楼梯栏杆合同
楼梯栏杆购买合同3篇
楼梯栏杆购买合同3篇楼梯栏杆购买合同（一）甲方：（下称“买方”）乙方：（下称“卖方”）甲方与乙方经友好协商，本着平等自愿、公平合理的原则，就楼梯栏杆购买事宜达成以下合同：一、产品描述：1.1 买方购买的楼梯栏杆规格及数量如下：（此处填写具体规格描述，如：材质、尺寸、颜色等）1.2 乙方承诺提供的楼梯栏杆符合相关国家标准，并保证产品的质量和安全性。
二、价格与支付方式：2.1 总价款：（此处填写楼梯栏杆的总价款，以人民币计算，不得低于合同约定的价格）2.2 买方应按以下方式支付合同约定的总价款：（此处填写具体的支付方式，如：全款支付、分期支付等）三、交货与验收：3.1 乙方应按合同约定的交货时间将楼梯栏杆送达买方指定的地点。
3.2 买方接收到楼梯栏杆后，应在合理时间内进行验收，并书面确认楼梯栏杆的数量、规格、质量等是否符合约定。
四、违约责任：4.1 若乙方未按合同约定的交货时间履行义务，买方有权要求乙方支付相应违约金，并保留追究乙方其他法律责任的权利。
4.2 若买方未按合同约定的支付方式和支付时间支付合同约定的总价款，乙方有权要求买方支付相应违约金，并保留追究买方其他法律责任的权利。
五、争议解决：5.1 甲方与乙方应友好协商解决合同履行中的争议或纠纷。
5.2 若协商无法达成一致，甲方和乙方均可向产品交易合同约定履行地有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款：6.1 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
6.2 本合同自双方盖章之日起生效，在合同履行完毕且最终结算后终止。
（以下空白无内容）楼梯栏杆购买合同（二）甲方：（下称“买方”）乙方：（下称“卖方”）甲方与乙方经友好协商，本着平等自愿、公平合理的原则，就楼梯栏杆购买事宜达成以下合同：一、产品描述：1.1 买方购买的楼梯栏杆规格及数量如下：（此处填写具体规格描述，如：材质、尺寸、颜色等）1.2 乙方承诺提供的楼梯栏杆符合相关国家标准，并保证产品的质量和安全性。
楼梯栏杆合同范本
楼梯栏杆合同范本本合同由以下双方根据自愿原则和平等互利的原则达成：甲方（委托方）：地址：电话：身份证号码：乙方（承包方）：地址：电话：身份证号码：鉴于： 1. 甲方拥有位于上述地址的楼梯，并希望在该楼梯上安装栏杆，以增加安全性和美观度。
2. 乙方具备相关经验和技能，能够提供楼梯栏杆的设计、制造和安装服务。
基于上述情况，双方达成以下协议：1. 栏杆设计和制造1.1 乙方将根据甲方的要求和楼梯的特点，设计楼梯栏杆的样式和细节，并提供相关的设计方案给甲方审批。
1.2 甲方在收到设计方案后，应在三个工作日内对设计方案进行审批。
如果甲方需要修改设计方案，应在三个工作日内提出修改意见。
1.3 乙方在收到甲方修改意见后，应根据甲方的要求进行修改，并重新提交设计方案。
1.4 甲方在最终确认设计方案后，应与乙方签订正式的栏杆制造合同，并支付栏杆制造的费用。
2. 栏杆安装2.1 乙方将根据甲方的楼梯结构和设计方案，制作栏杆并准备安装。
2.2 乙方应确保栏杆的质量和安全性，符合相关的建筑和安全标准。
如果乙方提供的栏杆不符合要求，乙方应承担责任并进行修复或更换。
2.3 栏杆的安装时间应在栏杆制造完成后的合理期限内，双方应协商确定安装时间。
2.4 乙方应为栏杆的安装提供足够的工人和设备，并确保安装的顺利进行。
2.5 甲方应配合乙方的工作，提供必要的场地和支持，以确保安装的顺利进行。
2.6 栏杆安装完成后，甲方应对栏杆进行验收。
如果甲方在验收中发现栏杆存在质量问题，甲方有权拒绝验收并要求乙方进行修复或更换。
3. 付款和保修3.1 栏杆设计和制造的费用为：•设计费用：总额为（填入具体金额），在签订本合同后的三个工作日内支付。
•制造费用：总额为（填入具体金额），在设计方案确认后的三个工作日内支付。
3.2 栏杆安装的费用为：•安装费用：总额为（填入具体金额），在栏杆安装完成后的三个工作日内支付。
3.3 乙方在收到上述费用后，应向甲方提供相应的发票。
栏杆包工合同范本(汇总3篇)
