专用合同条款约定

合集下载

专用合同条款

专用合同条款

专用合同条款专用合同条款一、甲方和乙方双方在平等、自愿的基础上订立本合同。

二、本合同的目的是明确双方在特定事项上的权利和义务,保障双方权益,规范双方行为。

三、合同生效及履行1. 本合同自双方签字或盖章之日起生效,并持续有效至合同期满。

2. 合同期满前双方应按照约定履行合同义务,不得擅自解除合同。

若任何一方需解除合同,应提前书面通知对方,并经双方协商达成一致意见。

四、合同内容1. 甲方的权利和义务(1)提供指定产品或服务,并保证其符合合同约定的质量标准。

(2)按照合同约定的时间和方式进行支付。

(3)保障合同的履行,并承担因违约而产生的法律责任。

2. 乙方的权利和义务(1)按照合同约定的质量标准提供产品或服务。

(2)提供必要的技术支持或培训,保证甲方能够正常使用产品或服务。

(3)保护甲方的商业秘密,不得向任何第三方披露。

五、保密条款1. 乙方应保护甲方的商业秘密,不得向任何第三方泄露,不得擅自使用或复制。

2. 对于因违反保密条款而给甲方造成的损失,乙方应负责赔偿。

六、违约责任1. 若双方任何一方违约,应向对方支付违约金。

违约金的数额应在签署合同时约定。

2. 若出现无法预见或无法控制的不可抗力事件,可免除违约责任。

七、纠纷解决1. 双方应通过友好协商解决合同纠纷,如协商无果,可转由双方约定的仲裁机构或当地人民法院解决。

2. 合同解释和执行以中文为准。

八、法律适用1. 本合同适用中华人民共和国有关法律法规。

2. 若合同条款与相关法律法规不一致,应以相关法律法规为准。

九、未尽事宜本合同中未尽事宜由双方协商解决,并通过书面补充协议的方式进行修改。

十、附则1. 本合同一式两份,甲方和乙方各持一份,具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字(或盖章)后生效,并自该日起对双方具有约束力。

专用合同条款

专用合同条款

专用合同条款1. 承包人的一般义务(1)承包人应当按照合同约定,对工程实施质量、进度、成本、安全等全面管理,并积极配合发包人、设计单位、监理单位、政府部门以及其他相关单位对工程进行的监督和管理。

(2)承包人应当在工程开工前,按照合同约定向发包人提交详细的施工组织设计、施工方案、施工计划等文件,并保证施工过程中严格按照方案执行。

(3)承包人应当遵守环境保护法律法规,在施工过程中采取必要的措施,减少对环境的影响。

(4)承包人应当按照合同约定,对发包人提供的图纸、技术要求以及其他资料进行妥善保管,并严格保密。

2. 工程质量(1)承包人应当按照国家有关法律法规和工程建设标准的规定,对工程质量进行严格控制,确保工程质量符合合同要求。

(2)承包人应当在施工过程中,对工程质量进行全面检查和验收,并按照合同约定向发包人提交质量检测报告和验收报告。

(3)如发现工程质量存在问题,承包人应当及时采取措施进行整改,并承担相应的责任。

3. 工程进度(1)承包人应当按照合同约定的工期,编制详细的施工计划,并严格按照计划执行。

(2)如因发包人原因导致工程进度受到影响,承包人有权要求发包人提供必要的支持。

(3)如因承包人原因导致工程进度受到影响,承包人应当采取措施加快施工进度,并承担相应的责任。

4. 工程成本(1)承包人应当按照合同约定,对工程成本进行严格控制,确保工程成本不超出预算范围。

(2)如因发包人原因导致工程成本增加,发包人应当承担相应的责任。

(3)如因承包人原因导致工程成本增加,承包人应当承担相应的责任。

当然可以,但我需要知道你希望我帮你往下写什么内容呢?比如,你可以提供一些具体的情境、角色和对话等,这样我才能更好地帮助你。

如果你需要一些写作建议或灵感,我也可以提供一些相关的建议和例子。

请告诉我你需要的帮助,我会尽力帮助你。

政府采购合同(专用条款)3篇

政府采购合同(专用条款)3篇

政府采购合同(专用条款)3篇篇1政府采购合同(专用条款)第一章总则第一条为规范政府采购活动,保障政府采购活动的合法性、公平性和诚实信用原则,根据《中华人民共和国政府采购法》相关规定,制定本合同。

