建设工程市政道路设计合同模版
南京建设市政工程合同模板
南京建设市政工程合同模板甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：南京市XXX市政工程1.2 工程地点：南京市XXX区域1.3 工程内容：根据工程图纸及工程量清单所列明的全部工程内容1.4 工程规模：工程占地面积XXX平方米，总建筑面积XXX平方米1.5 工程质量标准：符合国家现行建筑工程质量标准及行业规范要求第二条合同价格2.1 合同总价：双方确认的工程量为依据，按照约定的单价计算得出，具体金额为人民币（大写）：元整（小写）：￥元。
2.2 合同价格组成：包括工程图纸及工程量清单所列明的全部工程内容的人工费、材料费、机械使用费、措施费、管理费、利润等。
2.3 合同价格的调整：合同履行过程中，如遇工程量增减、材料价格变动等不可抗力因素，双方可按约定的方法进行价格调整。
第三条合同工期3.1 工期要求：工程自开工之日起，至竣工交付之日止，工期为 XXX 天。
3.2 工期延误：乙方如不能按约定工期完成工程，应承担相应的违约责任。
第四条工程质量保修4.1 保修期限：工程交付使用后 XXX 个月内为质量保修期。
4.2 保修范围：包括但不限于工程图纸及工程量清单所列明的全部工程内容。
4.3 保修责任：乙方在保修期内对工程质量问题负责修复和更换，并承担相应费用。
第五条合同的履行5.1 甲方责任：（1）负责办理工程建设的相关手续，提供施工场地；（2）按约定支付工程进度款和竣工结算款；（3）提供工程设计图纸、技术要求及施工规范；（4）负责工程验收和交付使用。
5.2 乙方责任：（1）按约定完成工程设计图纸及工程量清单所列明的全部工程内容；（2）按约定质量标准完成工程，并承担相应质量责任；（3）按约定工期完成工程，并承担相应工期延误责任；（4）负责工程安全，按国家有关规定缴纳安全费用；（5）负责工程环保，按国家有关规定缴纳环保费用；（6）负责工程资料的整理和归档。
市政道路简单版的合同范本（通用4篇）
市政道路简单版的合同范本（通用4篇）市政道路简单版的篇1甲方(全称)：乙方(全称)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，就工程承包事项双方协商一致，订立本合同。
第一章工程概况及工程承包范围工程名称：置业有限公司工程地点____工程范围:____1、合同工期：20天，自____年11月2日-____年12月20日前完工。
2、工程质量等级：达到国家验收规范和合同附件要求。
第二章合同双方责任甲方责任：1、负责提供水电源接口，水电费由乙方负责。
2、甲供材范围：雨水篦、窨井框盖、波纹管。
甲供材料质量由甲方把关。
3、提供施工图纸与现场技术交底工作。
乙方责任：1、负责办理施工人员暂住手续及当地部门所需的其他手续。
2、严格按甲方规定的做法和规范等要求施工，负责现场整洁卫生、文明施工等要求。
3、乙方在进入施工现场后，应严格按照安全操作规范施工，负责施工范围内所有施工人员的生产安全管理，切实做好施工人员的安全防护工作。
若发生一切工伤事故的赔偿、医疗费及一切经济责任由乙方自负、并且由此导致的任何罚款均由乙方负责。
甲方不负任何人身安全责任。
4、乙方在施工过程中，应安排专业水电工按规范接电用电，严禁乱拉乱接用电。
若因违反操作规程用电而造成人身安全事故的，一切责任由乙方自负。
5、乙方的所有施工人员，含土方、商品砼等各种运输车辆及各种机械，在施工过程中应自觉遵守交通规则，否则造成的交通安全事故、肇事等一切责任由乙方负责。
甲方不负任何交通安全责任。
6、乙方每次整好路基待浇砼之前，应预先向甲方与监理报验，通过甲方与监理实地查验达到标准要求后，方可实施浇砼。
7、乙方对商品砼的质量必须分期分批做试块送检，检验费由乙方自负，凭检验合格证结账。
若造成c30商品砼试块送检不合格的，一切损失由乙方负责。
8、乙方将排污、排水等所有管道安装完毕，在路基整理压实后，应及时对所有管道做好检查通球、闭水(该闭水试验部分)试验等工作，保证所有管道畅通无阻;若乙方不及时查验而擅自浇砼，造成管道损坏、堵塞、水流倒灌等现象的，一切责任、一切经济损失由乙方负责。
市政道路工程合同范本