栏杆包工合同范本(汇总3篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!栏杆包工合同范本(汇总3篇)栏杆包工合同范本第1篇发包方：____ (以下简称甲方)承包方：____ (以下简称乙方)根据《_民·法·典》和工程的具体情况，本着公平、合理、互惠互利的原则和诚实守信的精神，为明确甲乙双方的权利、义务的经济责任，甲方将公司开发的小区中的阳台锌钢栏杆、屋面锌钢栏杆制作与安装工程承包给乙方施工，经与乙方协商一致签订如下协议。
楼梯栏杆合同模板
楼梯栏杆合同模板甲方（需方）：_____________地址：_____________电话：_____________法定代表人：_____________职务：_____________乙方（供方）：_____________地址：_____________电话：_____________法定代表人：_____________职务：_____________鉴于甲方需要安装楼梯栏杆，乙方具有相关资质并同意提供相应产品和安装服务，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就楼梯栏杆的采购及安装事宜，经充分协商，达成如下合同条款：一、产品名称、规格、数量及价格1.1 产品名称：楼梯栏杆1.2 规格：根据甲方提供的楼梯尺寸和设计要求定制1.3 数量：具体数量以甲方实际需求为准，总计约______米1.4 单价：人民币____元/米1.5 总价：根据实际安装数量计算，总计约人民币____元（大写：_____________）二、产品质量及标准2.1 乙方须按照国家相关标准及甲方要求生产制造楼梯栏杆，确保产品质量符合安全规范。
2.2 栏杆材料应为优质不锈钢/钢材/木材（根据实际约定选择），表面处理需达到防腐、防锈、美观的要求。
2.3 乙方应提供产品质量合格证明，包括但不限于质量检验报告、材质证明等。
三、交付与安装3.1 交付时间：自合同签订之日起____天内交付。
3.2 安装时间：产品交付后，乙方需在____天内完成安装调试工作。
3.3 交付及安装地点：甲方指定的楼梯位置。
3.4 乙方负责产品运输至安装地点，并承担相关费用。
四、验收标准与程序4.1 甲方在产品安装完成后____天内完成验收，验收标准参照本合同第二条规定的产品质量及标准。
4.2 如产品符合要求，甲方应及时签署验收合格证明；如有不合格项，乙方应在约定时间内无偿返工或更换，直至甲方满意为止。
五、付款方式5.1 甲方在合同签订后____天内向乙方支付合同总价的____%作为预付款。
楼梯栏杆工程施工合同(3篇)
第1篇合同编号：_______签订日期：_______签订地点：_______甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______鉴于：甲方需在_______地点新建或改造_______楼梯，并委托乙方进行楼梯栏杆的施工，双方本着平等互利、协商一致的原则，就楼梯栏杆施工的相关事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_______楼梯栏杆施工工程2. 工程地点：_______3. 工程内容：包括但不限于楼梯栏杆的设计、制作、运输、安装及售后服务等。
4. 工程规模：_______5. 工程工期：_______（自合同签订之日起_______天内完成）二、工程费用1. 工程总价：人民币_______元整（大写：_______元整）。
2. 付款方式：（1）合同签订后_______日内，甲方支付合同总价的_______%作为预付款；（2）工程验收合格后_______日内，甲方支付合同总价的_______%；（3）工程保修期满后_______日内，甲方支付合同总价的_______%。
3. 结算方式：双方按照实际完成的工程量及约定的计价标准进行结算。
三、施工要求1. 设计要求：乙方应根据甲方提供的楼梯图纸及现场实际情况，进行栏杆设计，确保设计合理、美观、安全。
2. 材料要求：乙方应使用符合国家标准的材料，确保栏杆质量。
3. 施工要求：乙方应按照施工图纸及规范要求进行施工，确保施工质量。
4. 安全要求：乙方应严格执行安全操作规程，确保施工安全。
四、验收标准1. 质量标准：符合国家相关质量标准及设计要求。
