇合同的通用条款可以更改，只要双方当事人经过协商同意，合同的任一条款都可以进行变更。
但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的，认定为没有变更合同内容。
《民法典》第五百四十三条规定，当事人协商一致，可以变更合同。
第五百四十四条规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。
第五百一十条规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。
【版权声明】合同专用条款与通用条款第2篇合同的通用条款和专用条款如下：1.通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款；2.专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
根据《民法典》第四百六十五条依法成立的合同，受法律保护。
依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外《民法典》第四百六十六条当事人对合同条款的理解有争议的，应当依据本法第一百四十二条第一款的规定，确定争议条款的含义。
合同文本采用两种以上文字订立并约定具有同等效力的，对各文本使用的词句推定具有相同含义。
各文本使用的词句不一致的，应当根据合同的相关条款、性质、目的以及诚信原则等予以解释。
合同专用条款与通用条款第3篇合同的通用条款可以更改，只要双方当事人经过协商同意，合同的任一条款都可以进行变更。
但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的，认定为没有变更合同内容。
根据2021年实施的《民法典》第五百四十三条规定，当事人协商一致，可以变更合同。
第五百四十四条规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。
第五百一十条规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。
合同专用条款
合同专用条款合同专用条款一般指的是合同中的一些具体约定内容，以确保合同双方权益的保障。
以下是一些常见的合同专用条款。
第一条：合同目的本合同的目的是明确双方当事人之间的权利义务，保障双方合法权益，规范交易行为。
第二条：合同签订和生效本合同由双方当事人书面签署，并在依法办理相关手续后生效，并自合同签署之日起生效。
第三条：合同的履行地和方式合同的履行地为_______，合同的履行方式为_______。
第四条：合同的期限和终止本合同自________至________，如未按照约定期限履行合同义务，对方有权提前解除合同。
第五条：合同的变更和违约任何一方如需变更合同内容，应经双方协商一致，并制定书面变更协议。
任何一方如违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
第六条：知识产权如涉及合同实施过程中产生的技术、专利、商标等知识产权问题，双方应经协商一致，并保护各自的知识产权。
第七条：保密条款双方当事人在合同履行过程中可能接触到对方的商业秘密或保密信息，双方应对其予以保密，并在合同解除或终止后继续承担保密义务。
第八条：争议解决双方应友好协商解决合同履行过程中所发生的争议。
如协商不成，应提交至_______仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决。
第九条：其他事项其他双方约定的事项，如________。
第十条：附则本合同一式两份，双方共同持有，具有同等法律效力。
本合同及其附件的任何修改、补充或变更，应经双方当事人书面协商并签署。
以上是合同专用条款的一些常见内容，可根据具体合同的性质和要求进行调整和完善。
合同专用条款在合同签订中起到明确双方权利义务、保障合同履行顺利进行的作用，是合同文本中非常重要的一部分。
合同协议书专用条款通用条款
合同协议书专用条款通用条款
合同协议书的专用条款和通用条款是相互补充和关联的。
通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
它考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的实际需要，具有较强的普遍性和通用性，是通用于建设工程施工的基础性合同条款。
专用条款则是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
它更注重考虑具体工程的实际需求和特殊情况，对通用条款进行细化和补充，具有更强的针对性和适用性。
在合同协议书中，专用条款和通用条款的地位和作用是不同的。
通用条款是基础性条款，适用于所有工程建设项目，其内容具有普遍性和通用性；而专用条款则是针对具体工程的特殊情况和需求进行细化和补充的条款，具有更强的针对性和适用性。
因此，在签订合同时，需要仔细审查通用条款和专用条款的内容，确保其符合自身利益和工程实际需求。
总之，合同协议书的专用条款和通用条款都是必不可少的部分。
它们相互补充和关联，共同构成了合同协议书的重要内容，为保障工程建设项目的顺利实施提供了重要的法律支持。
专用合同条款
18.9
本合同 9.2 规定向发包方支付违约金。 17.6 发包方在公司内仅向承包方提供水、电、
汽接口，承包方自行从指定接口引接。承包方应负责 其工作范围内水、电、汽及通讯设施的安装、维护， 并在工程结算前按实际用量向发包方交费，具体按发 包方公司相关规定执行。
专用合同条款
注：合同专用条款是对合同通用条款的具体阐明、修改或补充。合同专用条 款与合同通用条款不一致时，以专用条款为准。
条款号
条款
性质
修改内容
1.13 发包方要求中的错误（A）不适用
删除
3
监理人
增加
如项目有监理人，发包方与监理人职责和权利由 双方签订的监理合同进行约定。
4.2 履约担保
不适用
删除
4.11 不可预见物质条件（A） 不适用
号码、联系方式，工作时间，应发工资项目及数额， 代扣、代缴、扣除项目和数额，实发工资数额，银行
代发工资凭证及农民工签字等内容，并对提供的所有 资料承担责任。
因本标段实际发生人工费超出承包人报价所造 成的农民工工资支付责任以及由此产生的纠纷风险 由承包人自行承担。
承包人应按时、足额发放农民工工资，接受发包 人的监督，如果承包人未按时足额向劳动者支付用工 费用，发包人有权代其支付，该项费用可自任何应付 给承包人的到期款项中予以扣除，由此引起的发包人 受到的行政处罚及有关损失和工期延误应由承包人 自行承担。
删除
6.2 发包方提供的材料和工程 增加条款
承包人及时提供甲供材卸货地点，负责接卸发包
设备（A）
专用合同条款(1)
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.5工程和设备
1.1.6作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。
1.1.7永久占地包括：施工图纸。