市政道路工程合同范本合同编号：__________甲方：（委托方名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方名称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟进行市政道路工程，现委托乙方承担该工程的施工任务，双方经友好协商，达成如下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：市政道路工程1.2 项目地址：1.3 项目范围：（具体工程范围及内容）第二条工程标准2.1 工程应符合国家相关法律法规和标准要求。
2.2 工程质量应符合相关行业标准和甲方要求。
第三条施工期限3.1 工程施工期限为______年月日至______年月日。
3.2 工程延期需提前书面通知对方，并经双方协商一致后方可延期。
第四条工程价款4.1 工程总价款为______元（大写：______）。
4.2 工程价款支付方式：（具体支付方式及时间节点）第五条工程保修5.1 工程竣工验收合格后，乙方应提供______年的免费维修保养服务。
第六条违约责任6.1 若任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
6.2 因不可抗力因素导致工程无法按期完成的，双方可协商解决，延期期限不得超过______个月。
第七条合同变更7.1 如有必要对合同内容进行变更，应经双方书面协商一致后方可变更。
第八条争议解决8.1 因履行本合同所发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交______仲裁委员会仲裁。
第九条合同生效9.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：日期：日期：以上为市政道路工程合同范本，如有任何疑问或需要进一步咨询，请随时与我联系。
市政道路工程设计合同
市政道路工程设计合同甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）鉴于甲方拥有市政道路工程设计需求，乙方具备相关资质和经验，双方经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的和范围1.1 甲方委托乙方进行市政道路工程的设计工作，具体包括道路平面布置、标线设计、交通组织设计、交通信号设计等项目。
1.2 乙方应根据甲方的需求和相关法律法规，对市政道路工程进行设计，并提供符合国家标准和规范要求的设计图纸与文件。
第二条设计要求2.1 乙方应严格按照国家相关标准和规范要求进行设计工作，确保设计结果满足甲方的技术、经济和质量要求。
2.2 乙方应听取甲方的意见和建议，并在设计过程中及时作出调整与修改。
第三条工作进度与付款方式3.1 乙方应在签订合同后的XX天内提交设计方案和初步设计报告，并根据甲方的意见进行修改。
3.2 甲方应在收到设计方案和初步设计报告后的XX天内提出修改意见，乙方应在XX天内作出相应修改。
3.3 乙方应在甲方对最终设计报告确认后的XX天内提交完整的设计图纸和相关文件，甲方在接到成果后的XX天内进行验收。
3.4 甲方应按照以下方式支付相应费用给乙方：（1）设计方案和初步设计报告提交后，支付合同金额的30%作为预付款；（2）设计图纸和文件提交后，支付合同金额的60%作为尾款；（3）验收合格后，支付合同金额的10%作为质保金。
第四条保密条款4.1 双方在合同履行过程中应互相保守商业秘密，不得将涉及甲方的商业信息泄露给第三方。
4.2 合同终止后，双方仍应继续履行保密义务，不得将任何涉及对方的商业信息进行披露、散布和使用。
第五条违约责任5.1 如因乙方原因导致设计质量不达标或未按照合同约定的进度完成工作，乙方应在收到甲方通知后立即进行整改，费用由乙方承担。
5.2 如因甲方原因导致设计工作无法按时启动或无法完成，甲方应向乙方支付已经发生并经合理计算后的相关费用。
5.3 如因一方违约，导致合同无法继续履行，违约方应向对方支付相应的违约金，并承担由此带来的其他经济损失。
谁有市政工程设计合同范本
谁有市政工程设计合同范本合同前言在合同的开篇部分，通常会阐述合同的目的、参与方以及合同的法律依据。