第二条本合同适用于政府采购活动,包括货物、工程和服务等领域。

第三条政府采购活动应当遵守法律法规,按照合同约定履行义务,保障供应商的合法权益,推动政府采购活动的合理化、规范化和透明化。

第四条政府采购合同应当采取书面形式,载明供应商名称、货物、工程或服务内容、数量、质量、价格、交货期、付款方式、履行承诺等内容。

第五条政府采购合同签订后,双方应当严格履行合同约定,不得擅自变更或解除合同,如需变更或解除合同,应当协商一致并经合同双方书面确认。

第六条政府采购合同的争议解决应当按照合同约定或者协商一致的方式解决,如无法协商解决,可依法向有关部门申请调解或者提起诉讼。

第七条政府采购合同中的标的物应当符合相关标准,质量符合合同约定,否则供应商应当承担相应责任。

第八条政府采购合同双方应当遵守商业诚信原则,履行合同义务,保持信息通畅,并按时交付货物或完成工程和服务。

第九条政府采购合同的附属文件具有合同效力,对合同缔约双方均具有约束力。

第十条未尽事宜可参照相关法律、法规进行补充和解释。

第二章合同履行第十一条政府采购合同双方应当按照约定的交货期、交货地点履行合同义务。

第十二条供应商在履行合同过程中,如因不可抗力等原因导致无法按时履行合同义务,应当及时向政府采购单位说明情况并申请延期履行或者解除合同。

第十三条政府采购单位应当按合同约定进行付款,并及时向供应商支付货款、工程款或服务款。

第十四条若政府采购单位存在拖欠付款或拒绝支付款项等情况,供应商有权向有关部门投诉并要求解决。

第十五条政府采购合同双方应当保持信息的及时沟通,如有任何问题应当及时协商解决。

第十六条政府采购单位应当对供应商提供的货物、工程或服务进行验收,并按合同约定支付货款、工程款或服务款。

政府采购专用条款合同4篇

政府采购专用条款合同4篇

政府采购专用条款合同4篇篇1政府采购是政府用公共资金采购商品和服务的行为,旨在满足政府部门的实际需求。

在政府采购过程中,政府和供应商之间需要签订合同,以明确双方的权利和义务。

而政府采购专用条款合同就是针对政府采购而设计的合同条款,以确保政府采购过程的合法性、公平性和透明性。

政府采购专用条款合同通常包括以下内容:一、合同双方的基本信息:包括政府采购单位的名称、地址、法定代表人以及供应商的名称、地址等基本信息。

二、合同的有效期限:约定合同的有效期限,明确合同的开始和结束时间。

三、货物或服务的详细描述:列出政府采购的具体商品或服务的名称、规格、数量、质量要求等详细信息。

四、价格和支付方式:约定政府支付给供应商的货款金额及支付方式,一般包括货款支付的时间、支付方式等。

五、交货和验收标准:约定供应商应按照合同规定的时间和地点交付货物或提供服务,并明确政府对货物或服务的验收标准。

六、延期和解除合同:约定在特殊情况下是否可以延期交货或解除合同,并约定延期和解除合同的程序和方式。

七、保修期和售后服务:约定供应商对货物提供的保修期限和售后服务内容,确保货物在保修期内能正常运作。

八、违约和争议解决:约定供应商违约时政府可以采取的措施和对供应商违约行为的追责方式,以及争议解决的方式。

九、附则:包括合同的变更、补充、终止、生效、法律适用、争议解决等一些必要的附则。

政府采购专用条款合同的签订对于政府采购活动的规范和合法性具有重要意义。

通过合同的约束,可以有效保护政府的合法权益,规范市场秩序,维护公共财产安全和社会和谐。

同时,政府采购专用条款合同也能够帮助供应商了解政府采购的相关规定和要求,确保供应商按照规定的要求履行合同,提高政府采购活动的效率和质量。

在签订政府采购专用条款合同时,双方应当慎重考虑合同条款的合理性和有效性,避免合同中存在漏洞或模糊不清的条款。

同时,政府和供应商应当遵守合同的约定,确保合同内容得以落实。

如果在合同履行过程中发生争议,双方应当依据合同的约定进行协商解决,保持合同的稳定和有效。

合同范本的专用条款有哪些

合同范本的专用条款有哪些

合同范本的专用条款有哪些合同范本的专用条款包括但不限于以下内容:
1. 合同的当事人信息,包括双方当事人的名称、地址、联系方式等基本信息。

2. 合同的目的和内容,明确描述合同的目的和双方的主要义务和权利。

3. 合同的有效期限,规定合同的有效期限,包括开始日期和结束日期。

4. 合同的解决争议方式,约定合同争议的解决方式,可以选择仲裁、诉讼等方式。

5. 合同的违约责任,规定一方违约时的责任和补救措施,包括违约金、损害赔偿等。

6. 合同的变更和解除,约定合同的变更和解除条件,以及变更和解除的程序和方式。