1.1.8临时占地包括：详见施工图纸。
1.2法律
适用于合同的其他规范性文件：《建筑法》、《招投标法》、《合同法》、 《建筑工程质量管理条例》等。
1.2.1标准和规范
身份证号：；
建造师执业资格等级：；
建造师注册证书号：00166448；
建造师执业印章号：；
安全生产考核合格证书号：；
联系电话：13145551302
电子信箱：；
通信地址：；
承包人对项目经理授权范围如下：经承包人授权后代表承包人负
责履行合同。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每日到场了解工程近况
三、承包人
3.承包人的一般义务
3.1承包人提交的竣工资料的内容：执行通用合同条款。
承包人需要提交的竣工资料套数：贰套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：。
承包人提交的竣工资料形式要求：丄—。
（6）承包人应履行的其他义务：_/_。
3.2项目经理
321项目经理：
姓 名：周厚保 （刘厚武）;
条款O
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：执行通用
合同条款O
3.4分包：承包单位禁止分包。
3.5工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执
行通用合同条款。
3.6履约担保
承包人是否提供履约担保：。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：
四、监理人
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：_。
1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4 监理人：名称：_______________________________ ；资质类别和等级：______________________ ；1.1.2.5 设计人：名称：_______________________________ ；资质类别和等级：________________ ；1.1.3工程和设备1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。
1.1.3.9 永久占地包括：施工红线范围内的所有用地。
1.1.3.10 临时占地包括：建设过程中的所有临设用地。
1.3法律适用于合同的其他规范性文件：发包人对工程的相关管理规定和文件。
1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家和重庆市有关建设工程的相关规范、标准和要求。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；_发包人提供国外标准、规范的份数：无；_发包人提供国外标准、规范的名称：无。
_1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：满足本工程的安全生产。
1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：(1) 中标通知书；(2) 招标文件(3) 投标函及其附录(包括资格审查文件、商务标文件和施工组织设计文件)；⑷专用合同条款及其附件；(5) 通用合同条款；(6) 技术标准和要求；(7) 图纸；(8) 已标价工程量清单或预算书；(9) 其他合同文件。
1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订之后5个工作日内；发包人向承包人提供图纸的数量：贰______发包人向承包人提供图纸的内容：招标范围内的全部图纸内容。
1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、安全生产应急救援预案、读图纪要、开工报告、施工月报、工程洽商、当月进度报表、次月工程进度计划报表、竣工报告、竣工资料及法律、法规规定应提交的其他文件。
其中施工组织设计和专项施工方案的重要节点工期必须细化到具体日历天。
承包人提供的文件的期限为：开工后5日内提供施工组织设计和专项安全方案，每项每次延期支付违约金2000元；技术交底前3日提供施工图读图纪要、现场具备开工条件后一天提供开工报告，每月25日提供当月进度报表和次月工程进度计划报表，工程竣工自检合格后7日提供竣工验收申请报告，工程验收合格后(28日提供竣工资料，每项每次延期支付违约金1000元/次。
前述违约金累计计算；承包人提供的文件的数量为：按发包人的要求；承包人提供的文件的形式为：书面；发包人审批承包人文件的期限：按发包人的要求。
1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：进场后5日内提供读图纪要，提供读图纪要后5日内组织设计交底。
1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在需要联络的事宜发生后2日内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：奉节县西部新区发包人办公室；发包人指定的接收人为：现场代表或发包人指定的接收人。
承包人接收文件的地点：本工程施工项目部或承包人公司驻地；承包人指定的接收人为：项目经理或项目经理指定的接收人。
监理人接收文件的地点：本工程监理项目部；监理人指定的接收人为：总监理工程师或总监指定的接收人。
1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于岀入现场的权利的约定：见通用条款。
1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工红线为准，红线范围内为场内交通，施工红线范围以外为场外交通。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内交通由承包人自行解决，费用已包含在合同造价中。
1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承____________ 担。
1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
___________ 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，承包人不得提供给第三方。
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：见通用条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：见通用条款。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：_。
