小区样板间协议书
小区样板间协议书
小区样板间协议书合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系方式：__________乙方：__________地址：__________联系方式：__________鉴于甲方为__________（小区名称）的开发商，乙方为参与该小区样板间设计的乙方，为了保证双方在样板间设计、施工、交付等环节的权益，经双方友好协商，特订立本协议书。
一、样板间设计1.1 乙方根据甲方的要求，为甲方提供符合规划、设计要求及甲乙双方约定的样板间设计方案。
1.2 乙方应向甲方提供完整的设计文件，包括设计说明书、施工图纸、效果图等。
1.3 乙方应保证设计方案的原创性和合法性，不得侵犯他人的知识产权。
1.4 乙方在设计过程中应充分考虑甲方提出的功能需求、预算等条件，确保设计方案的可行性。
二、样板间施工2.1 乙方按照双方确认的设计方案进行施工，确保施工质量符合国家相关标准和甲乙双方的要求。
2.2 乙方应按照约定的工期完成施工，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方说明并征得甲方同意。
2.3 乙方应承担施工过程中的安全责任，确保施工现场的安全，防止意外事故的发生。
2.4 乙方应保证施工材料和工艺的环保性，符合国家环保要求。
三、样板间交付及验收3.1 乙方在施工完成后，应向甲方提供完整的施工资料，包括施工图纸、施工记录、材料合格证等。
3.2 甲方应在约定的时间内对样板间进行验收，如有不符合合同约定的部分，甲方有权要求乙方进行整改。
3.3 乙方应在验收合格后，向甲方提供样板间的使用和维护手册。
四、合同价款及支付4.1 本合同的价款为人民币__________元（大写：____________________________元整）。
4.2 甲方应按照双方约定的付款节点向乙方支付合同价款。
4.3 乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付价款。
五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
小区样板间合作合同协议书
合同编号：____甲方（房地产开发公司）：____乙方（样板间设计及装修公司）：____根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方的小区样板间设计、装修及展示等相关事宜，达成如下协议：一、项目概述1.1 甲方作为某小区的开发商，拟建设一批高品质的住宅样板间，以展示小区的整体品质和居住环境，吸引购房者。
1.2 乙方具有丰富的样板间设计及装修经验，愿意为甲方提供专业的设计及装修服务。
二、合作内容2.1 乙方负责甲方小区样板间的设计、装修及布置工作，包括但不限于室内设计、装修施工、家具家电配置、装饰品选购等。
2.2 乙方应根据甲方的要求，提供符合小区定位、风格及功能需求的设计方案，并在甲方确认后进行施工。
2.3 乙方应保证样板间的装修质量，确保装修工程的安全、环保、美观及实用性。
2.4 乙方应在合同约定的时间内完成样板间的装修工作，并配合甲方进行展示及销售。
三、合作期限3.1 本合同自双方签订之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。
3.2 乙方应在合同有效期内完成样板间的设计、装修及布置工作。
四、费用及支付4.1 甲方应支付乙方的服务费用，具体金额及支付方式如下：（1）设计费：人民币____元；（2）装修费：人民币____元；（3）其他费用：如有其他费用发生，双方可另行协商确定。
4.2 甲方支付乙方费用的时间及方式如下：（1）设计阶段：甲方在乙方提供设计方案并经甲方确认后，支付设计费的50%；（2）装修阶段：甲方在乙方完成装修工程并验收合格后，支付装修费的50%；（3）全部费用支付完毕后，甲方应向乙方提供正式的发票。
五、权利义务5.1 甲方应向乙方提供完整的设计及施工资料，包括但不限于小区规划、建筑结构、水电布局等。
5.2 甲方应积极参与到设计及装修过程中，对乙方的工作进行监督和指导，确保样板间的品质。
5.3 乙方应按照甲方的要求，按时完成设计及装修工作，并保证装修质量。
样板房合作协议5篇
样板房合作协议5篇篇1样板房合作协议甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（姓名）联系方式：（电话号码）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（姓名）联系方式：（电话号码）鉴于甲方为开发商，拥有一定的房地产项目资源，乙方为装修公司，拥有一定的装修设计及施工经验，双方在互利共赢的基础上，经友好协商，达成如下合作协议。
