抹灰劳务分包合同(通用版)
抹灰分包劳务合同(6篇)
抹灰分包劳务合同（6篇）抹灰分包劳务合同（6篇）抹灰分包劳务合同篇1 甲方：____________________乙方：____________________依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及其它法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则；经合同双方协商，甲方将承包的分项劳务作业发包给乙方施工，甲乙双方一致同意订立本合同。
一、本合同文件的组成1、本工程合同书；2、国家相关标准、规范、项目工程施工管理的相关条款及相关设计文件；3、甲、乙双方洽商达成的工程洽商、协议，甲方下发的管理规定、技术交底等视为本合同组成部分。
3、总包单位及甲方的各种规章制度及相关管理制度。
二、劳务分包工作对象及提供的劳务内容1、工程名称：___实验室综合环境建设工程2、工程地址：___市___区___路7号3、承包范围：甲方承包区域内的内墙面，面积约1400平米，地面粘贴瓷砖面积约400平米。
具体分包工作内容：1、砂、水泥、瓷砖及辅料场地内的搬运及转运；2、水泥砂浆的搅拌制作及运输（甲方提供搅拌机、龙门吊及专业维护，每层楼用水）；3、抹灰前基层处理：混凝土构件的扫浆、砌体与砼体防开裂钉制钢丝网（满挂钢丝网片）；4、抹灰前质量控制：内墙抹灰的打巴抽筋须确保房间的交房几何尺寸和层高；立面垂直和平整，同时确保外立面门洞口一致；5、抹灰的落地灰的及时清理和使用；6、抹灰工序完工后的场地清理，因抹灰产生的垃圾进行场地清理；7、墙面水电管槽的二次抹灰；8、创建标化工地所需的卫生及其它相关工作。
乙方自带本劳务所需的工具、机具等。
乙方不得将本合同包括项目的劳务作业转包或再分包给他人，否则乙方将依法承担违约责任，并且甲方有权单方解除合同，并有权向乙方提出赔偿。
三、分包工作期限1、经双方协商工作日期定于____年____月____日起至____年____月____日晚6点止，总日历工作天数为____日。
合同签定后墙面抹灰，要求在8日内完成合同内所有墙面的抹灰工作。
抹灰劳务分包合同范本
抹灰劳务分包合同范本甲方（总承包方）：____________________乙方（分包方）：____________________鉴于甲方因工程需要，委托乙方进行抹灰劳务作业，经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：___________________。
1.2 工程地点：___________________。
1.3 工程内容：乙方负责对甲方指定的工程部位进行抹灰作业，包括但不限于墙面、顶棚、柱子等部位的抹灰工作。
第二条合同价款及支付方式2.1 合同总价款为人民币（大写）：__________________元整（￥_________________）。
2.2 支付方式：甲方按照工程进度向乙方支付工程款，具体支付节点及比例如下：2.2.1 工程开工前，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款； 2.2.2 工程完成50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；2.2.3 工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的35%；2.2.4 剩余5%作为质保金，在工程质保期满后无质量问题一次性支付。
第三条工程质量与验收3.1 乙方应按照国家及行业相关标准进行抹灰作业，并确保工程质量符合甲方要求。
3.2 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后____天内组织验收。
3.3 如工程质量不符合约定标准，乙方应在接到甲方书面通知后____天内无偿进行整改。
第四条工程期限4.1 工程开工日期为：__________________。
4.2 工程竣工日期为：__________________。
4.3 因乙方原因导致工程延期，每延期一天，乙方应向甲方支付违约金，违约金按合同总价款的____‰计算。
第五条安全生产与文明施工5.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，采取有效措施确保施工安全。
5.2 乙方应遵守甲方施工现场的管理制度，维护施工现场的秩序和环境卫生。
抹灰分包劳务合同(精选8篇)
抹灰分包劳务合同（精选8篇）抹灰分包劳务合同1合同甲方：(简称甲方)合同乙方：(简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑工程质量管理条例》及有关法律、法规和公司制度的有关规章制度，本着平等、互利、诚信、自愿、公开的原则，经双方协商，达成共识，签定本单项工程承包合同。
