劳务合同 附件
工程劳务合同附件
一、合同背景鉴于甲方（以下简称“甲方”）在[项目名称]工程中需要提供劳务服务，乙方（以下简称“乙方”）愿意按照甲方的要求提供相应的劳务服务。
为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，特订立本附件，作为工程劳务合同的补充部分。
二、劳务内容1. 乙方提供的劳务内容包括但不限于：（1）按照甲方要求，完成工程所需的人工施工任务；（2）遵守国家法律法规及工程现场管理规定，确保施工安全；（3）按照甲方提供的施工图纸和施工方案进行施工；（4）乙方自行负责劳务人员的招募、培训和管理，确保劳务人员具备完成工程任务的能力。
2. 乙方应按照甲方要求的时间节点，保质保量完成工程劳务任务。
三、劳务人员1. 乙方应按照甲方要求，提供符合工程需要的劳务人员，并保证劳务人员的技能水平和工作能力。
2. 乙方应对劳务人员进行岗前培训，确保其了解工程相关知识和安全操作规程。
3. 乙方应对劳务人员进行日常管理，确保其遵守国家法律法规及工程现场管理规定。
四、劳务费用及支付方式1. 劳务费用按以下方式计算：（1）根据工程劳务量及劳务单价计算劳务费用；（2）劳务费用包括但不限于工资、社会保险、福利等。
2. 劳务费用支付方式：（1）按月支付，每月末支付上一个月的劳务费用；（2）甲方应在每月支付劳务费用前，对乙方提供的劳务人员进行考勤核实；（3）甲方应在收到乙方提交的考勤报表及相关证明材料后，及时支付劳务费用。
五、工程变更及延误1. 如因工程变更导致劳务工作量增加，双方应协商确定新的劳务费用，并按照新的劳务费用进行支付。
2. 因甲方原因导致工程延误，乙方有权要求甲方支付相应的延误费用。
六、违约责任1. 如乙方未能按照合同约定完成工程劳务任务，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
2. 如甲方未能按照合同约定支付劳务费用，乙方有权要求甲方支付违约金。
3. 如双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
劳务合同协议书附件格式
劳务合同协议书附件格式附件：劳务合同协议书格式甲方（用人单位）：_____________________地址：_________________________________________乙方（劳动者）：_____________________身份证号码/护照号码：_____________________地址：_________________________________________鉴于甲方需要劳务服务，乙方愿意提供相应的劳务，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本劳务合同协议书附件（以下简称“本附件”），以明确双方的权利和义务。
一、合同期限1. 本附件自____年____月____日起至____年____月____日止，为期____年/月/日。
二、工作内容2. 乙方同意根据甲方的工作需要，担任____________________岗位（工种）的工作。
三、工作时间和地点3. 乙方的工作时间为每周____天，每天____小时，具体工作时间安排由甲方根据实际情况确定。
4. 工作地点为：_______________________________________四、劳务报酬5. 甲方按照以下方式支付乙方劳务报酬：- 固定报酬：____元人民币/月；- 绩效报酬：根据乙方的工作表现和甲方的相关规定支付。
五、社会保险和福利6. 根据国家相关法律法规，甲方不负责为乙方缴纳社会保险。
7. 乙方不享受甲方职工的福利待遇。
六、劳动保护和劳动条件8. 甲方应为乙方提供符合国家规定的劳动保护和劳动条件。
七、合同变更、解除和终止9. 双方应协商一致，方可变更本附件的条款。
10. 在本附件期限内，任何一方均可提前____天书面通知对方解除本附件。
八、违约责任11. 双方应严格履行本附件的约定，任何一方违反约定，应承担相应的违约责任。
九、争议解决12. 因履行本附件所发生的任何争议，双方应协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
劳务合同模板及附件
劳务合同模板及附件这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！劳务合同模板及附件目录1. 劳务合同模板2. 附件1. 劳务合同模板甲方（甲方指提供劳务的个人或单位，以下简称“甲方”）：乙方（乙方指接受劳务的个人或单位，以下简称“乙方”）：甲乙双方经友好协商，就甲方提供劳务，乙方支付劳务报酬等事项，达成如下协议：第一条 劳务内容1.1 甲方同意按照乙方的要求，提供如下劳务：（具体劳务内容如需修改，请在此处填写）1.2 甲方应按照乙方的要求，完成劳务任务的质量和标准：（具体质量要求和标准如需修改，请在此处填写）第二条 劳务报酬2.1 甲方完成劳务任务后，乙方应支付甲方劳务报酬共计人民币【】（大写：【】元整）。
