安全文明施工措施费合同
绿色安全文明施工措施费 合同一般约定条款
绿色安全文明施工措施费合同一般约定条款Green, safe and civilized construction measures refer to the practices undertaken during construction projects to promote sustainability, protect the environment, ensure worker safety, and maintain a clean and organized site. These measures include using environmentally friendly materials, implementing waste management plans,prioritizing worker safety through the use of personal protective equipment (PPE), conducting regular safety inspections, and adhering to relevant regulations and standards.绿色、安全和文明施工措施是指在建设项目中采取的做法，旨在促进可持续发展，保护环境，确保工人安全，并保持工地的清洁和有序。
这些措施包括使用环保材料，实施废物管理计划，通过使用个人防护装备（PPE）优先考虑工人安全，进行定期安全检查，并遵守相关的法规和标准。
In contracts relating to construction projects, it is common to have clauses that address green, safe andcivilized construction measures. These clauses outline the responsibilities of both parties involved in ensuring compliance with these measures. The specific provisions may vary depending on factors such as project scope, local regulations, and industry standards.在与建设项目相关的合同中，常常会有涉及绿色、安全和文明施工措施的条款。
工程文明施工措施费合同
工程文明施工措施费合同合同编号：__________甲方（建设单位）：_____________________乙方（施工单位）：_____________________鉴于甲乙双方就_______________项目（以下简称“本项目”）的建设达成合作意向，并为确保本项目施工过程中的文明施工标准，特订立本合同。
第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在本项目施工过程中关于文明施工措施费用的支付、使用及管理等相关事宜，以保障施工现场的整洁、有序，确保施工安全，减少对周边环境的影响。
第二条文明施工措施费用1. 甲方同意根据实际施工情况，向乙方支付相应的文明施工措施费用。
2. 文明施工措施费用的具体金额为人民币________元，占工程总造价的__%。
3. 文明施工措施费用的支付方式为：_______。
第三条乙方责任与义务1. 乙方应制定详细的文明施工措施计划，并在施工前提交给甲方审核。
2. 乙方应按照国家相关法律法规及行业标准执行文明施工措施。
3. 乙方应确保施工现场的清洁卫生，定期清理建筑垃圾，合理堆放材料。
4. 乙方应采取措施减少施工噪音、扬尘等污染，保护周围环境和居民正常生活。
5. 乙方应对施工人员进行文明施工教育，提高其环保意识和社会责任感。
第四条甲方责任与义务1. 甲方应按照合同约定及时支付文明施工措施费用。
2. 甲方有权监督乙方的文明施工情况，并提出改进建议。
3. 甲方应协助乙方解决施工过程中可能出现的外部协调问题。
第五条违约责任1. 如甲方未按约定支付文明施工措施费用，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
2. 如乙方未按约定履行文明施工措施，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
第六条争议解决因本合同引起的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2024安全文明施工措施费支付协议书
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024安全文明施工措施费支付协议书本合同目录一览第一条定义与解释1.1 合同各方1.2 安全文明施工措施费1.3 工程范围1.4 施工期限1.5 付款方式第二条安全文明施工措施2.1 施工安全措施2.2 文明施工措施2.3 环境保护措施第三条费用支付3.1 安全文明施工措施费的计算3.2 支付时间3.3 支付方式3.4 支付条件第四条施工单位的义务4.1 遵守法律法规4.2 落实安全文明施工措施4.3 保障施工人员安全第五条付款方的义务5.1 按时支付安全文明施工措施费5.2 监督施工单位实施安全文明施工措施第六条违约责任6.1 施工单位的违约行为6.2 付款方的违约行为第七条争议解决7.1 争议解决方式7.2 争议解决机构第八条合同的变更与解除8.1 合同变更条件8.2 合同解除条件第九条保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限第十条不可抗力10.1 不可抗力的定义10.2 不可抗力的后果第十一条合同的生效、修改与终止11.1 合同生效条件11.2 合同修改程序11.3 合同终止条件第十二条合同的履行12.1 施工单位履行合同的要求12.2 付款方履行合同的要求第十三条附件13.1 安全文明施工措施方案13.2 费用支付明细表第十四条其他条款14.1 合同的书面形式14.2 合同的签字盖章14.3 合同的份数第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 合同各方甲方：指合同中指明的付款方，负责按时支付安全文明施工措施费。