一、承包单价甲方将本项目地下室填充墙及楼上填充墙的抹灰工程承包给给乙方，承包单价按实际抹灰面积计量收方。
地下室负三层负二层包干价为10/㎡;地下负一层至楼上四层包干单价为14元/㎡(5.7米--6.5米);四层以上全部费用包干价暂定为11.5---12元/㎡,若质量全部按项目要求并达到样板标准施工,结算按12元/㎡结算。
二、承包内容1.该工程所涵盖的全部内墙的整体和零星抹灰。
2.乙方自备一切使用工具、运输工具(垂直运输机械由甲方提供)，加班的照明设施和身的安全防护设施全部自理。
3.沙浆搅拌、运输(甲方提供搅拌机和配备机手)。
4.清理基层、打笆、冲筋、刮浆贴钢网。
5.自检交接、清扫场地。
三、工期质量1.质量合格、争创精品。
2.乙方必须按照甲方要求的施工进度进行组织和安排。
3.本工程从合同鉴定之日起，从______年______月______日至______年______月______日完成，日历工期为天。
四、质量控制1.严格执行《建筑工程施工质量验收规范》的有关规定进行施工和质量验收。
2.轴线控制、四角规定、横线找平、立线吊直、离墙角100mm挂线打笆、墙面笆点对称、高低一致。
3.清理基层，除去墙面油污、灰尘，表面凹凸较大部分应剔除补平、砼表面太光应剔毛喷浆。
4.后塞口交接处，防止墙面开裂应设置金属网，在基层连接处先用1：3水泥沙浆掺107胶水刮浆抹平、后帖网片，搭缝宽度每边不得小于100mm;当抹灰总厚度≥35mm时，应采取加强措施，植筋、挂网，分遍成活。
5.抹灰层应粘结牢固，无空鼓、裂纹，表面平整、阴阳角顺直方正，其偏差不得超过3mm。
简单的抹灰劳务合同范本(4篇)
简单的抹灰劳务合同范本（4篇）简单的抹灰劳务合同范本（精选4篇）简单的抹灰劳务合同范本篇1发包方（甲方）：承包方（乙方）：依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合《辽宁省建筑工程劳务分包管理办法》、《金伟集团建筑工程管理办法》的有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：第二次结构工程所包含的全部内容（具体以甲方与建设方承包合同范围为准）。
甲方与建设方承包合同范围如下：1）、人工：a、砌砖工程：砌砖、门窗过梁预制安装、二次构造（钢筋、模板，砼、钻眼、植筋）的制作安装、厨房卫生间砼防水檐浇注、通风井管道井随切砖随摸灰、竖向水泥预制通风管道的安装、水电消防管洞的堵塞、（含所有土建图上预留洞口及测量洞、泵管洞等）的堵塞、前台（砖、沙、石子、水泥）运输搅拌，后台运输室内脚手架搭设等。
2）、材料：a、木模板、跳板、架料、水泥、石子、沙子、砖块、主水管给上楼层、上楼三级电箱均由甲方提供。
b、手推车、电转、电线、照明灯具、铁锹、软水管、灰桶、筛沙网、铁丝、铁钉、等辅材由乙方提供。
3）、甲方只提供机械：搅拌机、施工电梯、塔吊。
其余小型机具均由乙方自供。
4）、其他：a、各工种做到工完场清、料尽。
b、现场垃圾、楼层垃圾清运至甲方指定工地内的地方。
c、现场文明施工和环境保护。
成品、半成品的倒运。
d、对主体结构成品及半成品的保护。
e、甲方负责工程主轴线的放线工作及所需结构标高，乙方配合细部放线工作。
二、承包方式、取费标准：1、承包方式：本工程在乙方承包范围内以包人工、包小型辅材、包小型机具、包成品保护、包场内运输、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式承包。
其中，主要材料由甲方提供，实行限额领料，所有材料用量按甲方管理人员出具限额领料单用量控制。
2、工程量验收：依据1#、2#楼施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量合格标准验收，工程验收以建设单位、监理单位、甲方确认的验收资料为准。
抹灰劳务分包合同模板
5.1双方在合同履行过程中，应对对方的商业秘密和机密信息予以保密。
5.2未经对方同意，不得向第三方泄露合同内容。
第六条违约责任
6.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。
6.2如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
第七条争议解决
7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
签订日期：__________签订日期：__________
（注：本合同仅供参考，具体条款请根据实际情况和双方需求进行调整和完善。）
