建设工程施工工程施工合同示范文本
建设工程施工合同示范文本通用版7篇
建设工程施工合同示范文本通用版7篇第1篇示例：建设工程施工合同示范文本通用版合同编号：______________甲方：（委托方）__________ 乙方：（承揽方）__________根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方本着平等互利的原则，在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承揽下列建设工程，双方协商一致，达成如下合同：四、工程工期：自________年_____月_____日起，至________年_____月_____日止，共计________天。
六、支付方式：甲方按照工程进度分批支付工程款，具体支付详情见附表。
七、工程质量要求：乙方承诺按照合同约定的工程标准，保证工程质量符合国家有关规定，承担工程质量保证责任。
八、施工安全：乙方负责工程施工过程中的安全管理工作，保障施工作业人员的人身安全。
九、工程保修：工程竣工后，乙方按照国家有关规定提供不less 于________年的质量保修期。
十、合同变更：合同一经签署，如需变更，必须经双方协商一致，并签署书面变更协议。
十一、违约责任：任何一方未履行合同约定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、承担赔偿责任等。
十二、争议解决：因合同履行发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可依法向相关仲裁机构申请仲裁。
十三、合同效力：本合同自双方签字、盖章之日起生效，至工程竣工验收完成之日终止。
十四、附则：本合同的附件为合同的一部分，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：______________ 日期：______________附表：工程款支付详情序号工程进度工程款支付比例工程款支付金额1 20% __________%__________元以上合同经双方签字、盖章确认后生效。
特此合同立书，以备查阅。
以上内容为建设工程施工合同示范文本通用版，合同效力受法律保护，希望双方在合同履行过程中遵守协议，共同维护合同权益，确保工程顺利进行和完成。
建设工程施工合同示范文本5篇
建设工程施工合同示范文本5篇篇1建设工程施工合同示范文本本合同由甲方（委托人）与乙方（承包人）根据《建设工程施工合同法》及相关法律法规签订，双方遵守合同约定，共同推动建设工程的顺利进行。
第一条合同标的甲方委托乙方承担以下工程项目的施工：工程名称：工程地址：建设内容：工程规模：工程质量：工程进度要求：工程竣工日期：第二条价格及支付方式1. 工程总价为（具体金额），乙方在合同签订之日起（具体天数）内提供工程款甲方支付。
2. 工程验收合格后，甲方应于（具体日期）内支付工程款的余额。
第三条设计变更和工程变更1. 若甲方需求设计变更或工程变更，需书面通知乙方，并经乙方确认后报批，方可进行变更。
2. 变更后的施工费用和工期由双方重新协商确定。
第四条施工期限1. 工程竣工日期为（具体日期），若因不可抗力等原因导致无法按时竣工，双方应重新商定工期。
2. 若乙方因自身原因导致工期延误，应按每日滞纳金的标准向甲方支付违约金。
第五条质量保证1. 乙方承诺工程符合国家相关标准和规定，质量合格。
2. 工程质量保修期为（具体天数），属于保修范围内的质量问题由乙方免费维修。
第六条安全保障1. 施工期间乙方应加强安全管理，遵守国家相关法规，确保建设过程中的安全。
2. 如发生施工安全事故，乙方应承担相应责任并进行赔偿。
第七条其他条款1. 合同生效后双方应严格履行合同约定，如有违约行为应承担相应法律责任。
2. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：联系电话：联系电话：签订日期：签订日期：以上是建设工程施工合同的示范文本，甲乙双方在签订合同前应详细阅读内容，确保双方权益得到保障。
希望双方能够诚实守信，共同完成工程，保障工程质量和安全。
篇2建设工程施工合同示范文本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系方式：为明确双方的权利和义务，经友好协商，就乙方承包甲方建设工程的事宜，签订如下合同。
建设施工合同示范文本6篇
建设施工合同示范文本6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就本建设工程施工事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程规模：_________________________4. 工程内容：_________________________二、工程期限1. 工程开工日期：_______年______月______日。
2. 工程竣工日期：_______年______月______日。
如遇特殊情况，经甲方确认后工期可相应顺延。
三、工程质量标准与保修责任1. 工程质量标准：符合国家现行规范验收标准。
2. 保修责任：承包方对承包范围内的工程承担保修责任，保修期限自竣工验收之日起不少于两年。
保修期间出现任何质量问题，承包方应及时进行维修。
四、工程造价及支付方式1. 本工程总造价为人民币（大写）：_________________________元整（￥_________元）。
2. 付款方式：（根据具体情况进行约定）_____________________________________。
五、材料设备供应及保管责任1. 本工程所需材料由承包方自行采购，但必须符合设计要求和国家规范标准。
甲方对承包方采购的材料具有检验权。
如承包方采购的材料不符合要求，甲方有权要求承包方重新采购或拒绝使用。
由此造成的损失由承包方承担。
2. 材料设备保管责任：施工过程中，乙方应对工程使用的材料和设备妥善保管，如因乙方原因造成损失，由乙方承担损失责任。
如因不可抗力造成的损失，双方协商解决。
建设工程施工合同示范文本2023精选7篇