乙方：指合同中指明的施工单位，负责按照合同约定实施安全文明施工措施。
1.2 安全文明施工措施费安全文明施工措施费是指为保证工程施工安全、文明施工和环境保护，按照相关法律法规和工程特点，由甲方支付给乙方的费用。
1.3 工程范围本合同适用于甲方委托乙方施工的工程项目，具体工程范围和施工内容详见附件一。
1.4 施工期限施工期限是指乙方完成工程施工的时间，具体施工期限见合同附件一。
甲方与施工单位的安全文明措施费支付协议
安全文明措施费支付协议
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
一、为了保证工程安全顺利进行，根据《江苏省建设工程安全文明施工费计价管
理办法》的规定，甲乙双方建设工程安全文明施工费协商一致，特签订本协议书。
二、安全文明施工费的计取及支付
1、根据《江苏省建设工程现场安全文明施工措施费计价管理办法》规定，按苏建价【2005】349号文件取费，安全文明施工费基本费率金额见下表：
注：表中所列工程均为单独发包工程
2、安全文明施工费的支付计划：
（1）、合同签定15日后发包人支付安全文明施工基本费率总价的70%，即￥元（大写：）
（2）、安装工程量达到100%时支付安全文明施工基本费率总价20%，即￥元（大写：）
（3）、工程完工支付安全文明施工基本费率的10%，即￥元（大写：）
（4）、工程竣工验收合格后，承包人凭《建设工程安全文明施工措施评价及费率测定表》办理竣工结算；承包方不能出具《建设工程安全文明施工措施评价及费率测定表》的，承包方不得收取安全文明施工费。
甲方 :乙方：
（签字盖章）（签字盖章）
签订日期：年月日。
工程安全文明施工措施费计取合同4篇
工程安全文明施工措施费计取合同4篇篇1工程安全文明施工是工程建设过程中非常重要的一环，不仅关乎工人的生命安全，也影响到周围环境的整洁和整体形象。
为了保障工程安全文明施工工作的顺利开展，施工单位在施工前需要与监理单位签订《工程安全文明施工措施费计取合同》，明确双方的责任和义务，确保工程安全文明施工工作的有效开展。
一、合同主体工程安全文明施工措施费计取合同是由施工单位和监理单位签订的合同，双方均需要遵守合同的约定。
施工单位是工程的承建单位，负责具体的施工工作，必须按照合同的要求执行工程安全文明施工措施，确保工程质量和工程安全。
监理单位是对施工过程进行监督和管理的单位，需要对施工单位的安全文明施工工作进行检查和评估，确保施工单位按照合同条款的要求执行工程安全文明施工措施。
二、合同内容1.施工单位的责任：施工单位必须根据工程的特点和具体情况制定工程安全文明施工措施，明确工程施工中可能存在的安全隐患和采取的应急处理措施。
施工单位需要配备专业的安全管理人员，对施工现场进行全面监控和管理，确保工程的安全施工。
2.监理单位的责任：监理单位需要对施工现场的安全文明施工措施进行全面检查和评估，发现问题及时向施工单位提出整改意见。
监理单位还需要建立工程安全文明施工档案，对相关措施和工作进行记录和存档，以备审查和验收。
3.工程安全文明施工费的计取：工程安全文明施工措施费是施工单位在施工过程中为了保障工程安全文明所需的费用。
施工单位需要按照合同约定向监理单位提前申报，并根据实际工程情况计取相应的费用。
监理单位需要按照合同约定对费用进行审核和验收，确保费用的合理性和合法性。
4.合同期限和修改：工程安全文明施工措施费计取合同的期限一般与工程施工周期相对应，双方需要在合同中明确期限和费用清单。
如果出现工程变更或其他不可抗力因素，双方需协商修改合同内容，明确新的费用标准和调整方案。
5.合同解决纠纷：如果在合同执行过程中出现纠纷和争议，双方应首先通过协商和沟通解决。
工程安全文明施工措施费计取合同2篇
工程安全文明施工措施费计取合同2篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就本工程的安全文明施工措施费用计取事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 承包范围：____________________1. 费用内容：本工程的安全文明施工措施费包括安全施工、文明施工、环境保护等方面的费用。
具体包括但不限于安全设施的设置、维护、更新，施工现场的清洁、绿化，扬尘治理等。
2. 计取标准：按照相关法律法规及地方标准，结合本工程实际情况，经甲乙双方商定，安全文明施工措施费按工程总造价的____%计取。
3. 计取方式：安全文明施工措施费与工程进度款同步支付。
甲方在支付工程进度款时，按实际完成工程量计算费用，并向乙方支付。
三、安全文明施工要求1. 乙方应严格遵守国家及地方有关安全文明施工的法律、法规及标准，确保施工现场安全、文明、整洁。
2. 乙方应制定详细的安全文明施工方案，报甲方备案。
方案应包括施工现场布置、安全防护措施、扬尘治理等内容。
3. 乙方应按规定设置安全设施，如临时用电、脚手架、起重机械等，确保施工现场安全。
4. 乙方应负责施工现场的清洁、绿化工作，确保施工现场整洁有序。
5. 乙方应对施工现场的扬尘进行治理，采取有效措施防止扬尘污染。
四、责任与义务1. 甲方应按本合同约定支付安全文明施工措施费。
2. 乙方应确保施工现场的安全文明施工，如因乙方原因造成安全事故或环境污染，乙方应承担相应责任。
3. 甲方有权对乙方的安全文明施工进行监督检查，如发现乙方违反本合同约定，甲方有权要求乙方整改。
4. 甲方应及时向乙方提供必要的支持和帮助，确保施工现场的安全文明施工。
安全文明施工措施费支付合同
安全文明施工措施费支付合同第一篇范文：合同编号：__________甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为工程项目的施工方，乙方为工程项目的安全文明施工措施服务提供方，双方为了保障工程项目的顺利进行，明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同。
第一条合同标的乙方负责为甲方提供工程项目的安全文明施工措施服务，包括但不限于施工现场的安全管理、环境保护、文明施工等方面的措施。
