建设工程施工合同(GF--1999--0201)完整版
建筑工程施工合同示范文本(GF-1999-0201)
建造工程施工合同示范文本(GF-1999-0201) 建造工程施工合同甲方（建设单位）：乙方（承包单位）：依据《中华人民共和国建造法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律、法规规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，经商议一致，签订本合同。
一、工程名称、地点、范围和工期工程名称：工程地点：工程范围：工期：二、施工标准、质量和安全管理1. 本工程按照（国家标准、行业标准、设计文件等）执行。
2. 施工过程中要保证施工质量，执行质量控制计划，按照有关规定进行检测和验收。
3. 施工现场要执行安全生产管理制度，保障施工人员安全，遵守有关安全技术规程和操作规程，严禁违章作业。
三、工程价款和付款方式1. 工程总价款为________万元，按照以下方式付款：（1）前期工程设计、招标代理、开工前准备工程、施工过程中的阶段款项，按照 ______:______:______:_____的进度支付。
（2）工程竣工验收合格后，结算最后一笔款项。
2. 工程变更费用及结算问题，在双方商议后另行签订补充协议。
四、工程设备、材料和管理1. 工程所需的设备、材料按照工程标准选用，符合国家有关标准和规定，必须质量过关，保证安全和可靠性。
2. 设备、材料的选用、使用和管理要符合相关规定，必须经过验收合格后才干使用。
五、工程税金和其他费用1. 工程价格不在含税之外，乙方应按照国家相关规定进行纳税。
2. 工程实施过程中所发生的其他费用，由甲方和乙方共同商议解决。
六、违约责任1. 甲方违约情况：甲方未能按照协议约定支付工程款时，应按照合同约定承担罚款责任。
2. 乙方违约情况：乙方未能按照协议约定完成工程，不符合质量标准、有质量问题时，应承担返工或者赔偿责任。
七、争议解决因本工程发生的争议，双方应本着友好商议的精神进行商议解决，商议不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
八、合同生效方式本合同自双方签字盖章之日起生效，合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。
建设工程施工合同(GF-1999-0201)
建设工程施工合同(GF-1999-0201) 第一章总则
第一条合同的目的和范围
第二条定义和解释
第三条合同的性质
第四条知识产权
第二章合同的缔结
第五条合同的签署
第六条合同的生效
第七条合同的变更
第八条合同的解除
第三章工程内容与质量要求
第九条工程范围
第十条工程质量要求
第十一条工程变更管理
第十二条工程验收与交付
第四章工期与进度管理
第十三条工期的确定与调整
第十四条工期进度的计划与控制第十五条工期延误的处理
第五章工程价款与支付方式
第十六条工程价款及支付方式第十七条工程价格调整
第十八条工程款项的支付周期第十九条工程款项的支付条件第六章合同履行保证
第二十条担保方式和范围
第二十一条违约责任
第二十二条合同的终止与解除第二十三条保密条款
第七章合同的争议解决
第二十四条合同争议的解决方式第二十五条争议解决的法律适用第二十六条诉讼管辖
附件：
1. 工程图纸
2. 材料清单
3. 技术规范
4. 进度计划
法律名词及注释：
1. 合同：指合同内容中的规定，包括附录、修改及补充。
2. 合同生效：指合同各方均签署，并经法定程序或约定生效的状态。
3. 工程范围：指工程施工合同约定的具体工作内容和任务。
4. 工期：指合同中规定的工程施工开始和结束的日期或期限。
5. 工程价款：指工程施工合同约定的付款金额。
建设工程施工合同(GF-1999-0201)
建设工程施工合同(GF-1999-0201)建设工程施工合同(GF-1999-0201)【合同编号】：GF-1999-0201【甲方】：（以下简称甲方）【地址】：【法定代表人】：【联系人】：【联系电话】：【电子邮箱】：【乙方】：（以下简称乙方）【地址】：【法定代表人】：【联系人】：【联系电话】：【电子邮箱】：鉴于乙方具备承接本合同约定的建设工程施工项目的能力和资质，并且甲方愿意委托乙方进行建设工程施工，双方经协商一致，达成以下合同条款：第一条合同目的1.1 甲方委托乙方，乙方负责按照本合同规定的技术要求和工期要求进行建设工程施工。
第二条工程范围2.1 本合同所指的建设工程范围包括但不限于：（在此详细的工程范围描述，如土建工程、装饰工程、设备安装工程等）第三条工期要求3.1 本合同所规定的工期为【具体工期】，自合同生效之日起计算。
第四条施工报价及支付方式4.1 乙方根据工程范围和技术要求，向甲方提供施工报价为【具体金额】。
4.2 甲方在合同签订后【具体支付方式】支付给乙方相应的合同款项。
（在此根据实际情况补充具体的报价和支付方式描述）第五条质量要求5.1 乙方在施工过程中应严格按照国家相关法律法规和行业标准，确保施工质量符合约定的技术要求和标准。
第六条保证金6.1 乙方应按照合同约定向甲方支付一定金额的保证金，作为履行合同义务的保证。
（在此补充具体的保证金金额和支付方式）第七条违约责任7.1 甲方或乙方如未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此产生的损失。
（在此根据实际情况补充具体的违约责任条款）第八条争议解决8.1 本合同的履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规。
8.2 若因合同履行发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
附件：1. 工程设计图纸2. 技术规格书3. 施工进度计划（所有涉及的附件）法律名词及注释：（所有涉及的法律名词及注释）困难及解决办法：1. 困难：（可能遇到的困难）解决办法：（针对每一困难解决办法）2. 困难：（可能遇到的困难）解决办法：（针对每一困难解决办法）（根据实际情况继续困难及解决办法）本合同一式【份】，甲乙双方各执【份】，具有同等法律效力。
