垫资建房合同协议书范本
建设工程施工承包垫资协议书4篇
建设工程施工承包垫资协议书4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1建设工程施工承包垫资协议书甲方（出借方）：（单位名称）：（法定代表人）：（注册地址）：（联系电话）：乙方（承包方）：（单位名称）：（法定代表人）：（注册地址）：（联系电话）：为明确双方在建设工程施工承包垫资事宜上的权利义务，经双方友好协商，特订立本协议书。
为此，甲方与乙方本着诚实守信的原则，共同遵守以下条款：第一条垫资金额及用途1.1 甲方同意向乙方垫资金额为（具体金额），用于乙方在建设项目中的施工经营活动。
1.2 乙方应当按照合同约定使用垫资，不得挪作他用。
如有资金不足或超出的情况，应及时与甲方联系沟通，并在双方共同商定下进行调整。
第二条垫资期限及还款方式2.1 垫资期限为（具体期限），自本协议签署之日起算。
若乙方需要延长垫资期限，应提前与甲方协商并取得书面同意。
2.2 乙方应按照合同约定的工程款支付时间节点，及时进行还款。
如遇特殊情况需延迟还款，应提前向甲方说明情况，并经协商确定新的还款时间。
2.3 还款方式：乙方应按照工程进度与支付款项，向甲方进行还款。
还款方式包括一次性结清与分期还款两种方式，双方应协商确定具体还款方式，并签署书面协议。
第三条利息及违约责任3.1 若乙方未按时按量还款给甲方，则甲方有权向乙方收取逾期利息，利息计算规则如下：逾期金额× 逾期天数× 违约利率（根据中国人民银行同期利率确定）3.2 一旦乙方违反本协议的规定，如未按期还款、挪用资金等情况，甲方有权协助乙方进行整改，并要求乙方承担由此产生的法律责任。
第四条保密责任4.1 本协议任何一方应对对方提供的商业秘密和机密信息承担保密责任。
未经对方书面同意，不得向第三方透露或使用相关信息。
4.2 双方在本协议有效期内及协议终止后一定期限内应继续履行保密责任，不得利用对方的商业秘密或机密信息谋取私利。
第五条协议解除5.1 如因不可抗力等不可抗力事件致使任何一方无法履行本协议规定的义务，应及时通知对方，并免责，但应尽最大努力减少损失。
建设工程施工承包垫资协议书3篇
建设工程施工承包垫资协议书3篇篇1建设工程施工承包垫资协议书甲方：(垫资方)统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：乙方：（承包方）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：为明确双方在工程垫资协议中的权利义务，特签订本协议：一、协议目的为了保障工程顺利开展，确保工程施工过程中的资金需求，双方根据自愿、平等和诚实信用原则，达成如下协议：二、垫资范围甲方同意在本协议签署后垫付乙方施工所需要的资金，具体金额为（数字大写）。
甲方应当在受到乙方合理请求后及时履行垫资义务，确保施工资金链的畅通。
三、还款方式乙方承诺按照工程进度、款项到账情况以及实际资金使用情况及时归还甲方垫资款项。
具体还款时间及方式如下：（具体约定）。
四、协议生效本协议自双方代表签字盖章之日起生效，至乙方偿还所有垫资款项之日终止。
双方应当根据工程实际情况对协议内容进行调整和补充。
五、违约责任5.1如乙方未按照约定按时归还垫资款项，应当承担违约责任并按照约定支付违约金。
5.2如甲方未按照约定履行垫资义务，应当承担相关法律责任并赔偿乙方因此遭受的一切损失。
六、其他约定本协议如有争议，双方应协商解决，无法协商解决的，提交工程所在地人民法院解决。
甲方（盖章）：__________________________乙方（盖章）：__________________________签订日期：__________________________本协议一式两份，甲乙双方均持一份有效，具有同等效力。
愿双方共同遵守，无须变更，生效即至终止。
篇2建设工程施工承包垫资协议书甲方（出借人）：（单位名称）地址：（单位地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（电话号码）乙方（借款人）：（单位名称）地址：（单位地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（电话号码）鉴于甲方拟向乙方提供建设工程施工承包垫资，为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定和协商一致的原则，甲、乙双方本着互利互惠，平等自愿，就甲方向乙方提供建设工程施工承包垫资事宜达成如下协议：一、垫资金额：甲方同意向乙方提供建设工程施工承包垫资，垫资金额为（具体金额），账户名称为（账户名称）、账号为（账号）。
全额垫资建房合同6篇