7. 合同的保密条款,规定合同内容的保密义务,保护双方的商业秘密和机密信息。

8. 合同的法律适用和管辖法院,约定合同适用的法律和管辖法院,明确法律适用和争议解决的地域。

以上是合同范本的专用条款的一些常见内容,具体的条款内容还需根据具体合同类型和双方需求进行定制。

希望以上内容对您有所帮助。

政府采购合同(专用条款)6篇

政府采购合同(专用条款)6篇

政府采购合同(专用条款)6篇篇1甲方(采购人):__________________乙方(供应商):__________________根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方采购__________________(货物名称)一事,经友好协商,达成如下合同条款:一、合同背景与采购范围1. 合同背景说明:本政府采购项目系根据政府工作需要和年度采购计划所安排,旨在为政府机关的正常运行和公共服务的提供提供保障。

2. 采购范围及明细:本合同涵盖的具体货物包括但不限于__________________等。

货物具体名称、型号、规格、数量等详见附件清单。

二、采购金额与支付方式1. 采购总金额为人民币________元整(大写:_________________________元整)。

该金额包括货物的全部费用,但不包括后期安装、维护等费用。

2. 支付方式:在合同签订后,甲方将在收到乙方提供的合格发票后______天内支付货款的______%,待项目验收合格后支付剩余的______%。

三、质量与检验标准1. 乙方提供的货物必须符合国家相关标准和质量要求,并通过国家相关质量认证。

如有特殊情况需符合其他标准的,双方应另行约定。

2. 乙方应在交货时对货物进行检验并提供相应的合格证明文件。

甲方有权对货物进行复检。

复检不合格的货物,乙方应在接到通知后及时更换。

四、交货与验收1. 乙方应按照合同约定的时间和地点完成交货。

如因特殊原因需要变更交货时间和地点的,应提前通知甲方并取得甲方的书面同意。

2. 甲方在收到货物后,有权对货物进行验收。

验收不合格的货物,甲方有权拒绝接受并要求乙方承担违约责任。

验收合格的货物将进入后期安装阶段。

五、违约责任与赔偿损失1. 乙方未按合同约定时间交货的,应按照逾期交货部分货物总价款的______%向甲方支付违约金。

政府采购合同(专用条款)3篇

政府采购合同(专用条款)3篇

政府采购合同(专用条款)3篇篇1政府采购合同(专用条款)第一章总则为规范政府采购活动,维护国家利益和社会公共利益,根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的规定,制定本合同。

第二章合同的履行1、供应商应按照本合同的约定,按时、按质完成政府采购项目。

政府采购单位应按照本合同的约定支付采购款项。

2、供应商对政府采购项目质量负责,保证所提供的产品或服务符合国家标准和政府采购项目的要求。

如出现质量问题,供应商应承担相应责任并承担相应经济赔偿。

政府采购单位有权要求供应商承担赔偿责任。

3、政府采购单位应按照本合同的约定支付采购款项,并提供必要的协助和支持,确保政府采购项目顺利进行。

第三章合同的变更和解决争议1、政府采购合同一经签订,除双方协商一致外,任何单位或个人不得擅自变更或解除合同。

2、双方在履行过程中如发生争议,首先应当在友好协商的基础上解决。

如协商无果,可以申请有关部门调解或者将争议提交仲裁机构解决。

第四章合同的效力1、政府采购合同是政府采购活动的重要文件,具有法律效力。

双方应当严格遵守合同条款,履行合同义务。

2、政府采购单位有权对供应商的履约情况进行监督检查,对合同的履行情况进行评估。

第五章合同的违约责任1、若供应商未能按时交付产品或提供服务,或产品质量不符合合同约定,政府采购单位有权要求供应商承担相应的违约责任。

违约责任包括但不限于赔偿损失、扣除或减少合同款项、解除合同等后果。

2、若政府采购单位未能按时支付采购款项或提供必要协助和支持,导致供应商无法履行合同义务,政府采购单位应承担相应的违约责任。

供应商有权要求政府采购单位承担违约责任并赔偿相应经济损失。

第六章其他约定1、本合同解释权归政府采购单位所有。

对于本合同中未尽事宜,双方应当另行协商一致,并以书面形式补充合同。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效,至政府采购项目完全竣工并结清全部款项后终止。

