工程建设合同专用条款【合同范本供参考】
建设工程施工合同条款及格式(3篇)

第1篇一、合同双方基本信息1.1 发包方(以下简称“甲方”):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________1.2 承包方(以下简称“乙方”):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、工程概况2.1 工程名称:____________________2.2 工程地点:____________________2.3 工程规模:____________________2.4 工程类型:____________________2.5 工程建设规模:____________________2.6 工程总投资:____________________2.7 工程合同工期:____________________三、合同内容3.1 工程范围及质量要求3.1.1 乙方按照甲方要求,在合同约定的工期内完成工程范围内的施工任务。
3.1.2 工程质量标准应符合国家及地方相关法律法规、规范、标准的要求。
3.1.3 乙方应保证工程质量达到合同约定的质量标准,如因乙方原因导致工程质量不符合要求,乙方应承担全部责任。
3.2 施工图纸及资料3.2.1 甲方应按照合同约定的时间向乙方提供完整的施工图纸及资料。
3.2.2 乙方在收到施工图纸及资料后,应在规定的时间内完成施工图的审核及施工组织设计。
3.3 施工组织及进度3.3.1 乙方应按照合同约定的工期及施工组织设计进行施工。
3.3.2 乙方应按照甲方要求,在施工过程中及时汇报工程进度。
3.4 施工安全及环保3.4.1 乙方应严格遵守国家及地方有关施工安全及环保的规定,确保施工现场安全、环保。
建设工程施工合同条款(3篇)

第1篇一、合同双方1. 发包方:[发包方全称],以下简称“甲方”;2. 承包方:[承包方全称],以下简称“乙方”。
二、合同标的1. 工程名称:[工程名称];2. 工程地点:[工程地点];3. 工程规模:[工程规模];4. 工程类型:[工程类型]。
三、合同工期1. 合同工期自[开工日期]起至[竣工日期]止,共计[工期天数]天。
四、工程质量标准1. 工程质量标准应符合国家现行有关工程质量标准及设计文件要求;2. 乙方应严格按照设计文件、施工规范和施工图纸进行施工,确保工程质量。
五、工程款支付1. 甲方应按合同约定的时间和比例向乙方支付工程款;2. 工程款支付方式:[支付方式,如:按月进度支付、按形象进度支付等];3. 乙方应按照甲方要求提供相关工程进度报告和结算资料。
六、工程进度1. 乙方应按照合同约定的工期和工程进度计划进行施工;2. 乙方应确保工程进度与甲方要求相符,如因乙方原因导致工程进度滞后,乙方应承担相应责任。
七、工程变更1. 工程变更应经甲方同意,并签订书面变更协议;2. 工程变更费用由双方协商确定,并纳入合同总价。
八、违约责任1. 甲方违约责任:(1)未按时支付工程款,应向乙方支付违约金;(2)未按时提供施工图纸、技术资料等,应承担相应责任;(3)擅自变更工程内容、规模等,应承担相应责任。
2. 乙方违约责任:(1)未按时完成工程,应向甲方支付违约金;(2)工程质量不符合约定,应承担相应责任;(3)擅自变更施工方案、工艺等,应承担相应责任。
九、争议解决1. 双方应本着友好协商的原则解决合同履行过程中的争议;2. 如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
十、合同生效与终止1. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效;2. 合同履行完毕或经双方协商一致解除合同,本合同终止。
十一、其他1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充;2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
建设工程合同条款范文(5篇)

建设工程合同条款范文(5篇)发包方:________________承包方:________________为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。