全额垫资建房合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要建设房屋，乙方具备相应的建筑能力和资金实力，双方根据平等、自愿、诚信的原则，经友好协商，达成以下全额垫资建房合同：一、项目概况1. 项目名称：____________________。
2. 项目地点：____________________。
3. 房屋规模：____________________。
4. 工程内容：____________________。
二、合同金额及支付方式1. 本工程采用全额垫资方式进行，工程总造价为人民币________元（大写：____________________元整）。
2. 乙方需在本工程开工前向甲方缴纳工程总造价的____%作为履约保证金，即人民币________元（大写：____________________元整）。
3. 乙方在工程竣工并通过验收后，提交结算报告。
甲方在收到结算报告及完整结算资料后的____个工作日内完成结算审核。
4. 甲方在结算审核完成后，按照结算报告确定的金额支付乙方工程款项。
三、工期约定1. 工程开工日期：自本合同签订之日起____日内开工。
2. 工程竣工日期：开工之日起____天内完成。
3. 如遇不可抗力因素导致工程延期，双方协商解决。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范及设计要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的____个工作日内组织验收。
3. 如工程验收合格，双方签署验收合格证书；如工程验收不合格，乙方应按要求进行整改，并承担整改费用。
五、甲方责任1. 甲方应按合同约定支付工程款项。
2. 甲方应提供施工所需的水、电等基础设施。
3. 甲方应协助乙方办理相关施工手续。
六、乙方责任1. 乙方应确保施工质量，按照合同约定工期完成施工任务。
建设工程代建合同垫资
建设工程代建合同垫资在建设工程中，由于多种原因，甲方可能暂时无法提供足够的资金以维持项目的正常运行。
在这种情况下，甲乙双方可以协商签订一份垫资合同。
该合同允许乙方先行垫付一部分建设资金，待项目完成后由甲方按照约定的方式归还。
以下是一个建设工程代建合同垫资的范本：【合同名称】建设工程代建合同垫资协议【甲方（业主）信息】单位名称：法定代表人：注册地址：联系电话：【乙方（承建方）信息】单位名称：法定代表人：注册地址：联系电话：【合同内容】一、垫资金额及用途甲方因__________（项目名称）的建设需要，向乙方申请垫资人民币_____元整，用于支付__________（具体用途）。
二、垫资期限垫资自____年__月__日起至____年__月__日止，期满后甲方应按合同约定归还垫资及相应利息。
三、利息及费用1. 垫资期间，甲方应按照中国人民银行同期贷款利率支付乙方垫资利息。
2. 除利息外，甲方还需承担乙方垫资过程中产生的合理费用。
四、还款方式甲方应在垫资期满后一次性还清全部垫资本金及利息。
若甲方不能按期还款，需提前__天书面通知乙方，并说明延期还款的原因和预计还款日期。
五、违约责任1. 如甲方未能按合同约定归还垫资及利息，应按照未还部分每日千分之五的标准向乙方支付违约金。
2. 如乙方未能按约定提供垫资，应向甲方支付相当于垫资金额百分之十的违约金。
六、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。
【签字盖章】甲方代表签字：乙方代表签字：签约日期：____年__月__日。
建设工程施工承包垫资协议书5篇
建设工程施工承包垫资协议书5篇第1篇示例：建设工程施工承包垫资协议书甲方（施工单位）：__________为了明确双方之间的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方在自愿平等、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方开展的建设工程施工项目，乙方向甲方垫资的事宜，达成如下协议：一、项目名称：__________四、项目工期：______年/月/日至______年/月/日。
五、垫资金额：乙方同意向甲方垫资______元。
六、垫资方式：乙方将垫资款项直接支付给甲方账户，不得用于其他用途。
九、返还方式：项目结束后，甲方应及时将垫资本金及利息一次性返还给乙方。
十、项目变更：若因建设工程项目变更导致垫资金额发生变化，双方应重新协商确定垫资金额。
十一、协议变更：经双方协商一致，可以对本协议进行修改、补充或解除。