建设工程施工合同(GF-1999-0201)
建设工程施工合同(GF-1999-0201)建设工程施工合同(GF-1999-0201)1. 合同概述本合同是由甲方（施工单位）与乙方（业主）订立的建设工程施工合同，合同编号为GF-1999-0201。
2. 合同背景为了确保建设工程的按期、按质、按量完成，并规范甲、乙双方之间的权益和责任，甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，达成本合同。
3. 合同条款3.1 工程描述根据乙方要求，甲方将按照设计图纸和规范要求，对位于X地区的建设工程进行施工。
工程包括但不限于房屋建筑、结构施工、设备安装等。
3.2 工程进度甲方将根据工程进度计划，合理安排施工队伍和资源，确保工程按时完成。
乙方将配合提供必要的工程信息和协助甲方进行施工。
3.3 工程质量甲方承诺按照国家相关标准和规范进行施工，保证工程质量符合设计要求和合同规定。
甲方将组织相关质量检验，并及时对存在的质量问题进行整改。
3.4 工程费用乙方将按照合同约定的支付方式和时间节点，向甲方支付工程款项。
工程款项包括工程材料购置费、施工人工费、设备租赁费等。
3.5 变更和索赔如需对合同内容进行变更，乙方应提前书面通知甲方，并经双方协商一致后，签署变更协议。
若因乙方原因造成工程进度延误或产生额外费用，乙方应赔偿甲方相关损失。
3.6 违约责任如甲、乙双方中任一方未履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任。
违约方应向守约方支付违约金，违约金的金额按照合同金额的10%计算。
4. 合同生效和终止本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，自双方共同签字并盖章后生效。
合同期限自工程开工之日起，至工程竣工验收合格之日终止。
5. 争议解决甲、乙双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决。
协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
6. 其他1. 本合同内容不得转让或转让给第三方；2. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充或签订补充协议；3. 本合同采用中文书写，以中文内容为准。
建设工程施工合同范本gf-1999-0201
（1）预付款：合同签订后，发包方支付合同总价款的20%作为预付款。
（2）进度款：按照工程实际进度，每月支付一次，每次支付已完成工程量的70%。
（3）结算款：工程竣工验收合格后，支付至合同总价款的95%，剩余5%作为质量保证金。
四、工程期限
4.1工程开工日期：__________
4.2工程竣工日期：__________
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________
代表（签字）：__________代表（签字）：__________
签订日期：__________
7.2因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。
八、争议解决
8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
8.2如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他
9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程保修期满且双方履行完毕各自义务后终止。
（3）负责协调施工现场与外部关系，确保施工顺利进行。
6.2承包方：
（1）严格按照施工图纸、设计说明、施工规范及工程量清单进行施工。
（2）确保工程质量和安全，遵守国家及行业相关法律法规。
（3）按时完成工程进度，确保工程按期竣工。
七、违约责任
7.1双方应严格履行本合同约定的各项条款，如一方违约，应承担相应的违约责任。
1.3工程性质：__________
1.4工程规模：__________
1.5工程内容：__________
二、工程承包范围及方式
2.1承包范围：按照发包方提供的施工图纸、设计说明、施工规范及工程量清单，承包方负责完成本工程的全部施工内容。
建设工程施工合同GF-1999-0201
建设工程施工合同GF19990201建设工程施工合同GF199902011. 引言建设工程施工合同GF19990201是一份用于建设工程领域的合同，它规定了各参与方之间的权利和义务，确保项目施工过程的顺利进行。
本文档旨在介绍合同的主要内容和条款，以便各方了解并遵守。
2. 合同主体合同主体包括甲方和乙方，甲方为项目的建设单位，乙方为承包商。
双方根据本合同约定的条款和条件开展合作。
本合同是在充分协商和理解的基础上签订的。
3. 合同条款3.1 工程范围本合同规定了工程的具体范围和工作内容。
乙方必须按照甲方的要求，按时、高质量地完成工程。
工程范围包括但不限于:建筑物的土建施工建筑设备的安装和调试建筑装饰和装修工程建设工程所需的土地开发和基础设施建设3.2 工期和质量乙方必须按照本合同约定的工期完成工程，并保证工程质量符合相关标准和规定。
甲方有权对工程的质量进行监督和检查，乙方必须积极配合，并及时整改任何存在的问题。
3.3 工程款项本合同规定了工程款项的支付方式和时间。
甲方按照约定的进度向乙方支付工程款项。
乙方必须按时提交相关的付款申请，并提供相应的交付证明和账目，以便甲方对款项进行核实。
3.4 变更和索赔如果在工程施工过程中发生任何变更，包括工程范围、工期或工程款项等方面的变更，双方必须通过书面协议达成一致。
对于乙方因变更而导致的额外费用或损失，乙方有权提出索赔要求。
3.5 违约责任如果任何一方违反了本合同的任何条款和条件，对另一方造成了损失，违约方必须承担相应的责任并进行赔偿。
双方应该尽最大努力避免违约情况的发生，并通过友好协商解决任何纠纷。
4. 合同效力和解释本合同自双方盖章生效，并在工程完工后终止。
合同的变更或解除必须经过双方的书面协议。