第二条服务内容1.乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规，制定并实施安全文明施工措施，确保施工现场的安全和环保。
2.乙方应负责施工现场的安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和环保意识。
3.乙方应负责施工现场的卫生和绿化工作，保持施工现场的整洁和环境友好。
4.乙方应配合甲方完成施工现场的其他相关工作。
第三条服务费用1.乙方向甲方提供的安全文明施工措施服务费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.甲方应按照本合同约定的付款方式和付款时间，向乙方支付服务费用。
第四条付款方式1.甲方分期向乙方支付服务费用，具体付款时间及付款比例按照双方协商确定的付款计划执行。
2.甲方支付服务费用时，应提供等额的正规发票。
第五条违约责任1.任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
2.乙方未按照约定提供服务或者提供的服务质量不符合约定的，甲方有权要求乙方改正或者退还部分或者全部服务费用。
第六条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程项目竣工之日止。
3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：__________第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方：（全称）乙方：（全称）第三方：（全称，以下简称丙方）鉴于甲方为工程项目的施工方，乙方为工程项目的安全文明施工措施服务提供方，丙方为甲乙双方的协调方和技术支持方，为了保障工程项目的顺利进行，明确甲乙双方及丙方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同。
工程文明施工措施费合同
工程文明施工措施费合同甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________鉴于甲乙双方就______________项目（以下简称“本工程”）的建设达成合作，现根据《中华人民共和国民法典》及相关规定，就本工程文明施工措施费用的支付与管理，经双方协商一致，订立如下合同条款：第一条定义与解释1.1 “文明施工”指的是在工程施工过程中采取各种措施，保持施工现场整洁有序，减少对周围环境和居民生活的影响，确保施工安全。
1.2 “文明施工措施费”是指用于实施文明施工所必须的费用，包括但不限于现场清洁、噪音控制、粉尘治理、废弃物处理等。
第二条文明施工措施内容2.1 乙方应遵守国家有关文明施工的规定，制定并实施文明施工方案。
2.2 乙方应设立专门的文明施工管理团队，负责日常的文明施工管理工作。
2.3 乙方应确保施工现场的清洁卫生，定期清理建筑垃圾，合理堆放材料，减少扬尘。
2.4 乙方应采取措施降低噪音污染，非紧急情况下禁止夜间施工。
2.5 乙方应做好施工现场的安全防护工作，设置必要的安全警示标志。
第三条费用支付3.1 甲方向乙方支付的文明施工措施费按照本合同约定执行。
3.2 文明施工措施费的支付方式为_______（一次性支付/分期支付/按进度支付）。
3.3 如乙方未能达到合同约定的文明施工标准，甲方有权扣除相应的文明施工措施费。
第四条违约责任4.1 如一方违反本合同约定，需承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
4.2 若乙方未能履行文明施工义务，导致工程延期或产生额外成本，应按照本合同约定承担相应责任。
第五条争议解决5.1 本合同在履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第六条其他事项6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
6.3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
安全文明施工措施费合同
一、合同背景
为确保施工工程顺利进行，建设单位与承包商需要共同落实安全生产管理措施，保障项目建设的顺利完成。
为此，本合同作为双方合作的重要内容之一，确保项目施工期间的安全生产。
二、合同内容
1. 合同签订时间及范围
本合同于_________年_________月_________日签订，合同范围包括建设单位委托承包商完成的工程项目，具体施工项目范围详见合同附件。
2. 安全文明施工措施费金额
承包商应按照相关国家法规和建设单位的要求，制定相应的安全文明施工措施方案并实施，确保施工现场安全生产和建设场地清洁卫生。
为此，建设单位向承包商支付安全文明施工措施费，具体金额为_________元，其中包括但不限于：
•安全文明施工费
•安全设施费用
•绿化保洁费
以上费用为开票金额，不含税。
3. 付款方式
承包商应在合同签订后10个工作日内向建设单位或其指定的银行账户缴纳安全文明施工措施费。
收到款项后，建设单位应在5个工作日内开具发票。
4. 违约责任
1.承包商未按照安全文明施工措施方案要求实施措施，造成施工现场及周边环境安全隐患、污染等行为，均视为违约。
2.承包商未按照合同约定时间和方式支付安全文明施工措施费，均视为违约。
3.在承包商违约的情况下，建设单位有权采取相应的法律措施，包括终止合同、要求承包商赔偿损失等。
5. 法律适用
本合同适用中华人民共和国相关法律法规，若因本合同引起的争议，双方应通过友好协商解决；若协商不成，应根据合同约定向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。
三、合同附件
1.工程项目清单及施工范围
2.安全文明施工措施方案
四、合同生效及解除
本合同经双方签字盖章后生效，有效期为工程项目竣工验收之日。
在合同有效期内，如需解除本合同，需双方书面协商并签署协议后解除。
五、甲方
建设单位_________
地址：_________
联系电话：_________
六、乙方
承包商_________
地址：_________
联系电话：_________。