1.3工程内容：抹灰工程，包括但不限于墙面、顶面、地面等部位的抹灰作业。
第二条劳务分包范围
2.1乙方负责按照甲方的要求，完成抹灰工程的所有工作，包括材料准备、施工、验收等环节。
2.2乙方应按照甲方的施工图纸、施工方案和施工技术要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。
第三条劳务报酬
3.1甲方应按照乙方提供的工程量清单和单价，支付乙方抹灰劳务报酬。
7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第八条其他条款
8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。
8.2本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________
代表（签名）：__________代表（签名）：__________
3.2乙方应在甲方支付劳务报酬后，按照约定时间完成工程。
3.3劳务报酬的具体金额和支付方式，双方另行签订补充协议。
第四条工程质量及验收
4.1乙方应保证抹灰工程的质量，确保工程验收合格。
抹灰工程分包合同范本6篇
抹灰工程分包合同范本6篇篇1发包方（甲方）：[公司名称]承包方（乙方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容]4. 工程造价：[工程造价]第二条承包方式及范围1. 承包方式：[承包方式]2. 承包范围：[承包范围]第三条施工准备及工期1. 甲方在开工前，应完成施工场地的征用和拆迁工作，并平整施工场地。
2. 甲方在开工前，应办理完成施工所需证件、批文等手续。
3. 乙方应在接到甲方开工通知后，及时组织施工人员进场施工。
4. 乙方应在保证安全、质量的前提下，按照甲方要求的工期完成施工任务。
5. 因甲方原因造成工程停工、窝工，工期相应顺延。
6. 因乙方原因造成工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
第四条工程质量及验收1. 乙方应按照工程施工图纸和甲方要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。
2. 甲方应在施工完成后，组织相关人员进行验收，确保工程质量符合甲方要求。
3. 如因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责返工并承担相应费用。
第五条付款及结算方式1. 甲方应按合同约定向乙方支付工程款。
具体付款节点和金额如下：[付款节点和金额]2. 乙方应在竣工验收合格后，向甲方提交结算资料，甲方应及时进行结算审核。
3. 甲方应在结算审核完成后，及时向乙方支付结算款项。
第六条违约责任1. 甲方若不按合同约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付[违约金金额] 的违约金。
2. 乙方若不按合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付[违约金金额] 的违约金。
3. 乙方若施工质量问题导致工程验收不合格，应承担返工费用并向甲方支付[违约金金额] 的违约金。
第七条争议解决方式1. 本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先通过友好协商解决。
通用范文(正式版)抹灰工程劳务分包合同标准版.doc
抹灰工程劳务分包合同标准版1. 合同的目的和背景本合同是由甲方（委托人）与乙方（承包人）就抹灰工程劳务分包进行约定和协商，明确双方的权益和义务，维护合同的履行，保证工程的顺利进行。
2. 合同的内容和范围2.1 合同包括内容：合同的目的和背景；合同的范围和工程描述；合同的工期和开工日期；合同的工程代价和支付方式；合同的质量要求和验收标准；合同的违约责任和争议解决方式；合同的法律适用和补充条款；合同的签订和生效；2.2 工程范围和描述甲方向乙方委托抹灰工程劳务分包，具体工程范围为：（在此处列出具体工程范围和描述）3. 合同的工期和开工日期3.1 工期本合同规定的工程工期为（具体工期），乙方应在工期内完成抹灰工程劳务分包。
3.2 开工日期本合同规定的工程开工日期为（具体日期），乙方应在开工日期前做好准备工作，保证按时开工。
4. 合同的工程代价和支付方式4.1 工程代价本合同规定的工程代价为（具体金额），乙方应按照双方协商的价款进行抹灰工程劳务分包。
4.2 支付方式支付方式分为：预付款和尾款。
4.2.1 预付款：甲方应在合同签订后的（具体天数）内支付工程合同价款的（具体比例）作为预付款给乙方。