一、工程名称:____________二、建筑面积(工程形式)____________三、施工地点:________________四、工期:1、开工:____年__月__日;2、竣工:____年__月__日;3、合同工期总共历时____天。
五、承包形式:________六、工程质量标准:________七、工程价款:共计人民币元。
八、付款方式:本合同生效后支付合同款项的__%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的__%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。
九、质保期:____年。
十、双方的责任义务1、发包方的责任义务①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。
解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务;③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护;⑤教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;十一、其他1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。
2、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。
协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。
3、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。
发包方:________________承包方:____________________年__月__日____年__月__日甲方:(发包方)______________________________乙方:(承包方)______________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。
建筑工程合同范本专用条款

建筑工程合同范本专用条款一、工程概况1.1 工程名称:XXXX建筑工程1.2 工程地点:XXXX地区1.3 工程规模:根据工程量清单及施工图纸所示1.4 工程性质:住宅楼/办公楼/商业楼等1.5 发包人:XXXX开发有限公司1.6 承包人:XXXX建筑工程有限公司二、工程承包范围2.1 承包范围包括:土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程、幕墙工程等施工图及工程量清单所含范围内的全部施工内容。
三、合同工期3.1 开工日期:根据双方协商确定3.2 竣工日期:根据双方协商确定3.3 计划工期:根据双方协商确定,以日历天计算。
四、质量标准4.1 工程质量标准应符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。
4.2 工程质量应满足设计文件及技术规范的要求。
五、合同价款5.1 合同金额:根据工程量清单及报价单所示的总价。
5.2 合同价款的支付方式:按照双方协商确定的支付条款执行。
六、组成合同的文件6.1 本合同协议书6.2 中标通知书6.3 投标书及其附件6.4 本合同专用条款6.5 本合同通用条款6.6 标准规范及有关技术文件6.7 图纸6.8 工程量清单6.9 工程报价单或预算书6.10 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、合同的履行7.1 承包人应按照合同约定的工程范围、质量标准、工期要求等完成施工任务。
7.2 发包人应按照合同约定的支付条款及时支付合同价款。
7.3 双方应共同参加工程验收,工程验收合格后,发包人应支付合同约定的尾款。
八、合同的变更和解除8.1 合同的变更应由双方协商一致,并签订书面变更协议。
8.2 合同的解除应由双方协商一致,并签订书面解除协议。
九、违约责任9.1 承包人未按照合同约定完成施工任务的,应承担违约责任。
9.2 发包人未按照合同约定支付合同价款的,应承担违约责任。
十、争议解决10.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