一、合作内容1.1 甲方将向乙方提供开发商的房地产项目中的样板房，并授权乙方进行装修设计及施工工作。
1.2 乙方承诺按照甲方的设计要求，完成样板房的装修工作，并在约定时间内交付给甲方。
1.3 乙方在装修设计及施工过程中，应当保证装修质量，确保符合甲方的要求。
二、合作期限2.1 本协议从双方签署之日起生效，有效期为（具体时间），如需延长合作期限，需经双方协商一致。
2.2 在本协议有效期内，双方应当按照约定完成合作内容，保证合作顺利进行。
三、费用结算3.1 甲方应当按照双方约定的费用标准，及时支付样板房装修所需费用。
3.2 乙方应当按照双方约定的费用标准进行装修设计及施工，并正确报销相关费用。
四、保密条款4.1 双方应当对在合作过程中获取的商业机密和保密信息进行保密，未经对方同意不得向第三方披露。
4.2 在本协议终止后，双方仍应当继续履行保密条款，确保保密信息不被泄露。
五、违约责任5.1 在合作过程中，任何一方违反本协议的约定，应当承担相应的违约责任，给对方造成损失的，应当进行赔偿。
5.2 如因不可抗力或其他不可控制因素导致合作无法进行，双方应当及时通知对方，协商解决方式。
六、协议修改6.1 在本协议有效期内，如需修改协议内容，双方应当经过友好协商，达成一致意见后签订书面补充协议。
6.2 补充协议的内容具有与本协议相同的法律效力。
七、争议解决7.1 双方因本协议的解释或履行发生争议时，应当首先通过友好协商解决。
7.2 协商不成时，应当提交有管辖权的人民法院解决。
八、协议终止8.1 本协议有效期届满，双方未经续签的，本协议自动终止。
样板房合作协议7篇
样板房合作协议7篇篇1甲方（主办方）：__________地址：__________法定代表人：__________联系方式：__________乙方（合作方）：__________地址：__________法定代表人：__________联系方式：__________鉴于甲、乙双方共同意愿，为共同打造优秀的样板房项目，双方根据平等、自愿、互利的原则，达成以下合作协议：双方通过合作，共同打造具有示范效应的样板房，提升双方在房地产行业的品牌影响力和市场竞争力。
二、合作范围1. 合作项目：__________样板房项目。
2. 合作内容：包括样板房设计、装修、展示、推广等方面的合作。
3. 合作期限：自本协议签订之日起至项目结束为止。
三、合作模式1. 甲方负责提供样板房项目资源，包括场地、配套设施等。
2. 乙方负责样板房的设计、装修、展示及推广等工作，并提供专业团队进行实施。
3. 双方共同确定合作细节，包括设计方案、装修标准、展示内容等。
4. 利润分享：双方按照约定的比例分享项目利润。
1. 甲方保证提供的项目资源合法、有效，并符合乙方设计要求。
2. 乙方保证具备相应的设计、装修、展示及推广能力，并按照约定的时间和质量标准完成合作任务。
3. 双方应互相支持，共同推进合作项目，确保合作顺利进行。
4. 双方在合作过程中应遵守法律法规，不得损害对方合法权益。
五、项目执行1. 双方共同制定项目计划，明确时间节点和阶段目标。
2. 双方应定期召开项目进展会议，及时沟通合作进展和存在的问题。
3. 乙方应按照设计方案和装修标准进行施工，确保质量和进度。
4. 甲方应提供必要的支持和协助，确保乙方工作顺利进行。
六、知识产权保护1. 双方在合作过程中产生的知识产权归属问题，应按照相关法律法规进行界定。
2. 双方应保护对方的商业秘密和知识产权，不得将相关信息泄露给第三方。
七、违约责任1. 若甲方提供的项目资源存在瑕疵或违法情况，导致合作无法进行的，甲方应承担相应责任。
样板间业主协议书范本
样板间业主协议书范本甲方（样板间提供方）：_________________________乙方（样板间业主）：_________________________鉴于甲方为展示其开发项目，特设立样板间供公众参观，乙方作为样板间业主，同意将其物业作为样板间使用。
为明确双方权利义务，经友好协商，达成如下协议：1. 样板间用途：甲方有权在协议期内使用乙方物业作为样板间，供潜在购房者参观。
2. 使用期限：样板间使用期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
3. 维护责任：甲方负责样板间的维护和保养，确保样板间设施设备完好，使用期间如发生损坏，甲方负责修复或赔偿。