例如：本合同由甲方（委托方）与乙方（设计方）根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，基于平等、自愿的原则订立，旨在明确双方在XX市政工程设计项目中的权利、义务与责任。
合同第一部分：项目基本信息在此部分，需要详细描述项目的基本情况，包括但不限于：- 项目名称- 项目地点- 设计范围与内容- 设计标准与要求- 设计周期与节点例如：项目名称：XX市中心区道路改造工程设计项目地点：XX市中心区设计范围：包括道路、排水、交通、绿化等综合设计设计标准：符合国家及地方相关设计规范和标准设计周期：自合同签订之日起至XX年XX月XX日完成全部设计工作第二部分：双方权利与义务此部分应详细列出甲方和乙方的权利与义务。
例如：- 甲方有权监督乙方的设计进度和质量，有义务按时支付设计费用。
- 乙方负责提供符合要求的设计服务，保证设计成果的及时交付。
第三部分：费用支付与结算在这一部分，需要明确设计费用的计算方式、支付时间点以及结算方法。
例如：设计费用根据实际完成的工作量按XX元/平方米的标准计算，分阶段支付，具体如下：- 初步设计完成后支付30%- 施工图设计完成后支付50%- 竣工验收合格后支付剩余20%第四部分：违约责任与争议解决应当约定双方违反合同条款时的责任以及发生争议时的解决途径。
例如：如一方未能履行合同约定的义务，应当承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
如双方发生争议，应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
合同结尾在合同的双方应当签字盖章确认合同内容。
例如：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
市政工程合同范本十篇
市政工程合同范本十篇市政工程合同范本十篇市政工程合同范本篇1 发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)本着平等、诚信、互利、自愿的原则，甲方现将重庆市北碚十里温泉城运河核心片区(一期)市政景观道路工程管网工程安装承包给乙方，结合本工程实际情况，经双方共同协商，达成如下协议：一、承包方式：乙方包工包料，甲方提供住宿;乙方生活费用自理)。
乙方负责一切工具、机具及设备有(夯实机、安全帽等需乙方携带或购买的零星材料、工具)，水电费及基坑开挖由甲方负责。
二、承包内容：1、污水检查井、雨水检查井施工;2、经甲方机械开挖至设计基地后，由乙方负责基坑清渣、夯实(工具自备)。
3、乙方自行购买检查井施工所需的砌块、砂、石粉、爬梯，并提供相关材料的合格资料(井盖除外，由甲方购买乙方负责安装)三、承包单价及付款方式：1、承包单价：520.00元(1)以上单价均含有人工费、工具、材料费、夜间加班费、各种安全技术措施处理费、劳保费、材料转运费。
劳务班组保险费、医疗养老费、管理费、税费。
施工中的材料转运及其它费用甲方不再承担。
(2)除大的结构变更和大范围的建筑变更(每次变更的劳务费用在20__元以上)以外，其余设计变更导致成本增减均不作调整。
注：以上条款价格均包括：本合同的全部工作内容(所有零星工程量等均执行本单价)和约定条件(含工用具、清洁等)，即无任何计时工(承包范围外除外)以及完成合同内容所需的直接费、间接费(如管理费、利润、劳保费用、各项补贴、税金、机具费、安全文明施工费、利润、风险等)。
2、付款方式：四、质量要求严格按设计图纸、施工规范、公司质量标准及相关要求进行作业，各种偏差必须在允许范围内。
如未合格造成甲方砼量等的增加，其损失由乙方负责，甲方按实际损失金额在工程款中扣除。
五、安全要求1、乙方必须遵守公司和项目管理的各项安全制度，定时对工人进行安全、法制教育，甲方对违犯制度规定的进行罚款处理，如多次违犯甲方有权清理出场。
2024年道路工程合同范文
2024年道路工程合同范文合同编号：____-001甲方：道路建设局乙方：xxxx建筑公司鉴于甲方为推动城市交通建设，提升交通网络的建设质量和效益，现面向社会公开招标进行道路工程的施工合同签订，双方达成以下协议：第一条合同规定1.1 本合同为《中华人民共和国合同法》规定的合同，按照甲乙双方自愿、平等、公正原则订立。
1.2 根据双方的需求和协商一致，乙方将负责甲方委托的道路工程施工，具体工程内容详见附件一《道路工程设计方案》。