十二、争议解决：本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商；协商不成的，由_____仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的。
十三、本协议自双方签字盖章后生效，并具有法律效力。
甲方（盖章）：__________ 日期：______年______月______日注：本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
第2篇示例：建设工程施工承包垫资协议书甲方：____________乙方：____________为了确保本工程的正常施工和资金的流动，甲乙双方经友好协商，达成以下协议：一、项目简介1. 项目名称：____________2. 项目地址：____________3. 项目建设内容：____________二、合作内容1. 乙方将在项目开工前向甲方垫资，用以支付工程队伍、材料和设备等费用。
2. 甲方应按照工程进度逐步返还乙方垫资款项。
3. 双方应遵守相关法律法规，严守合同精神，共同完成项目建设目标。
三、垫资金额及方式1. 乙方向甲方垫资金额为：____________元（大写：____________）。
垫资建房 合同范本
垫资建房合同范本《垫资建房合同》甲方（建房方）：____________________身份证号：____________________联系地址：____________________电话：____________________乙方（垫资方）：____________________身份证号：____________________联系地址：____________________电话：____________________一、房屋基本情况1. 房屋位置：位于 ______________（具体位置）。
2. 房屋面积：总建筑面积约为 ______________平方米。
3. 房屋结构及设计：房屋结构为 ______________，设计方案由 ______________（设计方）提供。
二、垫资款项及用途1. 乙方同意垫资人民币 ______________元（大写：______________ 元整）用于甲方建房所需的材料采购、人工费用等相关支出。
2. 垫资款项的使用应严格按照建房预算和进度安排，确保资金用于建房的合理用途。
三、垫资期限及利息1. 垫资期限自本合同签订之日起至房屋竣工并验收合格之日止。
2. 双方约定，垫资期间不计利息。
但如甲方未能在约定的期限内偿还垫资款，逾期部分应按照月利率 ______________%计算利息，直至甲方全额偿还垫资款为止。
四、建房进度及付款方式1. 甲方应按照建房进度计划进行施工，并定期向乙方报告工程进展情况。
2. 乙方有权对建房过程进行监督和检查，确保工程质量和进度符合要求。
3. 付款方式：（1）在房屋基础工程完成后，甲方应向乙方支付垫资款的 ______________%；（2）在房屋主体结构完成后，甲方应向乙方支付垫资款的 ______________%；（3）在房屋装修工程完成后，甲方应向乙方支付垫资款的 ______________%；（4）在房屋竣工并验收合格后，甲方应向乙方支付剩余的垫资款。
垫资建房合同范本
垫资建房合同范本甲方（垫资方）：_________________乙方（建房方）：_________________鉴于甲方愿意垫资支持乙方进行房屋建设，乙方同意接受甲方垫资并按照本合同约定的条件进行房屋建设，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，共同遵守。
第一条垫资金额及用途1.1 甲方同意垫资人民币（大写）_________________元（￥_________________），用于乙方建设位于_________________的房屋。
1.2 垫资款项专项用于房屋建设，不得挪作他用。
第二条垫资期限2.1 垫资期限自本合同签订之日起至_________________年_________________月_________________日止。
第三条垫资利息及还款3.1 垫资利息按年利率_________________%计算，按月支付。
3.2 乙方应于每月的第_________________日前支付当月利息。
3.3 垫资本金及最后一期利息应在垫资期限届满时一次性偿还。
第四条建设进度及质量4.1 乙方应按照国家及地方相关建设标准和规范进行房屋建设。
4.2 乙方应保证房屋建设质量，达到合同约定的标准。
第五条甲方的权利和义务5.1 甲方有权监督乙方的建设进度和质量。
5.2 甲方应按合同约定及时足额垫资。
第六条乙方的权利和义务6.1 乙方有权按照合同约定使用垫资款项进行房屋建设。
6.2 乙方应按期支付利息，并在垫资期限届满时偿还本金及利息。