2.2 乙方支付劳务报酬的方式如下：（具体支付方式如需修改，请在此处填写）第三条 合同期限3.1 本合同自双方签订之日起生效，合同期限为【】个月。
3.2 合同期满后，如双方同意继续合作，应签订新的合同。
第四条 保密条款4.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、经营秘密等，应予以严格保密。
4.2 保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。
第五条 违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。
5.2 违约方应按照守约方的损失金额支付违约金。
第六条 争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第七条 其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：【年】年【月】月【日】日2. 附件（如有附件，请在此处填写附件名称及内容）请根据您的实际情况修改上述合同内容，以确保合同的合法性和有效性。
劳动合同附件
劳动合同附件
附件一，工资和福利。
1. 基本工资，根据员工的职位和工作表现确定，每月支付。
2. 绩效奖金，根据员工的绩效表现，每季度或年度支付。
3. 加班费，根据国家法律规定支付加班工资。
4. 带薪年假，根据工龄和公司政策确定，每年享受带薪年假。
5. 社会保险和公积金，按照国家规定缴纳，员工和公司各自承担一定比例。
附件二，工作内容和责任。
1. 岗位职责，明确员工的工作职责和任务分配。
2. 工作时间，规定每日工作时间和休息时间。
3. 工作地点，指明员工的工作地点，是否需要出差或外派。
4. 保密责任，员工需遵守公司的保密协议，不得泄露公司机密信息。
5. 违约责任，规定员工的违约行为和相应的处理措施。
附件三，解雇和离职。
1. 解雇程序，规定公司解雇员工的程序和条件。
2. 离职通知，员工离职需提前通知公司的时间和方式。
3. 离职补偿，规定员工离职后享受的福利和补偿。
以上为劳动合同附件范本，具体内容可根据实际情况进行调整和修改。
劳动合同附件范本
劳动合同附件范本
甲方（用人单位）：
单位名称：
法定代表人：
地址：
联系电话：
乙方（劳动者）：
姓名：
性别：
身份证号码：
地址：
联系电话：
鉴于甲乙双方已签订[劳动合同编号]劳动合同，现对该劳动合同的相关事项进行补充和明确，达成如下协议：
一、工作内容及工作地点
（具体描述乙方的工作内容、工作地点等相关信息）
二、工作时间及休息休假
（明确乙方的工作时间安排、休息休假制度等）
三、劳动报酬及福利待遇
（详细说明乙方的工资构成、支付方式、福利待遇等）
四、劳动保护和工作条件
（阐述甲方为乙方提供的劳动保护措施、工作环境等方面的内容）
五、保密条款
（规定乙方在工作期间及离职后的保密义务和责任）
六、培训与发展
（涉及甲方为乙方提供的培训机会、职业发展规划等）
七、违约责任
（明确双方违反本附件约定应承担的责任）
八、其他事项
（如有其他需要约定的事项在此说明）
本附件与劳动合同具有同等法律效力，自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：__________________
法定代表人或授权代表（签字）：______
日期：______年______月______日
乙方（签字）：__________________
日期：______年______月______日。
劳务合同附件补充
一、合同背景为了明确劳务合同中的具体条款，进一步保障双方权益，经甲乙双方协商一致，特就劳务合同相关事宜进行补充说明。
二、补充内容1. 劳务内容甲方向乙方提供的劳务内容包括但不限于以下事项：（1）乙方按照甲方要求，完成甲方指定的工作任务；（2）乙方在甲方工作期间，遵守甲方的工作纪律和规章制度；（3）乙方在甲方工作期间，保证工作质量，按时完成工作任务。
2. 工作时间与休息（1）乙方的工作时间为每周五天，每天工作8小时，共计40小时；（2）乙方享有国家规定的法定节假日、休息日及年假；（3）乙方在法定休息日、节假日及年假期间，甲方应按照国家规定支付乙方相应的工资。
3. 工资待遇（1）乙方工资按照甲方规定的薪酬制度执行，具体工资数额由甲方与乙方在合同签订时协商确定；（2）甲方应按月支付乙方工资，不得拖欠；（3）甲方对乙方工资的调整，应提前一个月通知乙方。
4. 社会保险与公积金（1）甲方应按照国家规定为乙方缴纳社会保险和住房公积金；（2）乙方在甲方工作期间，社会保险和住房公积金的缴纳比例、缴费基数等，按照国家及地方政策执行；（3）甲方应按时足额缴纳乙方社会保险和住房公积金。
5. 工作条件与安全（1）甲方应提供符合国家规定的工作条件和劳动保护措施；（2）甲方应确保乙方在工作过程中的人身安全，对乙方因工作原因受到的人身伤害，甲方应依法承担相应的赔偿责任。