2. 验收时间：工程完工后_______日内，甲方组织验收。
3. 验收方式：双方共同进行验收，如有争议，可委托第三方进行鉴定。
五、售后服务1. 保修期限：自工程验收合格之日起_______年内。
2. 保修范围：因乙方施工质量问题导致的栏杆损坏。
3. 保修方式：乙方应提供免费维修服务。
六、违约责任1. 甲方违约：如甲方未按时支付工程款，应向乙方支付_______%的违约金。
栏杆合同范本免费(通用8篇)
栏杆合同范本免费篇1发包方(*方)：地址：承包方(乙方)：地址：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可*、建设工程规划许可*、建设工程施工许可*、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。
且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工*件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。
经*乙双方共同协商，乙方自愿承包*方_________________项目的大桥栏杆制作安装工程。
本着平等、自愿、互惠互利的原则，结合本工程的实际情况，特订立本合同。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围：4、承包方式：5、合同总价：二、施工质量和验收要求1、严格按施工图纸和相关技术规范要求施工，达到国家大桥栏杆制作安装及验收标准要求，以有关质量验收标准和本合同的规定进行验收。
2、焊接牢固，焊缝艺术、美观，达到相关技术规范要求。
3、乙方必须向*方提供相关材料出厂合格*和质检报告等质保资料。
三、付款方式合同签订后三日内，*方向乙方支付预付款________元;乙方施工完毕，经*方工程部综合验收合格后______天内付______%的工程款。
剩下的______%作为质保金暂留*方(不计利息)，保修期为_____年，保修期满后不出现任何质量问题，*方负责一次*付清剩下的工程款。
四、成品保护乙方施工完毕，交*方工程部综合验收合格后，由*方负责看管。
未经验收合格期间所发生的成品损坏或被盗等均由乙方自行负责。
经验收合格交*方看管后所发生的成品损坏或被盗等均由*方自行负责。
五、安全条款1、乙方应保*安全、文明施工，不得酒后施工。
2、施工过程中的一切安全均由乙方自行负责，第三方安全事故，*方应协助乙方向第三人追责。
六、施工工期风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收*书中载明;因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告4 2天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收*书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
做栏杆合同范本(通用22篇)
做栏杆合同范本(通用22篇)做栏杆合同范本第1篇发包方（甲方）：负责人：承包人（乙方）：负责人：根据《合同法》及相关法律规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方将____________________项目的装饰安装工程给乙方承包，就相关事宜达成如下协议：一、工程概况1、工程地点：2、工程内容：3、承包方式：4、工程期限：计划开工时间：________年________月________日，计划完工时间：________年________月________日，共_______个工作日。
５、合同价款：本合同工程造价预算为人民币_________________元。