建立工程施工合同示范文本2023精选7篇建立工程施工合同示范文本2023精选7篇(篇一)发包人〔全称〕：_________承包人〔全称〕：_________按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，发、承包人就本建立工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：一、工程概况工程名称：_________工程地点：_________工程规模及构造特征：_________工程承包范围：_________工程立项批准文号：_________资金_________二、合同工期开工日期：_________开工日期：_________合同工期总日历天数_________天。
三、质量标准工程质量标准：_________四、合同价款币种：_________合同总价〔大写〕：_________元〔小写〕￥：_________元综合单价或费率：□详见承包人的投标报价书〔招标工程〕；□详见经确认的工程报价单或预算书〔非招标工程〕五、组成合同的文件组本钱合同的文件包括：1、本合同协议书；2、中标通知书〔适用招投标工程〕；3、投标文件〔适用招投标工程〕；4、经确认的工程报价单或预算书〔适用非招投标工程〕；5、本合同专用条款和补充条款；6、本合同通用条款；7、标准、标准及有关技术文件；8、图纸；9、工程量清单；10、双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；11、发包人或工程师有关通知及工程会议纪要；12、工程进展过程中的有关信件、数据电文〔电报、电传、、电子数据交换和____〕。
六、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二局部《通用条款》中分别赋予他们的定义一样。
七、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进展施工、开工，在缺陷责任期内承当工程质量缺陷保修责任，并履行本合同书所约定的全部义务。
八、发包人承诺发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1甲方（发包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（承包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就相关工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________________工程地点：_____________________________工程规模：_______________________________________（具体描述工程规模）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体细节见附件《工程量清单》。
二、合同工期开工日期：_____________________________竣工日期：_____________________________合同总工期：______天。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（大写）：人民币__________元整，（小写）：￥______元。
具体支付方式和时间如下：开工前预付一定比例款项，施工过程中按进度支付款项，竣工验收合格后支付尾款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务，甲方应按照约定支付款项。
如因甲方原因导致工程延期或停工，应支付相应的违约金。
具体金额及支付方式见合同附件。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工，确保工程质量符合相关要求。
建设工程施工合同示范文本5篇
建设工程施工合同示范文本5篇第1篇示例：建设工程施工合同示范文本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）为了明确甲乙双方在建设工程项目中的权利和义务，双方经友好协商，就下列建设工程施工合同事宜达成如下约定：一、项目基本情况1.1 项目名称：（填写项目名称）1.2 项目地点：（填写项目详细地址）1.3 建设内容：（简要描述建设内容）1.4 工程规模：（填写工程规模）1.5 工程造价：（填写工程总造价）1.6 工程周期：（填写工程工期）二、工程范围2.1 本合同项下的工程范围包括但不限于：（详细列出工程范围）三、施工标准3.1 乙方应按照国家相关规定、土木建筑技术标准及甲方要求，确保工程质量符合相关标准。
3.2 若工程质量不符合相关标准，乙方应承担相应责任并承担修复费用。
四、工程价格及支付方式4.1 工程总价：（填写工程总价）4.2 付款方式：甲方应按照工程进度支付工程款项。
4.3 工程款项支付期限：（具体列出各阶段付款时间）五、工程管理5.1 工程管理：乙方应负责工程进度管理、质量管理和安全管理。
5.2 工程进度：乙方应按照工程计划，保证工程进度按时完成。
六、工程延期和罚款6.1 若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应罚款。
6.2 工程延期原因包括但不限于：自然灾害、政府限制、劳动力不足等。
七、工程保修7.1 工程竣工后，乙方应提供指定保修期，对工程进行免费保修。
7.2 保修期为：（填写保修期限）7.3 保修范围：保修范围包括工程质量问题和施工问题，但不包括外部人为原因造成的损坏。
八、合同变更8.1 任何一方需变更合同内容，应经双方协商一致，并签署书面变更协议。
8.2 变更协议应确认变更内容、变更原因、变更时间等。
九、合同解除9.1 若因不可抗力因素导致工程无法继续施工，乙方应提前通知甲方，并经双方协商解除合同。
9.2 若乙方违约，甲方有权解除合同并要求赔偿损失。
十、争议解决本合同如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向人民法院提起诉讼。
建设工程施工合同示范文本通用版5篇
建设工程施工合同示范文本通用版5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同示范文本通用版甲方：（委托方）地址：法人代表：联系人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法人代表：联系人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方承担工程项目的承包工程服务，满足双方的共同利益，经甲、乙双方友好协商，特订立本合同。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