1.3 项目工程费用为人民币xxxx万元，乙方应按照工程进度和质量完成相应工序，并按合同约定向甲方报账。
第二条工程范围2.1 本工程的范围包括但不限于道路土方开挖、路基填筑、硬质路面铺设等工程内容。
2.2 工程开始日期为合同签订之日起，预计工期为xxx天。
第三条交付标准3.1 乙方按照附件一《道路工程设计方案》的要求进行施工，保证工程质量符合国家相关标准和规范。
3.2 乙方应负责工程施工中的安全防护工作，确保施工过程中不发生事故。
3.3 乙方施工完成后，甲方将派专业人员进行验收，如发现质量问题，乙方应承担修复责任。
第四条工程费用支付4.1 工程费用总额为人民币xxxx万元，根据工程进度的完成情况，乙方每完成一个工序向甲方报账，并提供相应的验收资料。
4.2 甲方在合理时间内对报账进行审查，如符合要求，将按合同约定的支付方式及时支付工程费用。
第五条保证金及延期责任5.1 乙方应在合同签订之日起xxx个工作日内，向甲方缴纳保证金人民币xxxx万元，作为乙方履行合同义务的保证。
5.2 如乙方未按时完成工程，甲方有权要求乙方支付相应的违约金，并有权解除合同，保证金不予退还。
第六条违约责任6.1 除非因不可抗力导致无法履行合同义务外，一方未履行合同义务，应承担违约责任。
6.2 如甲方未按时支付工程费用，乙方有权要求甲方支付相应的滞纳金。
第七条知识产权及保密7.1 双方在履行本合同过程中产生的技术、经营和商业秘密均应予以保密，未经对方书面许可，不得向第三方披露或使用。
市政合同（精选8篇）
市政合同（精选8篇）市政合同篇1发包单位： (以下简称甲方) 承包单位： (以下简称乙方)一、工程名称：二、工程地点：三、工程承包内容：路面的恢复及道路的改造四、承包方式：沥青、水稳道路包工包料，砌井、砌墙部分、花砖、路崖、水泥及井管道材料由甲方提供。
五、结算方式：1、承包单位经市场政工程经济管理站审定的取费类别和甲方制定的价格为依据(1.沥青路面每平方米95元。
结构层：6公分粗料;4公分细料。
2.水稳层每平方米30元。
结构层：水稳层20公分。
3.水稳层沥青路面每平方米125元。
结构层：水稳层20公分，沥青层10公分，以上均为发票价。
4.面包砖铺设8元/m2人工费，路崖8元每延米人工费。
5.其它甲方指定的零星项目按照甲方指定的道路下水工程合同为依据进行结算。
)2、工程预算造价：约为壹佰捌拾万元整，改造总面积约为20xx0平方米。
结算以实际工程量和项目，作为结算依据。
3、付款方式：合同签订后，甲方按工程总预算造价的30%付给乙方备料款、工程进度款，待工程竣工验收合格后付足工程结算造价的95%，余5%作为保修金，五年后经甲方再次复验工程无质量问题一次性付清余款。
4、本工程竣工后，15日内双方搞完结算。
支付到总工程结算造价95%。
六、约定事项1、开工前，甲方负责完成“三通一平”前期工程(即水通、电通、路通、施工现场等)并组织有关对施工图纸，设计技术资料进行审定，办理施工临时设施范围内，土地租用等有关事项、申请施工执照、确定工程水准点和座标控制点、乙方要严格按照审定后的施工图和有关技术资料进行施工。
对水准点、座标控制点要妥善保存、以备后用。
2、本工程主要部分乙方必须自行完成，不得转包。
部分专业项目实际分包时，其一切质量、技术、经济责任，由乙方向甲方负责。
施工前乙方编制的施工组织设计(一般工程)由甲方组织设计单位、施工单位等。
共同审定，重要工程要经市城建委(计建处)审批。
3、本工程如发生设计变更时，需另行预(结)算，经建设单位同意后，到甲方项目部办理增减变更签证。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程设计合同
工程名称：
工程地点：
合同编号：
设计证书等级:
发包人：承包人:
签订日期:
发包人：
承包人：
发包人委托承包人承担XX道路建设工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：
1.1现行《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程设计市场
管理规定》等相关法律法规。
1.2国家及地方现行有关建设工程设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