二、甲方权利义务1、开工前，确定建筑物（或构筑物）、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点，负责到有关部门办理有关手续和协调邻里关系；2、提供施工期间的水、电和施工场地的障碍物（也可委托乙方承担）；3、施工期间甲方负责做好施工现场的安全保卫及消防等工作；4、按时支付工程款和结算，参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收及竣工验收，乙方所进材料进场通知甲方，乙方应在接到通知后的8小时内验收，超过八小时没有验收的视为验收合格；5、组织相关人员对施工图等技术资料进行签认，所有图纸一经签认不得随意更改，如需更改需提前协商，工程中途停建、缓建或变更造成的返工、停工、窝工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿乙方由此而造成的窝工、返工、倒运、人员、材料和构件积压的实际损失，延误的工期顺延；6、派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续，负责签认、解决应由甲方解决的问题及其他事宜；7、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。
三、乙方权利义务1、编制施工方案，做好各项施工准备工作，施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定，施工规范及质量标准，按期保质完成工程；2、按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理，严格执行有关施工现场管理的规定；3、保护好原房内的水、电、气管道，保证管道的畅通；4、及时向甲方提出开工通知书。
栏杆承包合同
栏杆承包合同栏杆承包合同栏杆被广泛运用于园林绿地中,对于栏杆承包合同你了解多少呢?以下是小编为大家整理的栏杆承包合同范文，欢迎参考阅读。
栏杆承包合同范文1 甲方：乙方：甲方经认真考察、研究、决定将空调板、护栏、阳台栏杆制作安装工程承包给乙方施工。
按照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规遵循平等、公平和诚信的原则，双方经友好协商，就有关事项达成协议。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：承包方式：包工、包料、包安装、质量、包安全。
本工程栏杆按照每米单价一次性包干。
楼梯栏杆158元/米。
3、栏杆图样按照甲方提供的样图为标准，如有特殊工艺要求变更费用另计，增加平方按照单价计算。
4、决算方式：按实计算5、工程总价：6、材料报验由乙方负责，甲方和监理公司和验收由乙方负责。
二、合同工期及进度要求;1、计划开工日期：2、计划竣工日期：三、质量标准1、乙方制作的产品质量严格执行国家相关标准，对于标准和规范上未明确说明的，可以经甲方、监理方确定的文件和图案为施工标准。
并按照小区前期做的样板作为验收依据，乙方所制作的产品应包做包交，主材规格型号和壁厚严格按图纸要求或甲方的要求采购。
2、选材标准：(1)钢材：规格采用甲方提供的图纸说明，确保设计钢管壁厚，使用国家标准钢材，玻璃采用6+6双钢夹胶片，夹胶玻璃。
(2)油漆：采用凌湖牌“红丹防锈漆，一遍红丹漆，两遍普通面漆，按甲方要求。
四、质量责任1、在施工过程中随时按受甲方、监理方的质量、安全检查。
服从总包单位指挥，对三方安全、质量隐患应无条件服从整改。
2、每道工序完成后，须经建议方、监理方验收合格后方可进行下道工序施工、要有隐蔽工程验收记录。
3、在施工过程中，栏板采用焊接连接方式，部分余料连接使用。
五、安全责任：1、乙方在施工过程中加强安全教育及安全管理。
施工过程中发生的一切安全事故由乙方负责。
2、乙方在施工前必须向甲方、监理方提供施工安全技术交底书。
3、乙方进入工的的人员必须遵守甲方监理，总包单位的现行各种规章制度。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
楼梯栏杆扶手制安合同
楼梯栏杆制作安装合同
甲方：新疆金源工程建设有限公司（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就和硕北新农贸市场1#、2#、3#、4#、5#楼梯栏杆施工协商一致，订立本协议，双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：和硕北新农贸综合市场