第一条工程项目名称甲方拟委托乙方承担的工程项目名称为：第二条工程项目地点工程项目位于：第三条工程内容乙方应按照甲方要求承担工程项目的设计、施工、监理等全部或部分工作，并承诺提供合格的工程材料及设备，确保工程质量和工期。
第四条工程合同金额本次工程项目的总承包金额为人民币（大写）。
第五条工程工期工程项目的工期为自合同生效之日起至年月日为止，双方经协商可以适当延长或缩短工程工期。
第六条税收及支付方式1. 乙方应承担本次工程项目相关的一切税费，甲方不承担任何税费。
2. 工程款支付方式：本合同按工程进度及质量情况分次付款，首次付款为合同总金额的30%，每次付款前，乙方应向甲方提交验收报告。
第七条违约责任1. 任一方违反本合同规定，未能履行合同义务的，应承担相应的违约责任。
2. 一方在合同履行中遭受的损失，应由违约方承担相应的赔偿责任。
第八条保密条款双方在履行合同过程中所获知的商业秘密，应严格保密，不得泄露给第三方，否则应承担相应法律责任。
第九条合同变更1. 双方如需对本合同内容进行任何更改或补充，应经双方书面协商一致，并签署书面的合同变更协议。
2. 合同变更协议的内容应以书面形式具有法律效力。
第十条争议解决合同履行过程中，如发生争议，应经双方友好协商解决；协商不成的，可根据相关法律法规提起诉讼。
第十一条其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定并签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程项目结算完毕之日终止。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）甲方：（委托方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：乙方：（承包方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：为了明确双方之间的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议并订立本合同：第一条合同范围1. 乙方承担本合同项下的建设工程施工任务，包括但不限于施工布置、施工管理、施工进度控制等。
2. 本合同的工程名称、位置、规模和内容详见附件《建设工程施工合同附件》。
第二条工程价款1. 工程合同价款为人民币（￥）_______元整。
2. 工程价款的支付方式为（______）分期付款，具体支付比例和时间详见附件《付款方式及时间安排》。
第三条工程质量1. 乙方承担本合同项下工程的质量安全责任，确保工程符合相关国家标准和法律法规的规定。
2. 工程质量监管机构为_______，乙方接受监督并按照相关规定参与监督工作。
第四条工程进度1. 乙方应按照甲方的要求，合理安排工程进度，保证工程按时完工。
2. 工程进度如有延误，乙方应按照《建设工程施工合同附件》中的约定承担相应责任。
第五条材料及设备供应1. 乙方负责向甲方提供真实、合格的材料和设备，确保工程施工的正常进行。
2. 乙方不得私自更换原材料和设备，如需更换应提前征得甲方的书面同意。
第六条竣工验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，合格后方可正式交付使用。
2. 如工程验收不合格，乙方应在规定时间内整改，并重新申请验收。
第七条合同变更1. 任何变更本合同内容的事项，须经双方书面协商一致并签署书面合同变更协议。
2. 合同变更后，双方应按照变更后的合同条款执行。
第八条违约责任1. 一方违反本合同之约定，给对方造成损失的，应当承担违约责任。
2. 如甲方未按时支付工程价款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付滞纳金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同示范文本（工程量清单招投标工程）
（NF-2010-0201）
宁夏回族自治区住房和城乡建设厅
制定宁县回族自治区工商行政管理局
第一部分合同协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
结构形式：层数：建筑面积：
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）
工程立项批准文号：
资金来源：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期
工期：天
开工日期：
竣工合同：
四、质量标准
工程质量标准：
五、合同价款
1、合同总价（大写）：(人民币)元
(小写)：元（其中：工程暂列金额元，计日工元，材料暂估价和专业工程暂估价元，安全文明施工措施费元，总承包服务费元。
）
2、综合单价：详见承包人的已标价工程量清单。
（见附件4：）
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
（1）本合同协议书；
（2）中标通知书;
（3）投标函及投标函附件；
（4）本专用合同条款；
（5）本通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单（附件4：）；
（9）招标文件、招标文件澄清及修改；
（10）其他合同文件。
双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中
赋予的定义相同。
八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工
程质量保修责任。
九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当
支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：年月日
合同订立地点：
本合同双方约定后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）
地址：地址：
邮政编码：邮政编码：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真: 传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
第二部分通用合同条款。