4.2.2 尾款：乙方完成抹灰工程劳务分包后，甲方应在（具体天数）内支付工程合同价款的（具体比例）作为尾款给乙方。
5. 合同的质量要求和验收标准5.1 质量要求乙方应按照国家相关标准和技术要求执行抹灰工程劳务分包，并保证工程质量符合合同约定和相关法律法规的要求。
5.2 验收标准乙方完成抹灰工程劳务分包后，甲方应组织专业人员进行验收。
验收标准应符合相关国家规定和合同约定的要求。
6. 合同的违约责任和争议解决方式6.1 违约责任若甲方或乙方违反合同约定，对方有权要求违约方赔偿相应的经济损失，并承担违约责任。
6.2 争议解决方式若双方发生争议，应通过友好协商解决。
如协商不成，可根据合同约定选择仲裁或诉讼解决争议。
7. 合同的法律适用和补充条款7.1 法律适用本合同适用的相关法律法规。
抹灰工程劳务分包简单的合同（精选11篇）
抹灰工程劳务分包简单的合同抹灰工程劳务分包简单的合同（精选11篇）随着人们法律观念的日益增强，合同的地位越来越不容忽视，它可以保护民事法律关系。
你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编帮大家整理的抹灰工程劳务分包简单的合同（精选11篇），希望能够帮助到大家。
抹灰工程劳务分包简单的合同1甲方(发包方)：乙方(承包方)：根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经甲、乙双方充分协商，订立本合同。
一：承包工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.承包方式：包工包工具(水管、尺条、灰桶、铝合金)4.承包单价：a、外墙砖和纸皮砖单价;元/㎡b、线子：元/m;c、光面：元/㎡;二：甲方职责1.负责在开工前办妥施工手续。
2.提供施工所需的水电。
三：乙方职责1.采用先进施工管理经验，确保施工质量。
2.承担因乙方原因造成的违约责任。
3.与其他施工队伍互相配合，友好施工。
4.工程渗水保修期为一年。
5.乙方如有安全隐患不听从甲方管理的情况发生，一次处罚500元人民币。
四：工程量工程量按实际完成并经甲方认可的工程量结算。
五：工程质量及验收1.乙方要严格按工序要求施工。
2.打底之前应布网抹浆,包括阳台柱卷边10CM。
3.工程验收后，乙方对工程质量负责保修，保修期为一年。
六：工程款项的支付打底完成后付;贴砖完成后付;验收合格后至年前付至95%;余5%保修金，一年保修期过后付清。
七：其它条款1.在施工期间乙方人员应注意安全施工。
2.合同期内，如甲乙双方发生争议，应本着实事求是的原则协商解决，如果协议不成，则交当地人民法院依法起诉。
3.本合同签字之日起即生效，合同一式两份，具有同等效力，双方各执一份。
4.如质量达不到验收要求，将只支付工程款的70%。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日抹灰工程劳务分包简单的合同2发包方：承包方：本工程项目由甲、乙双方共同协商，为保证工程施工顺利实施，保质保量，安全文明按期竣工，双方达成如下条款，望共同信守。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号建设工程劳务分包合同发包人：承包人：分包工程名称：施工地址：劳务包工合同条款发包人（甲方）：承包人（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容1.1 工程名称：中北镇居住区F区1.2工程概况：框架结构，轻型加气混凝土砌块填充墙。
1.3 分包工作内容：抹灰工程劳务分包范围包括：内外檐机械喷浆、局部剔凿、抹灰，楼梯间、管道井保温颗粒，地面后浇层、找平层、找坡层，屋面找平层、保温层、找坡层、后浇层，散水，台阶，楼梯间贴砖，其他专业洞口修补等。
1.4 工程监理单位（全称）天津华泰监理有限公司第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共 90 名。
第三条合同工期开工日期 2010 年 7 月 20 日，完工日期 2010 年 9月20 日。
其中外檐抹灰在8月5日完成。
第四条合同价款4.1合同单价： 60 元/m2（建筑面积）。
合同价款以实际结算为准。
4.2 对合同价款内容的说明：以上合同价款不但包括完成约定施工内容所需的人工费、辅助材料费、中小型机具费等全部费用，还包含如下内容和费用：4.2.1劳务协议中规定乙方承担的管理费等各项费用。
4.2.2施工所需的各种临时设施的搭设、周转材料的倒运（为施工服务项目）、文明施工（现场清理材料码放）、施工脚手架的搭设、各种安全防护设施的搭设。
生１活区的维护、合理使用及卫生防疫工作。
4.2.3承包人在施工生产中使用的各种手头工具，劳保费、医疗费。