2、工程地点：和硕县
3、层数：2层
二、承包工程内容
1、承包内容：图纸范围内所有楼梯的制作、安装、刷漆、扶手的制作、安装，材料进出场的装车卸车由乙方负责，工程完工后应通知项目质检员检查，如不服从管理人员安排，项目部有权进行处罚，承担所属工人劳务费，乙方施工人员安全帽由乙方自行配备，图纸、图集所含所有部分，图纸范围内所有变更不另计费，均包含在合同中，乙方承担因质量问题的所有罚款。
2、承包方式：包工。
三、工程工期
按照甲方要求合理安排工期（制作安装时间）。
具体制作、安装时间甲方通知乙方。
四、质量标准
1、工程质量等级：合格。
2、验收标准：材料按本合同所写规格验收，同时材料和安装质量符合国家相关行业的现行的质量验收标准和规范，并对交付前成品保护负全责。
3、样品验收，合同双方共同封存样品，甲方保存，作为最终验收依据。
符合本条第2款和第3款两项验收标准的，视为合格。
五、工程价款及支付
1、本楼梯栏杆以延长米为计量单位，执行固定包干单价（含税），并一次包死。
固定包干单价为40元/米。
2、结算总价=固定包干单价×长度（实际安装扶手延米）
3、实际安装楼梯栏杆长度的增或减，固定包干单价不变。
4、价款支付：○1本工程无预付款；○2工程验收合格并办理完结算手续后支付到结算总价款的95%；④质保金为结算总价款的5%，在本工程无质量问题、无乙方未履行质保责任的前提下一年保修期满后支付（无息）。
5、在施工过程中，乙方施工不符合合同约定或不符合甲方及监理要求，对存在严重质量问题的部位的须及时整改，同时甲方有权暂停支付当期工程款。
五、工程用料规定
1、栏杆式样见样品。
2、按图纸要求制作安装。
六、甲方的权利和义务
1、甲方按照本协议及其它相关规定，对乙方施工质量、进度、安全等进行管理。
甲方更换现场代表，应及时书面通知乙方。
2、甲方所有文件经甲方驻工地代表签字确认后，方可实施。
3、提供临时水、电接口。
4、甲方协调乙方与其他分包包单位进行标高的交接和施工期间的关系。
5、参加工程检查、验收，组织工程竣工验收。
6、按时拨付工程进度款和办理工程结算。
7、负责对乙方提出的设计变更、工程洽商等有关文件进行审核、确认，凡涉及工期、工程造价、工程索赔的文件，无甲方签字和盖章的，甲方均不认可。
8、乙方必须按甲方、监理确认的进度计划组织施工，接受甲方、监理对进度的检查、监督。
工程实际进度滞后经确认的进度计划时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方确认后执行。
因乙方的原因导致实际进度严重滞后于计划进度的，甲方和监理有权其采取各种抢工措施，以保证总进度计划，由此产生的一切费用，均由乙方承担。
9、甲方有权根据实际需要提出工程变更（含工期目标）、验收等指令，乙方应积极配合予以实施，不得以任何理由拒绝、拖延，否则由乙方承担一切损失。
10、甲方有权制定有关现场管理制度，乙方必须遵照执行。
11、除正常检测外，甲方、监理单位有权对其深度怀疑产品委托有关权威部门进行性能鉴定，费用由乙方承担。
七、乙方的权利和义务
1、乙方派驻工地代表（有乙方出具的委托书），代表乙方按照本协议及其它相关规定，对质量、进度、安全、文明施工等进行管理。
如乙方需对人员安排进行变更，必须提前一周以书面形式说明原因，经甲方同意后方可执行，否则，甲方发现乙方每违约一次（或一人）需支付违约金500元。
乙方管理人员变更后，其后任必须无条件全面承担前任应付的责任，否则视为乙方违约。
2、乙方的要求、通知均须以书面形式，由乙方工地代表签字并加盖乙方公章后递交甲方，但其中对本协议的任何修订、工程结算款的审定等重要文件，需有乙方法定代表人或授权人的签字并加盖公司公章为有效文件。
3、乙方必须保证不拖欠农民工工资，保证优先支付农民工工资。
因乙方拖欠农民工工资，造成影响的，甲方有权代乙方支付拖欠的农民工工资，并从乙方工程款中双倍扣除。
4、乙方在开工前应向甲方提供国家规定的须持上岗证的人员的合格上岗证等证件；需乙方办理的手续，由乙方负责办理。
5、从甲方指定的水电接驳点接驳施工用水用电，按要求提前缴纳水电费。
6、对所施工工程的施工质量和工期负责。
7、对未正式移交甲方的已完工程，乙方应负责成品保护工作，期间如发生损坏或丢失，乙方自费予以修复，同时保护好总包单位已施工完的工程，如有损坏的负责修复。