建筑工程合同专用条款范本

建筑工程合同专用条款范本第一条:合同当事人甲方(建设单位):___________乙方(承包单位):___________第二条:工程概况1. 工程名称:___________2. 工程地点:___________3. 工程规模:___________4. 工程内容:___________5. 工程质量要求:___________第三条:工程造价及支付方式1. 合同总价款为人民币(大写)_________元整。
2. 付款方式:- 预付款:甲方需在合同签订后____天内支付合同总价款的____%作为预付款。
- 进度款:根据实际完成的工程量按月支付。
- 竣工款:工程竣工验收合格后支付剩余款项。
第四条:工程期限1. 开工日期:____年____月____日2. 竣工日期:____年____月____日3. 工期延误:如因乙方原因导致工程延期,乙方需承担相应责任。
第五条:质量保证1. 乙方必须按照国家相关标准和规范执行施工,确保工程质量。
2. 工程竣工后,应通过甲方组织的验收。
第六条:变更与索赔1. 工程变更需双方协商一致,并签署书面补充协议。
2. 因不可抗力或其他非乙方原因导致的工程变更,乙方有权提出索赔。
第七条:违约责任1. 任何一方违反合同约定,应承担违约责任。
2. 如甲方未按时支付工程款,应按逾期金额的日千分之五支付违约金。
第八条:争议解决合同履行过程中发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至合同签订地人民法院诉讼解决。
第九条:其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。
第十条:附则1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同的解释权归甲乙双方共同拥有。
建筑工程专用条款简洁范本

建筑工程专用条款建筑工程专用条款1. 项目范围本合同适用于建筑工程中的所有工程范围和相关事项。
其中,工程范围包括但不限于建筑的设计、建设、材料采购、施工、安装及验收等。
2. 工程支付和结算2.1 工程支付的方式由甲方和乙方共同商定,包括工程进度支付和最终竣工结算等。
乙方须向甲方提供详细的支付申请,并随附相应的工程进度报告和施工质量检验报告。
2.2 工程结算包括工程量清单的编制和审查、工程变更的处理和结算、材料和设备的验收及质量问题的解决等。
工程结算应按照双方签订的合同内容和约定执行。
3. 施工质量和时间进度3.1 乙方应按照合同约定的施工质量标准进行施工,并承诺保证工程质量符合国家相关标准和规定。
3.2 工程的时间进度应按照合同约定的工期要求进行,如若乙方无法按时完成工程,应向甲方提前与其沟通,并获得甲方同意后进行调整。
4. 变更和索赔4.1 工程施工期间,若遇到不可抗力因素或其他合理的变更请求,乙方应及时向甲方提出变更申请,并提供详细的变更方案和预估成本。
4.2 乙方在工程施工过程中,如发现甲方提供的设计或材料存在问题,应及时向甲方提出并与其协商解决,如导致工程变更或增加成本,应通过协商解决。
4.3 如甲方需要对工程进行追加或减少,则应及时向乙方提出变更要求,并按照双方协商的方式处理。
5. 验收和保修5.1 工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工报告,并邀请甲方进行验收。
验收时,乙方应提供工程完备的施工文件和质量保证书等材料。
5.2 工程验收合格后,乙方应提供一定期限的工程保修期,确保工程质量和设备的正常运行。
在保修期内,如发现工程存在问题,乙方应及时进行维修或更换。
6. 违约和争议解决6.1 若一方发生违约行为,另一方有权向违约方提出书面警告,并要求其进行整改。
如违约方在合理期限内未能履行其义务,对方有权解除合同并要求违约方承担相应的违约责任。
6.2 合同履行过程中,如发生争议,双方应通过友好协商解决。
建筑工程合同范本专用条款

建筑工程合同范本专用条款第一条合同当事人1.1 本合同由以下双方签订:发包方(以下简称“甲方”):(填写发包方名称、地址、法定代表人等)承包方(以下简称“乙方”):(填写承包方名称、地址、法定代表人等)1.2 甲方同意将(具体描述工程项目)的施工任务发包给乙方。