1.4发包人对工程的要求和标准符合国家现行相关标准。
第二条承包范围：
2.1本项目规划红线范围内的方案设计。
设计范围为：工程红线范围内的需涉及的所有建筑设计（完
成工程竣工验收所必须的所有建筑设计），包括但不限于以下内容：
第三条发包人应向承包人提交的有关资料及文件：（发包人根据项目要求设定）
第四条承包人应向发包人交付的成果数量及进度要求
若未按上表规定时间提交相应成果的，每延误天发包人有权扣除承包人设计费人民币万元。
第五条合同价款与支付
5. 1设计费用
本合同设计收费签约合同价：人民币：（丫元）,大写：（）（本合同最终设计
5. 2支付方式
发包人应按合同条款的有关规定，按时向承包人支付设计费用
5. 3支付时间
发包人应按合同书规定的时间支付设计费用。
承包人应在每一阶段工作完成
后的15日内提出付款
申请，设计费支付进度详见下表：
第六条 双方责任
6.1发包人责任
6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向承包人提交资
料及文件，但发包
人不对其完整性、正确性负责，发包人不得要求设计人违反国
家有关标准进行设计。
6.1.2除施工图审查合格后因政策法规、用地条件、规划要求等不可抗力造
人不承担在本项目竣工验收合格前的其它任何变更设计费用。
6.1.3发包人应保护承包人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、
计算软件和专利技
术。
未经承包人同意，发包人对承包人交付的设计资料及文件 不得擅自修改、复制或向第三人转让
或用于本合同外的项目。
6.1.4发包人负责办理设计文件的技术审查和行政审查，并有权要求承包人 配合。
6.1.5承包人在不违反设计规范前提下，根据甲方要求及有关主管部门意见
成的变更外，发包
进行施工图设计修
方修改要求均以书面传真方式确认。
6.1.6业主有权对承包人承担在本合同约定的工作范围和内容
（合同）中的设
计工作做出适当地调整，因新增的工作量造成设计费增加的，设计费不再进行调整，承包人应当无
条件接受。
若因业主、规划等原因导致项目规模、投资额减小，引发的设计修改、变更或减少设计
相应设计费占到本合同设计费总额10%具
体缩减金额经甲乙双方协商后另行签订补充协议。
6.2 承包人责任：
621 承包人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
6.2.2 设计采用的主要技术标准是：根据国家、省、市现行相关设计规范、规定执行。
6.2.3 设计合理使用年限为50 年。
6.2.4 承包人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.5 承包人应全力配合发包人办理设计文件的技术审查和行政审查。
6.2.6 承包人应按发包人要求的数量提供所有为完成设计所必需的研究试验阶段性或成果性报告，接受发包人或上级主管部门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。
发包人要求设计人派专人根据需要及时到施工现场进行配合与解决有关问题：
（1 ）开工前在发包人指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作；
（2）在发包人规定的时间内有能力及时处理与解决施工中与设计有关的问题；
（3）在发包人规定的时间内积极配合发包人对施工及设计方案进行优化设
计；
（4 ）参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案；
（5）参加本工程的交工、竣工验收，并配合质量监督部门校核工程是否按施工图设计施工。
若发包人在工作中发现设计代表不称职或有违法行为时，有权提出更换，承包人应在发包人提出更换通知的7 天内完成更换工作并使发包人满意。
6.2.7 承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。
如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。
6.2.8 重大设计需要修改变更的，承包人接到发包人通知后，主设计师须在
48 小时内到场，一般变更在3 个工作日内作出变更修改设计，提交给发包人，。