第七条违约责任7.1 如乙方未按期支付利息或偿还本金，应按未支付金额的日万分之五向甲方支付违约金。
7.2 如乙方建设的房屋未达到合同约定的质量标准，应承担相应的违约责任。
第八条争议解决8.1 双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条其他约定9.1 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
建设工程施工承包垫资合同5篇
建设工程施工承包垫资合同5篇第1篇示例：建设工程施工承包垫资合同一、合同双方甲方：【甲方名称】二、合同背景为了顺利开展建设工程施工，甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，就建设工程施工承包垫资事宜达成如下协议：三、合同内容1. 甲方同意向乙方提供垫资，用于建设工程施工的资金支持。
垫资金额为【具体金额】，由甲方一次性支付至乙方指定账户。
2. 乙方应按照工程进度和实际需要使用垫资，严格控制资金使用，保证在合同规定的时间内将垫资全部用于建设工程施工，不得挪作他用。
3. 垫资使用期限为【具体期限】，超过期限未用完的部分应及时退还给甲方，乙方不得因垫资问题影响工程施工进度及质量。
4. 乙方应在接到垫资后，按照约定的进度向甲方提交项目施工进度计划和资金使用报告，并接受合同约定的监督和检查。
5. 甲方有权根据工程进度和实际情况，要求乙方提供相关资金使用证明和结算凭证，乙方应积极配合提供。
6. 乙方应加强施工管理，严格按照设计要求和施工规范进行施工，保障工程质量。
7. 在工程竣工验收合格后，乙方应及时将剩余的垫资全额退还给甲方，不得有任何拖延。
8. 本合同项下的垫资不得用于支付工程外的其他费用，否则一切责任由乙方承担。
四、合同变更1. 双方经协商一致，如有变更本合同内容，应签订书面变更协议，并按变更协议执行。
2. 未经甲、乙双方书面同意，不得擅自变更本合同的任何条款。
五、合同解除1. 本合同自双方完成合同约定的全部义务后解除。
2. 若甲、乙双方需解除本合同，应提前【具体期限】向对方书面通知。
六、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交合同签订地的人民法院进行解决。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至合同约定的事项全部履行完毕。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）第2篇示例：建设工程施工承包垫资合同是指建筑施工企业为了开展工程建设，在获得工程承包资格后，因施工需要先行支付工程款项而与资金提供方签订的一种合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_____________
垫资建房合同
甲方： _______________________
乙方： _______________________
签订日期： ___ 年____ 月_____ 日
甲方:
乙方:
甲方的旧房拆除改建新房，为建房，双方在完全自愿的基础上，经
充分协商，达成一致协议：
一、鉴于甲方目前无资金建房，甲方将上述住宅的改建事项发包给乙方，乙方承包垫资施工建
五层半房屋；
二、双方议定房屋建筑按每平方米元计算（包括图纸设计费、建筑材料费、房屋装修
费、施工人员工资及乙方应获利润等），房屋质量以一般私人房屋为标准；
三、旧房拆除的所有原料由乙方自主选择用于建新房，用不对房屋施工过程中的任何费用进行管理，所有耗资或节余均归乙方。
四、甲方负责房（即乙方承建房屋）的一切合法手续。
并负责协调
房屋拆建过程中的四邻周边关系，协调施工过程中建筑材料的堆放场地、用水用电的方便事宜。
五、在乙方施工期间，只要是因与甲方有关联的事件或责任妨碍了乙方正常施工，导致中途终
止施工，甲方必须以元/平方米购买该建筑的地基，以每层元/平方米购买地基以上建筑。
六、房屋建成后十日内甲方一次性向乙方支付乙方垫资和乙方应得利润（即按实际建筑面积乘
元/平方米）；
七、甲方如不能在上述期限内向乙方付款，则无条件以上述房屋及宅基地使用权抵付所欠乙方
债务，乙方支付万元人民币给甲方作宅基地使用费，乙方获得房屋所有权和宅基地使
用权。
八、甲方将房屋所有权及宅基地使用权转给乙方后，若遇国家征收土地，所有征收补偿费全数归乙方所有，甲方有义务协助乙方获取上述补偿费。
九、甲、乙双方在开始履行了本协议后，甲方如有除违反第五条外的违约，还须向乙方支付
万元违约金；乙方如有违约，向甲方支付万元违约金。
十、以上协议一经签订双方不得反悔，关于改造所发生的一切费用全由乙方承担。
甲方：
乙方：
日期：。