4. 保密条款：甲方应保证在样板间展示期间，不泄露乙方的任何个人信息。
5. 业主权益：样板间展示期间，乙方有权随时进入样板间检查，但需提前通知甲方。
6. 业主补偿：甲方同意在样板间使用期间，向乙方支付补偿金，具体金额为每月人民币____元，支付方式为每月____日前转账至乙方指定账户。
7. 协议终止：如遇不可抗力或其他双方同意的情况，任何一方均可提前终止本协议，但需提前____天书面通知对方。
8. 违约责任：如一方违反本协议约定，需向对方支付违约金，违约金金额为违约行为发生时样板间使用期限内补偿金总额的____%。
9. 争议解决：本协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
10. 其他：本协议未尽事宜，双方可另行协商确定，并以书面形式作为本协议的补充。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_________________________代表签字：_________________________日期：____年____月____日乙方（签字）：_________________________日期：____年____月____日。
小区做样板间合作协议书范文
小区做样板间合作协议书范文甲方（开发商）：_________________________地址：_________________________________电话：_________________________________法定代表人：___________________________职务：_________________________________乙方（施工方）：_________________________地址：_________________________________电话：_________________________________法定代表人：___________________________职务：_________________________________鉴于甲方为小区开发商，乙方为具有相应资质的施工方，双方本着平等互利的原则，就甲方小区样板间施工事宜达成如下协议：第一条合作内容1.1 甲方委托乙方负责小区样板间的施工工作，包括但不限于室内装修、家具摆放、装饰物品布置等。
1.2 样板间的具体位置为：_________________。
1.3 乙方应按照甲方提供的样板间设计图纸及施工要求进行施工。
第二条施工要求2.1 乙方应保证施工质量符合国家及行业标准，且不得低于甲方的设计要求。
2.2 乙方应确保施工安全，遵守甲方施工现场的安全规定。
2.3 乙方应按照甲方的施工进度要求，合理安排施工计划，确保按时完成施工任务。
第三条材料供应3.1 乙方负责样板间施工所需的所有材料采购，材料应符合甲方的设计要求及国家质量标准。
3.2 乙方应在材料进场前向甲方提供材料样品及质量证明文件，经甲方确认后方可使用。
第四条施工期限4.1 乙方应自合同签订之日起____天内完成样板间的施工工作。
4.2 如遇不可抗力因素导致施工延期，乙方应及时通知甲方，并提供相应的证明材料，双方协商解决。
2024年-样板间协议书(最新)
样板间协议书（最新）尊敬的各位业主：感谢您选择本楼盘，为了保障您的权益，特制定本样板间协议书。
本协议书旨在明确双方的权利和义务，确保双方在购房过程中的权益得到充分保障。
请您在签订正式购房合同前，仔细阅读本协议书，并对其内容予以确认。
第一条样板间展示1.1本楼盘设置有样板间，供购房者参观、参考。
样板间所展示的户型、结构、面积、装修等均为参考，不作为购房合同的一部分。
第二条户型及结构2.1购房者所选户型及结构以本楼盘销售中心公示的户型图为准。
户型图所示面积仅供参考，实际面积以产权登记面积为准。
2.2户型及结构在合同签订后，不得随意变更。
如购房者确需变更，应与开发商协商一致，并签订书面变更协议。
第三条房屋装修3.1购房者在签订购房合同前，应充分了解房屋装修标准。
房屋装修标准以本楼盘销售中心公示的装修清单为准。
3.2装修过程中，购房者有权对装修质量进行监督。
如发现质量问题，购房者有权要求开发商整改，直至符合合同约定。
第四条交付时间及条件4.1房屋交付时间以购房合同约定为准。
购房者应按照合同约定的时间办理交付手续。
4.2交付条件包括但不限于：房屋主体结构验收合格、装修工程验收合格、公共设施配套齐全等。
第五条物业管理5.1购房者应遵守本楼盘的物业管理规定，按时缴纳物业管理费。