4.2.4各种材料的二次倒运用工费用。
4.2.5冬雨季施工人工降效窝工费用。
4.2.6排水、降水所用的人工费用。
4.2.7进场材料、成品、半成品以及已完工程的成品保护用工费用。
4.2.9施工中必要的安全防护用工费用。
4.2.10工程施工中不可避免的工程技术间歇窝工费用。
4.2.11施工范围结构剔凿、凿毛等处理的用工费用。
4.2.12文明责任区（施工区、生活区、办公区）的清理打扫卫生及迎接上级检查清理等用工费用。
4.2.13必要的开会教育用工、学习用工、社会用工费用。
4.2.14工程竣工清理用工费用。
4.2.15本工程中的各种材料、机具、设备的卸车、装车（包括配合材料部门外出领退料）、清理、刷油、分类码放、挂牌用工费用以及管理用工费用、工程完工后所有物料的清理归还装车、退租卸车等配合工作所需的人工费用。
4.2.16现场至生活区施工人员及管理人员往返路途耗时降效费用。
4.2.17现场同一作业面多队交叉施工，相互影响（人、材、机等）降效窝工费用。
4.2.18地区性停电停水（法定）、自然灾害、政府性重大会议、活动等影响造成的停窝工费用。
4.2.19非承包人原因发生的连续8小时以内（含8小时），月累计时间72小时以内（含72小时）的停窝工费用。
4.2.20承包人应交的各种税金、手续费、管理费等。
4.2.21承包单价内已含达到工期、质量、文明安全施工目标的奖励费用。
4.2.22承包期内国家和地区政策性人工、材料单价浮动费用。
第五条合同价款的支付与结算5.1 合同价款的支付：5.1.1进场后每月支付生活费，每人每月按800元支付，待合同内容完工验收合格结算后，支付至结算金额的95%。
结算金额的5%为质量保证金，保修期满后支付，保修期执行发包人与业主签订的保修合同。
２5.2遇特殊情况的结算规定：5.2.1施工过程中如发生设计变更及合同约定范围之外的施工内容，则依据“当地现行的预算定额相应子目”计算综合工日数量。
单项变更综合工日数量在50个工日以内者费用不予增加，超过50个工日时，按约定的综合工日单价（55元/工日）予以调整，且只计算综合工日直接费，税金、管理费及其他费用均不予增加。
5.2.2因承包人原因，将其承包范围的项量甩项时，按照其甩项量依据“当地现行的预算定额相应子目”计算综合工日数量，按约定的综合工日单价（55元/工日）的130%从承包人的承包价中扣除。
5.2.3因承包人施工队伍素质差或管理不善，将要对工期、质量、文明安全施工造成影响时，发包人有权将承包人的承包范围进行调整，按照调整的项量依据“当地现行的预算定额相应子目”计算综合工日数量，按约定的综合工日单价（55元/工日）的150%从承包人的承包价中扣除。
因承包人原因，在施工过程中，确实无法达到发包人对工期、质量、文明、安全施工指标要求时，承包人要无条件服从发包人清退施工队伍或调减部分施工项目安排，否则不予办理结算和付款，由此造成的一切损失均由承包人承担。
5.2.4因承包人队伍素质差或管理不善，已给工程进度或工程质量带来一定影响，但承包人又无有效的改观措施，发包人有权终止合同并辞退承包人，承包人应无条件退场。
发包人平时已支付的民工工资视为承包人最终结算款，给发包人造成的其它损失亦由承包人承担。
5.2.5在施工过程中因承包人原因，造成返工、修补、加固、成品损坏污染等，除自行承担全部劳务费外，还应赔偿材料费、机械费和由此造成的一切损失，且工期不予顺延。
5.2.6承包人在工程施工中若出现安全、质量、消防等事故，发包人有权对承包人立即予以清退，承包人应承担因此而造成的一切经济损失及经济处罚。
5.2.7承包人必须配备以下专职管理人员：施工队长、施工员、技术员、安全员、质量员、机械员、临电主管等。
5.2.8承包人不得将其在本合同项下无论是全部的还是部份的权利转让给第三方。
承包人将其合同权利转让的，该权利转让无效，对发包人不产生法律约束力，并视为承包人违约，承包人向发包人支付本合同总价10%的违约金。
第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理３6.1 安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
6.2 重大伤亡及其他安全事故处理：6.2．1发生重大伤亡及其他安全事故，承包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。
6.2.2 按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。
发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
6.3 本工程的安全生产标准，双方约定如下：6.3.1承包人在承包期内必须服从发包人的管理，执行发包人的一切管理规定及安全操作规程。