1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：可调 _________允许调整合同价格的工程量偏差范围：土15%2. 发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：__________________ ；职务：__________________ ；联系电话：_______________ ；发包人对发包人代表的授权范围如下：负责现场协调管理，质量、安全、投资和工期的控制，现场工程有关的资料签证，对经济签证资料及时提出建议意见并交公司工程部统一组织研究后签字认可。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：签订合同后5日内。
2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人将施工用电接至指定点，施工场地内的配电设施安装及使用等费用由承包人负责；施工场地如有非拆迁问题，发包人协助解决，但不向承包人支付因遗留问题引起的任何费用，此费用由承包人承担。
3. 承包人3.1承包人的一般义务(5) 承包人提交的竣工资料的内容：按城建档案要求。
承包人需要提交的竣工资料套数：陆套(含电子文件6套)。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后两个月内。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质件及电子文件。
(6) 承包人应履行的其他义务：应积极配合发包人进行工程竣工审计结算。
3.2项目经理3.2.1 项目经理：姓名：______________ ；身份证号：__________________________ ；建造师执业资格等级：_____________________ ；建造师注册证书号：_________________ ；建造师执业印章号： _安全生产考核合格证书号： _______________________ ;联系电话：____________________ ;承包人对项目经理的授权范围如下：负责履行本合同约定的所有事项。
承包人未提交书面劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：除及时签订劳动合同，补交社会保险以外，承包人还需向发包人支付违约金5000元。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于25日。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：支付违约金10000元/次。
323 承包人擅自更换项目经理的违约责任：支付违约金50000元/次。
324 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：支付违约金50000元/次，并停止拨付工程进度款至项目经理更换到位为止。
3.2.5项目技术负责人：姓名：______________ ；身份证号：__________________________ ；技术职称资格证号：__________________________ ；联系电话：____________________ ；承包人对项目技术负责人的授权范围如下：负责 ______承包人未提交书面劳动合同，以及没有为项目技术负责人缴纳社会保险证明的违约责任：除及时签订劳动合同，补交社会保险以外，承包人还需向发包人支付违约金5000元。
关于项目技术负责人每月在施工现场的时间要求：不少于25日。
项目技术负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：支付违约金10000元/次。
3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：签订施工合同后5日内提供所有现场管理人员名单及相关资质证书、上岗证书。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：支付违约金5000元/次。
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须经发包人书面批准同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：支付违约金20000元/次。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：支付违约金20000元/次。
3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：主体工程。
3.5.2 分包的确定允许分包的专业工程包括：无—。
其他关于分包的约定：_/_。
3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：执行通用条款。
3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：工程开工之日起至质保期满之前的所有成品、半成品的保护工作均由承包人负责。
3.7履约担保承包人是否提供履约担保：提供。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人向发包人提供履约担保的金额为中标金额的10% 承包人在收到中标通知书后10日内将履约保证金转入招标人指定的账户，履约保证金在工程竣工验收合格后30日内无息退还。
4. 监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：以发包人书面通知为准。
关于监理人的监理权限：负责整个工程质量、安全、投资和进度的监管。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人免费为监理人员在施工现场提供一间办公室。
4.2监理人员总监理工程师：姓名：_____________ ；职务：__________________ ；监理工程师执业资格证书号： ____________________________ ；联系电话：___________________ ；关于监理人的其他约定：无。
—4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：无。
5. 工程质量5.1质量要求5.1.1 特殊质量标准和要求：本工程必须达到国家现行有关施工质量规范和重庆市建筑工程相关地方标准要求，并一次性验收合格，如不能达到一次性验收合格标准，承包人除必须返修达到合格标准外，还须承担合同总金额5%勺违约金。
返修后仍不能合格，发包方有权解除合同，承包人除无条件退场外，还应承担发包人相应的损失。
关于工程奖项的约定：无。
5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人在工程隐蔽前24小时内通知现场甲方代表和监理对隐蔽工程进行验收，验收合格后方可进行下步工序施工。