附件:1、政府采购项目规格要求2、政府采购项目交付时间安排3、政府采购项目验收标准以上为政府采购合同的专用条款,供政府采购单位和供应商共同遵守。

政府采购合同书(专用条款)5篇

政府采购合同书(专用条款)5篇

政府采购合同书(专用条款)5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1政府采购合同书(专用条款)第一章总则第一条为了规范政府采购活动,维护国家利益和社会公共利益,根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,特制定本合同。

第二条本合同是政府采购活动的组成部分,具有合同约束力。

第三条本合同的签署方应当遵守中华人民共和国法律、法规、政策,依法履行合同义务。

第二章合同的签署第四条本合同由双方当事人签署即生效。

任何一方未签署的合同无效。

第五条政府采购单位应当按照规定程序签署本合同,并确保合同真实、合法、有效。

第六条供应商应当按照政府采购单位的要求签署本合同,并确保履行合同义务。

第三章合同的履行第七条双方当事人应当按照本合同的约定,履行各自的义务。

第八条合同履行过程中,如有任何问题需要协商解决,双方应当友好协商解决,并书面确认解决意见。

第九条如一方当事人不能履行合同义务,应当告知对方,并在约定期限内补救履行义务。

第十条在合同履行过程中,如存在不可抗力等情况导致合同无法履行,应当及时通知对方,并协商解决。

第四章合同的变更与解除第十一条在履行合同过程中,如有需要变更合同内容,应当经双方协商一致,并签署书面变更协议。

第十二条合同解除应当经双方协商一致,并签署解除协议。

解除协议应当明确解除原因、解除日期及解除后的责任承担情况。

第五章合同的保密第十三条双方当事人应当严格遵守保密条款,不得泄露合同中的商业机密、技术秘密及其他保密信息。

第十四条合同涉及商业机密、技术秘密等保密信息的,应当在合同中明确保密义务。

第六章合同的争议解决第十五条本合同的履行和解释争议,双方应当友好协商解决。

协商不成,可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十六条在解决争议时,双方应当配合人民法院的调解工作,积极寻求和解。

第七章附则第十七条本合同自双方签署之日生效。

第十八条其他未尽事宜,可由双方协商确定,并签署书面补充协议。

第十九条本合同一式两份,双方各执一份,均具有同等效力。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

专用合同条款约定
4 专用条款
4.1法律法规变化
4.1.1需要明示的法律、行政法规:本工程计算规则执行国家颁布的《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、瑞安市清单计价的调整规范及九部委56号令和相关规定进行工程量计算。

4.1.2因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险,由发包人承担。

招标工程以投标截止日前28 天,其后国家的
法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造
价增减变化的,发承包双方应当按照省级或行
业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构
据此发布的规定调整合同价款。

4.1.3因承包人原因导致工期延误,在工程延误
期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变
化引起工程造价变化的,合同价款调增的不予
调整,合同价款调减的予以调整。

4.2工程变更
4.2.1工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化,应按照下列规定调整:1.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的,采用该项目的单价;但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化,且工程量偏差超过15%,此时,调整的原则为:当工程量增加15%以上时,其增加部分的工程量的综合单价应予调低;当工程量减少15%以上时,减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。

2.已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的,可在合理范围内参照类似项目的单价;
3.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的,由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变
更工程项目的单价,报发包人确认后调整。

承包人报价浮动率可按下列公式计算:
招标工程:承包人报价浮动率L= (1—中标价/招标控制价)×100%;
非招标工程:承包人报价浮动率L= (1—报价值/施工图预算)×100%
4.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目,且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的,由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价,报发包人确认后调整。

4.2.2工程变更引起施工方案改变,并使措施项目发生变化的,承包人提出调整措施项目费的,应事先将拟实施的方案提交发包人确认,并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。

拟实施的方案经发承包双方确认后执行。

并应按照下列规定调整措施项目费:
1.安全文明施工费按照实际发生变化的措
施项目依据国家或省级、行业建设主管部门的规定计算,不得作为竞争性费用,。

2.采用单价计算的措施项目费,按照实际发生变化的措施项目按本规范第4.3.1 条的规
定确定单价。

3.按总价(或系数)计算的措施项目费,按照实际发生变化的措施项目调整,但应考虑承包人报价浮动因素,即调整金额按照实际调整金额乘以本规范第4.3.1 条规定的承包人报
价浮动率计算。

如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认,则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

4.2.3 如果工程变更项目出现承包人在工程量清单中填报的综合单价与发包人招标控制价相应清单项目的综合单价偏差超过15%,则工程变更项目的综合单价可由发承包双方调整。

4.2.4如果发包人提出的工程变更,因非承。

相关文档
最新文档