施工中出现安全事故，由责任方承担相应责任，但善后处理及一切费用由承包人承担。
6.3.2承包人应根据《中华人民共和国职业病防治法》中的相关规定，保护劳动者健康。
为保护广大劳动者身体健康，落实职业病防治措施，预防职业病的发生。
6.3.3承包人在施工工程中存在的职业病危害因素，应及时如实地向工程所在辖区的卫生局卫生监督所进行申报，并将申报表复印件报发包人行政保卫部门备案。
6.3.4承包人对有从事职业病危害的劳动者（如：电气焊、油漆防水、粉尘、噪声作业等），应当进行上岗前防护知识的培训，并配备有效的个人防护用品（电气焊应佩戴防护面罩、防护眼镜等；油漆防水作业—应佩戴防毒护具等；粉尘作业—应佩戴防尘口罩；噪声作业—应佩戴护耳器等）。
6.3.5从事职业病危害的劳动者，应当进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业性健康检查。
必须到市指定的职业病诊断机构进行体检，并将体检结果上报发包人行政保卫部门备案。
6.4以上各项条款所发生的一切劳务费用，已包含在合同价款中。
第七条工程质量、验收与保修7.1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。
如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
7.2 承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施４工。
在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。
7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续；逾期未办理验收，发包人又交后道工序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。
7.4 对本工程的质量标准，双方约定如下：本工程的质量标准为：合格，但分部、分项工程以优良为考核标准。
第八条工期延误8.1 对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。
8.1.1因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；8.1.2设计变更和工程量增加；8.1.3发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；8.1.4承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；8.1.5一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时；8.1.6发包人同意工期顺延的其他情况。
8.2 承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期限和赔偿经济损失给予书面答复。
承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。
8.3 非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的，双方约定：承包人每延期一天，发包人按合同总价的千分之二扣除承包人的工期违约金。
第九条文明施工对本工程的文明施工标准，双方约定如下：9.1承包人对施工现场的路面必须每天派人清扫，以减少扬尘。
9.2各种材料必须及时码放整齐，严禁乱堆乱放。
9.3节约使用材料，避免浪费。
５9.4做好个人卫生，保持宿舍和生活区整洁。
9.5宿舍内电线严禁私接乱拉。
9.6剩余饭菜不得随地乱倒，装筒后及时清运。
9.7以上各项条款所发生的一切劳务费用，已包含在合同总价款中。
第十条材料机具供应10.1 本工程由发包人提供的机械设备为：龙门架、混凝土搅拌机、三级以上配电箱（包括三级箱，供电局变压器下的配电箱为一级箱）。
发包人提供的材料为：水泥、砂石、白灰膏，其他辅材承包人自购。
10.2承包人自备的工具为：除“由发包人提供”之外的所有中小型机具及辅材均由承包人自行承担，其费用已包括在合同价款中，不再单独增加。
10.3承包人应遵守发包人材料、机具的领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续。
由于承包人原因造成的材料浪费、丢失，其费用全部由承包人承担，发包人有权将此项费用从承包人的工程款中直接扣除。
10.4对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：由发包人提供的机械设备，正常情况下损坏的零部件由发包人承担费用。