6. 违约责任（1）甲方违反本合同约定，未按时足额支付乙方工资、社会保险和住房公积金的，应向乙方支付违约金，违约金为应支付金额的20%；（2）乙方违反本合同约定，未按时完成工作任务或造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任。
三、其他事项1. 本附件作为劳务合同的补充部分，与劳务合同具有同等法律效力；2. 本附件未尽事宜，按照国家有关法律法规和劳务合同约定执行；3. 本附件自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：____________乙方（签字）：____________签订日期：____________注：本附件一式两份，甲乙双方各执一份。
劳务合同附件样板
一、合同基本信息1. 合同名称：劳务合同附件2. 合同编号：_______3. 合同签订日期：____年____月____日4. 合同期限：____年____月____日至____年____月____日二、工作内容与要求1. 工作内容：（1）甲方委托乙方从事______工作；（2）乙方应按照甲方的要求，完成以下工作任务：1.1 提供相关技术支持；1.2 参与项目实施；1.3 协助甲方解决项目实施过程中的问题。
2. 工作要求：（1）乙方应按照甲方的要求，按时、保质、保量地完成工作任务；（2）乙方在履行工作职责过程中，应遵守国家法律法规、行业规范及甲方内部管理制度；（3）乙方应保持工作场所的整洁、安全，确保工作顺利进行。
三、工作地点与时间1. 工作地点：____（具体地址）2. 工作时间：（1）工作日：周一至周五，上午9:00至下午18:00，中午休息1小时；（2）周末及国家法定节假日：根据甲方工作需要，可适当安排加班。
四、工资待遇1. 工资构成：基本工资+岗位工资+绩效工资+加班工资2. 基本工资：____元/月3. 岗位工资：____元/月4. 绩效工资：根据甲方考核结果，按比例发放5. 加班工资：按照国家规定及甲方内部规定执行五、社会保险与福利1. 甲方为乙方缴纳以下社会保险：养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。
2. 甲方为乙方提供以下福利待遇：（1）法定节假日休息；（2）带薪年假；（3）节日慰问；（4）其他福利待遇根据甲方实际情况执行。
六、合同解除与违约责任1. 合同解除：（1）合同期满，双方同意续签合同的，应提前30日书面通知对方；（2）一方违反合同约定，导致合同解除的，应承担违约责任。
2. 违约责任：（1）甲方未按时足额支付乙方工资的，应支付违约金，违约金为应支付工资的_____%；（2）乙方未按时完成工作任务的，应支付违约金，违约金为应完成工作量的_____%；（3）双方在合同履行过程中发生纠纷，应友好协商解决；协商不成的，可依法向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
劳动合同附件格式（精选7篇）
劳动合同附件格式（精选7篇）以下是网友分享的关于劳动合同附件格式的资料7篇，希望对您有所帮助，就爱阅读感谢您的支持。
篇一劳动合同（附件）一、规章制度乙方在合同期内应当做到:(一)积极参加甲方组织的培训，提高思想觉悟和职业技能。
(二)接受甲方对其（乙方）履行制度的情况进行检查、督促、奖励和考核。
(三)爱护甲方的财产，保守甲方的商业秘密(四)乙方因违反劳动纪律或者操作规程，给甲方造成经济损失的，乙方应按照损失的程度依法承担责任。
(五)甲方根据生产（工作）特点，有权对乙方实行综合计算工时工作制或不定时工作制。
二、违约责任(一)甲方的违约责任，按照《劳动合同法》的相关规定执行。
(二)乙方的法律责任1、乙方违反合同约定解除劳动合同，对甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方下列损失:1）按照《专项培训协议》相关规定，赔偿甲方为其支付的培训费用；2）对生产、经营和工作造成的直接经济损失。
2、甲方颁发并公示的《员工手册》为合同的附件，与合同具有同等法律效力，如乙方违反《员工手册》相关规定的，甲方有权与乙方解除劳动合同，并不予以赔偿。
三、保密协议1、基于业务保密事由，非经甲方授权部门或主管人员同意，乙方不得以任何形式使用甲方公司的任何设备、文件、技术资料、电子信息等保密文件或资料、物品，或使之脱离甲方公司之控制。
2、乙方无论任何原因，在工作期间或调离本岗位以及离职后，均不得将甲方的产品技术（课程设计）、培训资料、客户档案、公司运作方法、公司机密等一切相关资料外泄或提供给竞争对手（即同行业或者类似行业）。
3、甲方商业秘密的经营信息的范围包括：客户名单、营销计划、采购资料、定价政策、财务资料、产品技术（课程设计）、进货渠道、产销策略、招投标的标底及标书内容、项目组成人员构成、费用预算、利润情况及财务资料等。