5.2开发商选聘的物业管理公司应提供优质的物业管理服务，确保小区的安全、卫生、绿化等。
第六条违约责任6.1双方应严格履行本协议书的约定。
如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金。
6.2违约金数额及支付方式由双方协商确定。
如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。
第七条争议解决7.1本协议书在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。
7.2本协议书的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。
第八条其他约定8.1本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2本协议书自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（开发商）：________________乙方（购房者）：________________签订日期：________________请您在签订本协议书前，仔细阅读并充分理解各条款内容。
样板房合作协议经典版6篇
样板房合作协议经典版6篇篇1甲方（全称）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方法人电话]乙方（全称）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方法人电话]鉴于甲、乙双方共同致力于提升样板房的品质与服务，本着公平、互利的原则，经友好协商，达成以下合作协议：一、合作事项与目标甲乙双方在样板房项目上的合作，旨在共同打造高品质的样板房展示，提升双方在房地产领域的品牌影响力。
具体合作事项包括但不限于：样板房设计、装修、展示及后期服务等。
双方共同的目标是为购房者提供优质的居住体验。
二、合作内容及分工1. 设计方案：双方共同商议并确定样板房的设计风格及设计方案，甲方提供基本户型，乙方提供专业设计意见并优化设计。
2. 装修施工：乙方负责样板房的装修施工工作，保证工程质量和进度；甲方提供必要的支持与协助。
3. 展示布置：双方共同确定样板房的展示内容、布局及宣传策略，确保展示效果符合双方预期。
4. 后期服务：乙方负责样板房的维护工作，提供必要的售后服务；甲方协助处理与客户间的协调问题。
三、合作模式与费用承担1. 甲乙双方按照约定比例共同承担样板房项目的投资费用，包括但不限于设计费、装修费、展示费及其他相关费用。
具体费用承担比例及支付方式双方另行签订补充协议约定。
2. 双方确认，除上述投资费用外，不得收取其他额外费用。
如遇特殊情况需收取额外费用，双方应事先书面确认。
四、知识产权归属1. 双方共同拥有的样板房设计成果的知识产权归双方共同所有。
未经对方书面同意，任何一方不得擅自使用或授权第三方使用。
2. 双方均有权在项目宣传中合理使用样板房的相关图片、资料等，以推广合作项目。
五、保密条款1. 双方应对合作过程中涉及的商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露或用于其他用途。
2. 保密信息包括但不限于设计方案、施工图纸、成本信息、客户信息等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
协议书
甲方：宜昌怡萧建材商行
乙方：
经甲乙双方友好协商，就处的房间作为怡萧行的样板间达成以下协议：
一、样板间优惠价格
整体衣柜（按展开面积计算）：
欧洲饰面板148.00元/㎡（18MM）
上海合资板125.00元/㎡（18MM）
滑动门
经典X型原价598.00元/㎡-1098.00元/㎡
每平方优惠118.00元/㎡
月半弯型原价498.00元/㎡-998.00元/㎡
每平方优惠120.00元/㎡
二、乙方不得将甲方的样板间的产品销售价格向非居住在样板间的其他人士透露，如有发现，甲方有权将乙方所购的所有怡萧行产品撤回，乙方不得进行阻止，且甲方不需要偿还乙方货款，其货款作为甲方商业机密被透露的损失的补偿。
三、在所有产品安装完毕后的三个月内，乙方须提供其房间作为甲方的样板间进行展示。
四、甲方须在不影响乙方正常生活的情况下，提前电话预约乙方，并得到乙方同意后，方可安排客户参观乙方样板间。
五、甲乙双方须共同遵守本协议的相关内容，不得违反。
六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：乙方：
日期：日期：。