本合同的解释和争议解决应当符合中国法律的规定。
5. 其他条款本合同未尽事宜由双方协商解决，并可通过书面协议进行追加或修改。
以上是对建设工程施工合同GF19990201的简要介绍。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)...
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)...建设工程施工合同（示范文本）合同编号： GF-1999-0201甲方（委托人）：地址：联系人：电话：乙方（承包人）：地址：联系人：电话：经甲、乙双方在平等自愿、公开透明的基础上商议，达成如下《建设工程施工合同》（以下简称“本合同”）。
第一章总则第一条合同的目的本合同是为规范甲乙双方在建设工程施工中的权利和义务，确立双方合理的利益关系，有效保障工程的顺利进行而制定的。
第二条合同的合用范围本合同合用于建设工程的承包、施工、安装、调试、验收等各阶段。
本合同对建设工程的设计、监理、施工等各方负责人均有约束力。
第三条术语的定义本合同中所涉及的术语，除另有明确规定外，均按照下列含义理解：1. 建设工程：指根据设计文件，在一定的时间内，按照规范和技术标准，组织人员、机械、材料和其他资源，进行建设、改建、扩建或者拆除的一项综合性工程。
2. 设计文件：指包括工程可行性研究报告、初步设计、施工图设计等在内的工程设计文件。
3. 施工：指按照设计文件要求，利用各种资源，组织人员施工、安装、调试、验收以及加固、拆除和清理等活动。
4. 监理：指经过批准的监理机构按照合同约定的职责、义务、标准和程序，对工程施工、质量、进度和安全等方面进行监督检查、评定和认定的活动。
5. 工期：指从开工之日起，按照工期计算方法计算的完成工程全部工作所需要的时间。
6. 保证金：指甲方按照合同约定，向乙方提供的一定数额的担保金。
第二章工程范围第四条工程的名称及位置本工程的名称是（），位于（）。
第五条工程的内容和规模1. 本工程的许可用地面积为（）平方米，总建造面积（含附属设施）为（）平方米。
2. 本工程总体建设规模为：（）。
3. 本工程主要工程内容及规模如下：（1）工程名称：（）工程内容：（）规模：（）（2）工程名称：（）工程内容：（）规模：（）……第三章合同价款第六条合同价款总额和支付方式1. 本工程合同总价款为（）万元（大写：（）元），包括承包款、材料预付款、工程现场检测费、任务包奖罚等。
《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)
《建设工程施工合同》(GF-1999-0201) 建设工程施工合同 (GF-1999-0201)引言一、合同主体本合同由以下双方共同订立：甲方： [甲方名称/个人姓名]住所： [甲方住所地质][甲方]乙方： [乙方名称/个人姓名]住所： [乙方住所地质][乙方]二、合同目的本合同的目的是确定双方在建设工程项目中的权利和义务，包括但不限于工程的规模、进度、质量标准、工程款项等方面。
双方应本着诚实、公平、合理的原则，遵守相关法律法规，保证合同的履行。
三、工程内容1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模]4. 工程进度：[工程进度要求]5. 工程质量：[工程质量要求]6. 工程款项：[工程款项支付方式与时间节点]四、工期和交付1. 工期：合同生效后，双方应共同商定具体工期，并在合同中予以明确。
2. 交付标准：乙方应按照甲方要求，按时、按质地完成工程，达到约定的交付标准。
3. 工期延误：若由于甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的延期赔偿责任。
五、费用与支付1. 合同总金额：[合同总金额]2. 费用支付方式：双方应商定具体的费用支付方式，可选择一次性支付或分期支付。
3. 预付款：若约定有预付款项，乙方应在合同签订后的 [预付款时间节点] 内收到相应的预付款。
4. 进度款：按照工程进度及甲方验收情况，乙方有权向甲方提出进度款支付申请。
5. 最终结算：乙方须在工程完工后的 [最终结算时间节点] 内向甲方提交最终结算报告，并进行最终结算。
六、质量保证与维修1. 质量标准：乙方应按照相关法律法规和双方约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合相关要求。
2. 质保期：工程竣工验收合格后，乙方应承担一定的质保期，确保工程在质保期内无质量问题。
3. 维修：如在质保期内出现质量问题，乙方应及时进行维修，承担维修费用。
七、违约与争议解决1. 违约责任：若一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因违约所遭受的损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同(GF--1999--0201)完整版
In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss.
【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】
甲方：________________________
乙方：________________________
签订时间：________________________
签订地点：________________________
建设工程施工合同(GF--1999--
0201)完整版
下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。
可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。
第一部分协议书
发包人（全称）：_______________
承包人（全称）：_______________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：_________
工程地点：_________
工程内容：_________