甲方（公章）：乙方（签字或盖章）：身份证号码：日期：日期：篇二劳动合同附件鉴于乙方所在岗位对公司生产、经营管理具有重要影响，为此甲、乙双方根据国家有关法律、法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚信的精神，经充分协商一致后，在劳动合同基础上，共同订立本合同附件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
附件一
工程质量保修书
发包人(全称)：
承包人(全称)：
为保证中恒丽晶苑及中恒国际社区一区在合理使用期限内正常使用．发包人承包人协商一致签订工程质量保修书．承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定，承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修书范围和内容
质量保修范围为乙方承包的工程范围及工程内容，甲方分包工程质量保修不属于乙方保修范围．
二、质量保修期
质量保修期从工程竣工验收合格之日算起，计算质量保修期。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：
1、土建主体工程为设计图纸使用年限；
2、电气管线，上下水管安装工程为 2 年；
3、供热及供冷为0 个采暖期及低供冷期；
4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 2 年：
5、其他约定：厨、厕、卫、屋面、外墙等防水为5年，其他
的按国家有关规定执行保修职责．
三．质量保修责任
1．房屋发生质量问题遇到紧急情况．承包方接到通知后，1小时内必须到场维修，一般问题施工方接到通知后48小时内必须到场维修。
质量问题最多两次维修好达到购房者满意；若施工单位违反此规定．由建设单位派工人到场维修，所发生的费用由建设单位交付，在施工单位工程保修金中按二倍扣除。
2．在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量．因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任．
四、质量保修金的支付比例
本工程约定的工程质量保修金为施工劳务合同总价款的5％。
五、质量保修金的返还
从综合竣工验收交付之日计算起：第一年返给乙方3％，第二年返给乙方2％。
六、其他
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签署。
发包人(公章) 承包人(公章)
法定代表人(签字) 法定代表人
委托代理人：委托代理人：
经办人：经办人：
年月
日
附件二：
甲方负责的具体施工内容及范围：
(一)甲方分包的项目：土方大开挖和回填、地基处理、基坑护壁支护、孔桩土石方、烟道安装、封堵孔桩、清桩头、接桩头、空调、、门窗工程、栏杆及其它金属构件安装工程、油漆涂料腻子工程、电梯安装、高低压配电房、二次装修、各种检查、施工手续的办理、工程竣工资料备案等工作内容的人工费及材料由甲方负责。
除甲方分包的项目以外、其余工程上所有项目，均由乙方承担施工。
费用自付。
• (二)乙方承包的内容甲供材料：临时一级配电；工程上的钢材、水泥、商品砼、标砖、空心砖、砂、石．珍珠岩、炉渣、挤塑板、泡沫板、后浇带使用的钢板和钢网、抹灰用的钢网、电线电缆、开关插座、给排水管及管件、穿线管及管件、套管、导管、配电箱、镀锌扁
铁、支架、桥架、止水钢板、外墙面砖(指定为纸皮砖、勾缝剂、粘结剂、草酸)、水(管材、管件、管卡)、电(管、线、接头、接线盒、开关插座、灯具)、弱电(管材、管件、导线、管卡)等所需主要材料。
工程资料的办理、工程资料的费用，乙方负责自己支付。
甲方盖章：乙方盖章：
甲方签字：乙方签字：
附件三
工程劳务单价组成表（按建筑面积计算）
报价单位：（章）
法定代表人：（签字）年月日
附件四
民工工资支付承诺书
我公司劳务承包承建的，对民工工资发放作如下承诺：
1、民工工资发放时间为次月(下月)的8日前(国家法定节假日提前发放)足额发放。
2、若未按第1条发放民工工资，所引起的各种罚款(按贵公司与建设单位总承包合同约定执行)和贵公司损失由我司承担。
3．每月5日前，向甲方提供上月已发放的民工工资表原件由甲方备案．并作为工程款支付的必要前提条件．
4、贵公司有权对我公司每次的民工工资发放情况实施监督，以保证工资发放到民工手中．
5、对每次发放工资名册及金额在施工现场公示,明确甲方投诉监督电话。
乙方：（章）
法定代表人：
年月日
附件五
安全生产责任书
为在工程劳务分包合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人(以下简称“甲方”)与(以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：
一、甲方
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比．
3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4、定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理在安全生产检查中发现的各种安全隐患。