第二条工程概况2.1 工程地点:(填写工程地点)2.2 工程规模:(填写工程规模描述)2.3 工程质量标准:(填写工程质量标准)2.4 工程造价:(填写工程造价约定)第三条工程工期3.1 开工日期:(填写开工日期)3.2 竣工日期:(填写竣工日期)3.3 合同总工期:(填写总工期天数)3.4 乙方应按照甲方的要求,合理安排施工进度,确保工程按时第四条质量管理4.1 乙方必须按照国家建筑工程质量标准和甲方提供的设计文件要求进行施工,确保工程质量。
4.2 乙方应建立健全的质量管理体系,确保工程质量符合国家和行业标准。
4.3 甲方可对工程进行质量监督和检查,如发现质量问题,乙方应负责及时整改。
第五条工程变更5.1 工程变更应经甲方书面同意,并签订书面变更协议。
5.2 变更后,乙方应按照新的工程量或变更后的设计文件进行施工。
5.3 如因工程变更导致工程造价或工期发生变化,双方应协商确定相应条款。
第六条分包管理6.1 乙方可以将部分非主体工程分包给具有相应资质的专业分包单位。
6.2 分包单位应接受乙方的管理,并对乙方负责。
6.3 如因分包单位原因造成工程质量等问题,乙方应承担相应责第七条进度款支付7.1 甲方应按合同约定支付进度款,支付时间为收到合格工程量报告后的(具体天数)内。
7.2 进度款支付比例:(填写支付比例)。
7.3 如因甲方原因导致工程进度款支付延迟,乙方有权顺延工期。
第八条竣工验收8.1 工程竣工后,乙方应通知甲方进行竣工验收。
8.2 竣工验收应依据国家建筑工程质量标准和甲方提供的设计文件进行。
8.3 竣工验收合格后,甲方出具验收合格证书,工程方可视为正式交付。
建设工程施工合同(通用条款)5篇

建设工程施工合同(通用条款)5篇篇1甲方(发包方):乙方(承包方):工程名称:工程地点:建筑面积:平方米;层数:层;建筑高度:米。
承包范围:施工图所示全部内容。
承包方式:包工包料。
质量等级:合格。
工程总价:(大写)元,(小写)元。
工期:天。
本合同由甲方委托,乙方中标,经双方协商一致,签订本合同。
一、词语涵义及合同文件1. 词语涵义建设工程施工合同中,下列词语和所用说明的涵义,除合同另有约定外,应具有本条所赋予的涵义:1.1 甲方:指合同中的发包方。
1.2 乙方:指合同中的承包方。
1.3 发包方(甲方):指与承包方签订施工合同的另一方。
1.4 承包方(乙方):指与发包方签订施工合同的另一方。
1.5 工程:指合同中所指的建筑物、构筑物或建筑群体。
1.6 施工图:指由发包方提供并经双方确认的施工图纸。
1.7 设计文件:指由发包方提供并经双方确认的设计文件。
1.8 工期:指发包方和承包方在协议中约定,用以完成全部施工工作的时间期限。
工期应按日历天数计算,篇2第一章合同协议1. 工程概况1.1 工程名称:XX市XX区XX保障性住房项目1.2 工程地点:XX市XX区XX街道1.3 工程内容:保障性住房建设,包括住宅、商业、配套设施等1.4 工程规模:总建筑面积约XX万平方米,其中住宅面积约XX 万平方米,商业面积约XX万平方米,配套设施面积约XX万平方米。
2. 承包方式2.1 本工程采用包工包料的方式,由承包方负责施工及材料供应。
2.2 承包方需按照施工图纸及施工规范要求进行施工,确保工程质量符合设计要求和相关标准。
3. 工期要求3.1 本工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日,计划竣工日期为XXXX年XX月XX日,合同工期为XX天。
3.2 承包方需按照工期要求合理安排施工进度,确保工程按时完成。
如遇不可抗力因素导致工期延误,承包方需及时通知发包方,并协商解决。
4. 质量要求4.1 本工程质量要求为合格。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第二节专用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义
1.1.2合同当事人和人员
1.1.
2.2发包人:
1.1.
2.6监理人:(监理单位全称)。
1.1.
2.8发包人代表:指发包人指定的派驻施工场地(现场)的全权代表。
姓名:。
职称:。
联系电话:。
电子信箱:。
通信地址:。
1.1.
2.9 专业分包人:指根据合同条款第15.8.1项的约定,由发包人和承包人以招标方
1
式选择的分包人。
1.1.
2.10 专项供应商:指根据合同条款第15.8.1项的约定,由发包人和承包人以招标方式选择的供应商。
1.1.