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）
工程立项批准文号：______________
资金来源：_______________
二、工程承包范围
承包范围：_____________
三、合同工期
开工日期：______________
竣工日期：______________
合同工期总日历天数
_______________天。
四、质量标准
工程质量标准：__________
五、合同价款
金额（大写）：_______________元（人民币）
￥：_______________元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1．合同协议书
2．中标通知书
3．投标书及其附件
4．本合同专用条款
5．本合同通用条款
6．标准、规范及有关技术文件
7．图纸
8．工程量清单
9．工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：____________年________月________日
合同订立地点：_______________
本合同双方约定_______________后生效。
发包人：（公章）_________
承包人：（公章）：__________
住所：____________
住所：_______________
法定代表人：_____________
法定代表人：_________
委托代理人：_____________
委托代理人：_________
电话：____________
电话：_______________
传真：____________
传真：_______________
开户银行：_______________
开户银行：___________
帐号：____________
帐号：_______________
邮政编码：_______________
邮政编码：___________
第二部分通用条款
一、词语定义及合同文件
1．词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，
应具有本条所赋予的定义：
1．1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1．2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1．3 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1．4 承包人：指在协议书中约
定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1．5 项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1．6 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1．7 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1．8 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履
行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1．9 工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1．10 工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.11 合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全中工程并承担质量保修责任的款项。
1．12 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，
经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1．13 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
1．14 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。
1．15 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1．16 竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1．17 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料。
）
1．18 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1．19 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、报传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1．20 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约
定所应承担的责任。
1．21 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
1．22 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1．23 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。
时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时
限的最后一天，但竣工日期除外。
时限的最后一天的截止时间为当日24时。
本处可输入公司或团队名字
THIS TEMPLATE IS DESIGNED BY FOONSHION。