8、在甲乙双方约定的工期内，乙方须确保甲方确认的工程进度和工期目标。
9、严格遵守有关环境保护法律、法规，遵守政府主管部门对施工场地交通、施工污染、噪音等安全文明施工的有关管理规定，发生的费用及造成的罚款，由乙方全部承担。
工程现场所有垃圾由乙方清运至工地以外。
10、严格遵守安全法律法规安全条例，加强现场安全文明施工管理，发生安全事故一切责任均由乙方承担。
11、工程竣工验收时，乙方应参加竣工验收。
向业主交房前应配合甲方交房，对所施工内容进行保洁，以满足交房要求。
八、工程质量管理
1、乙方按照本合同所写内容、技术质量标准、规范及封存样品式样、工程变更以及甲方、监理依据合同发出的指令施工，随时接受甲方、监理的检查、检验，为检查、检验提供便利条件，及时根据要求向甲方及监理提供与工程质量有关的技术资料。
2、经验收工程质量达不到合格的部分，乙方应按甲方、监理和验收提出的要求维修或拆除、重新施工，直达合格标准要求。
因乙方原因达不到合格要求，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
竣工备案验收和交房验收时不合格，乙方除应承担由此给甲方造成的损失外，还须向甲方支付工程总价款2%的违约金同时负责维修至合格。
3、乙方制作中必须使用国家规范、标准技术要求和约定的材料，不经甲方同意不得擅自更改，否则视为不合格，所造成的损失由乙方赔偿。
九、工程保修
1、保修期限：保修期自竣工验收合格，备案完成之日起计算。
保修期为1年。
保修范围是乙方施工的全部内容。
2、保修期间，乙方接到维修通知后24小时内予以维修（紧急情况，应2
小时内到达），乙方不能及时维修或经过两次维修均未能维修完好的，甲方有权指定其它单位维修，甲方有权自行委托相关单位代为维修并确定价格，所有修复费用及赔偿费用在支付乙方工程款或质保金时扣除，如乙方的质保金不足以支付甲方垫付的维修费和损失，甲方有权向乙方追偿，同时不免除乙方应负的责任。
3、凡属于乙方原因造成的质量问题或其他缺陷，均属于乙方保修责任范围，其维修费用和因乙方维修造成业主的相关损失，应由乙方承担；不属于乙方责任，但是经由双方协商由乙方施工的，乙方应配合维修，费用由责任方承担。
4、乙方每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净、并取得业主和甲方(或物业公司)的验收签字。
十、违约责任
1、乙方未按本协议约定或甲方确认的工程进度施工，每延误一天需向甲方支付延期违约金，违约金按合同总价的百分之五收取，并承担由此引起的甲方所有损失。
2、乙方必须执行本合同约定的条款，不得以任何形式转包给其他单位或个人。
如发现有转包等违约行为，甲方有权终止合同，乙方须按本合同总价的100%
向甲方缴纳违约金；此外由此造成的一切经济损失，由乙方全部赔偿。
3、由于乙方的原因导致甲方未能在约定的期限内向业主交房的或向业主交房时不能取得验收备案，由乙方承担一切责任并赔偿因此给甲方造成的损失。
4、因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部赔偿责任。
每发生一次，甲方有权视情况对乙方处罚，视事故严重情况决定处罚金额。
另外因此给甲方造成的损失，乙方仍须承担相关费用
5、乙方不得向甲方代表及监理人员行贿，或以其它不正当的方式损害甲方利益，一经发现，乙方须向甲方支付违约金 5000 元/人/次，同时乙方还须承担由此造成的一切后果。
7、除非双方协议将本协议终止，否则因一方违约使本协议无法履行，违约方承担违约责任后应继续履行本协议。
十一、以上约定经发包方和承包方共同协商制定，均明确知晓各自的权利义务，自愿签订本协议，自愿遵守本协议约定的各项义务及承担相应违约责任，无重大误解和显失公平的条款，未尽事宜，另行协商。
十二、争议的解决方式
甲乙双方在履行协议时发生争议，双方可协商解决，协商不成时，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
十四、本协议一式肆份，甲方2 份、乙方1份。
自双方盖章之日起生效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
年月日。