2.11独立承包人:指与发包人直接订立工程承包合同,负责实施与工程有关的其他工作的当事人。
1.1.3工程和设备
1.1.3.2永久工程:。
1.1.3.3临时工程:施工供水、供电、临时施工用房及设施。
1.1.3.4单位工程:指具有相对独立的设计文件,能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。
1.1.3.10永久占地:本合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11临时占地:本合同工程需临时占用的土地。
1.1.4日期
1.1.4.5缺陷责任期期限:24个月。
2
1.1.4.8保修期:是根据现行有关法律规定,在合同条款第19.7款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。
1.1.6其他
1.1.6.2材料:指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品(工程设备除外),包括合同中可能约定的承包人仅负责供应的材料。
1.1.6.3争议评审组:是由发包人和承包人共同聘请的人员组成的独立、公正的第三方临时性组织,一般由一名或者三名合同管理和(或)工程管理专家组成。
争议评审组负责对发包人和(或)承包人提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的期限内给出评审意见,合同双方在规定的期限内均未对评审意见提出异议时,评审意见对合同双方有最终约束力。
发包人和承包人应当分别与接受聘请的争议评审专家签订聘用协议,就评审的争议范围、评审意见效力等必要事项做出约定。
1.1.6.4除另有特别指明外,专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和(或)专用合同条款。
1.4合同文件的优先顺序
合同文件的优先解释顺序如下:
3
(1)合同协议书;
(2)中标通知书;
(3)投标函及投标函附录;
(4)专用合同条款;
(5)通用合同条款;
(6) 技术标准和要求;
(7) 施工图纸;
(8) 已标价工程量清单;
(9) 其他合同文件。
(说明:(6)、(7)、(8)填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单三者之一。
)
图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的,以其中要求较严格的标准为准。
合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分,其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。
4
1.5合同协议书
合同生效的条件:双方签字盖章。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
(1)发包人按照合同条款本项的约定向承包人提供图纸。
承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担。
(2)在监理人批准合同条款第10.1款约定的合同进度计划或者合同条款10.2款约定的合同进度计划修改后3天内,承包人应当根据合同进度计划和本项约定的图纸提供期限和数量,编制或者修改图纸供应计划并报送监理人,其中应当载明承包人对各区段最新版本图纸(包括合同条款第1.6.3项约定的图纸修改图)的最迟需求时间,监理人应当在收到图纸供应计划后3天内批复或提出修改意见,否则该图纸供应计划视为得到批准。
经监理人批准的最新的图纸供应计划对合同双方有合同约束力,作为发包人或者监理人向承包人提供图纸的主要依据。
发包人或者监理人不按照图纸供应计划提供图纸而导致承包人费用增加和(或)工期延误的,由发包人承担赔偿责任。
承包人未按照本目约定的时间向监理人提交图纸供应计划,致使发包人或者监理人未能在合理的时间内提供相应图纸或者承包人未按照图纸供应计划组织施工所造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。
5
(3)发包人提供图纸的期限:发包人与承包人签订合同协议3个工作日内。
(4)发包人提供图纸的数量:两套。
1.6.2承包人提供的文件
(1)除专用合同条款第4.1.10(1)目约定的由承包人提供的设计文件外,本项约定的其他应由承包人提供的文件,包括必要的加工图和大样图,均不是合同计量与支付的依据文件。
由承包人提供的文件范围:视具体施工情况由双方约定。
(2)承包人提供文件的期限:视具体施工情况由双方约定。
(3)承包人提供文件的数量:视具体施工情况由双方约定。
(4)监理人批复承包人提供文件的期限:视具体施工情况由双方约定。
(5)其他约定:视具体施工情况由双方约定。
1.6.3图纸的修改
监理人应当按照合同条款第1.6.1(2)目约定的有合同约束力的图纸供应计划,签发图纸修改图给承包人。
1.7联络
6
1.7.2联络来往函件的送达和接收
(1)联络来往信函的送达期限:合同约定了发出期限的,送达期限为合同约定的发出期
限后的24小时内;合同约定了通知、提供或者报送期限的,通知、提供或者报送期限即为送达期限。
(2)发包人指定的接收地点:发包人办公地点。
(3)发包人指定的接收人为:发包人指定的业主代表。
(4)监理人指定的接收地点:按监理合同约定。
(5)监理人指定的接收人为:按监理合同约定。
(6)承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。
承包人应在收到开工通知后3天内,按照合同条款第4.5.4项的约定,将授权代表其接收来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围通知监理人。
除合同另有约定外,承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。
(7)发包人(包括监理人)和承包人中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动,应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面方式通知另一方。
发包人(包括监理人)和承包人应当确保其各自指定的接收人在法定的和(或)符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的
接收地点,指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函构成拒不签收。
7。