二、乙方
1、严格遵守国家、四川省、德阳市有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，严格遵守甲方及项目部指定的安全生产管理制度。
2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、建立健全安全生产责任制。
从项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏：各职能部门、人员的安全生产责任制。
做到横向到边，人人有责。
项目经理是安全生产的第一责任人。
现场设置的安全机构，应按施工人员的l％一3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。
安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生，并应及时处理在安全生产管理过程中发现的各种安全隐患。
4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟悉和遵守本工种的各项安全
技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。
对于从事电气、起重、建筑高架设作业、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破、潜水检查等特殊工种的人员、经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。
施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。
6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管外，还应配备由足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。
施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经营处于完好状态；不合格的机具、设备，和劳动保护用品不得使用。
9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料的，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10、乙方必须按照本工程特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大
安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因本合同任何一方违约造成安全事故，由责任方承担相关责任。
四、其他
本合同作为工程劳务分包合同的附件，与劳务分包合同具有同等的法律效力，经合同双方签署(盖章)立即生效，全部工程竣工验收后失效．
本合同共贰份，甲方执壹份；乙方各执壹份。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
经办人：经办人：
201 年月日201 年月日
附件六
廉政承诺书
：
为了在合同执行中保持诚信、廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和地方有关规定，我单位作为贵公司的供应商，现承诺如下：
1、我单位不给予贵公司工作人员回扣、佣金或任何变相的物质（如购物打折）及精神利益。
2、我单位不赠送贵公司工作人员礼金、有价证券、物品等，不为贵公司工作人员报销任何个人支付的费用（如餐饮费、交通费）。
3、我单位不为贵公司工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。
4、我单位不为贵公司离职的工作人员提供任何的工作机会。
5、我单位不以洽谈工作、签订合同为借口，邀请贵公司工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所（包括餐饮）。
6、我单位不为贵公司工作人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、办公用品等物品。
7、我单位不借款给贵公司的工作人员，不为贵公司的工作人员代购任何物品。
8、我公司承诺合同中确定的价格为同期市场最低价。
9、我单位不通过任何直接或间接的关系获得签订本合同的机会。
我单位如果违反上述任一条款的承诺，愿意无条件接受贵公司退货及向贵公司支付合同金额10-20%违约金的要求，且贵公司有权从货款中扣除此违约金；另外，由此给贵公司造成的损失均由我单位承担。
本承诺书不影响我单位按合同其它条款承担相关责任。
本承诺书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。
若主动向甲方陈述事实情况，甲方同意不追究乙方的违约责任。