防腐保温工程施工合同书
防水防腐保温合同4篇
防水防腐保温合同4篇篇1防水防腐保温合同范本甲方（委托方）：法定代表人：地址：电话：传真：乙方（承包方）：法定代表人：地址：电话：传真：鉴于，甲方拟对其所在建筑进行防水防腐保温工程，为确保工程顺利进行，双方经友好协商达成如下合同：第一条合同工程范围甲方委托乙方承担甲方所在建筑的防水防腐保温工程，具体包括但不限于以下内容：1. 防水工程：包括屋面、墙体、地下室等的防水处理；2. 防腐工程：对建筑内部结构及设备进行防腐处理；3. 保温工程：对建筑进行保温处理，提高建筑的能效和舒适度。
第二条合同价格和支付方式1. 甲方应向乙方支付合同工程总价款为（具体金额），支付方式为（一次性付清/分期支付）；2. 乙方应于甲方支付工程款项后按照工程进度合理安排施工，并提供符合质量要求的工程。
第三条工程进度和验收标准1. 乙方应按照双方达成的工程计划和进度表，合理安排施工人员和设备，确保工程按时完成；2. 工程竣工后，甲方有权对工程进行验收。
如发现工程质量不符合合同约定，乙方应按照甲方要求进行整改，直至符合验收标准为止。
第四条违约责任1. 如乙方未按合同规定完成工程，或者工程质量不符合标准，甲方有权要求乙方承担相应违约责任，包括但不限于终止合同、要求返还部分工程款项等；2. 如因不可抗力等客观原因导致工程延期或无法完成，双方应友好协商解决，如协商无果，可根据合同约定解除合同。
第五条保密条款双方应对合同执行过程中所涉及的商业机密等信息予以保密，未经对方同意不得向第三方透露。
第六条其他约定1. 本合同自双方盖章同意之日起生效，至工程完工验收并支付全部工程款项之日止；2. 本合同正本两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人签字：法定代表人签字：日期：日期：篇2防水防腐保温合同一、甲方：___________公司法定代表人：___________地址：____________电话：____________二、乙方：___________公司法定代表人：___________地址：____________电话：____________鉴于甲方委托乙方对位于___________的建筑进行防水、防腐和保温工程，双方经友好协商，达成以下合同：一、工程范围：1.1 保温：乙方将按照合同约定，在建筑内外墙面、屋面和地面进行保温工程，确保建筑能够保持良好的温度环境。
电厂 防腐保温 合同7篇
电厂防腐保温合同7篇篇1甲方（电厂方）：_________________________地址：_________________________联系人：_________________________电话：_________________________邮箱：_________________________乙方（防腐保温工程公司）：_________________________地址：_________________________联系人：_________________________电话：_________________________邮箱：_________________________鉴于甲方需要对电厂的相关设备进行防腐保温处理，故双方本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成以下合同协议：一、工程概况本合同涉及的电厂防腐保温工程，是为保障电厂设备的安全运行、延长使用寿命，减少因腐蚀和温度变化带来的安全隐患而进行的。
工程内容包括但不限于设备表面的预处理、防腐涂料的涂装、保温材料的安装等。
具体工程范围、内容、要求等详见附件《工程范围及要求表》。
二、工程期限本工程自合同签订之日起开始，工期为XX个月。
如遇特殊情况，双方可协商顺延工期。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币________元（大写：_________________________元整）。
该价款包括人工费、材料费、运输费、管理费及其他相关费用。
具体金额以甲方出具的预算书为准。
2. 支付方式：签订合同后，甲方支付乙方工程总价款的XX%作为预付款；工程验收合格后，支付剩余款项。
具体支付时间和金额以《支付计划表》为准。
四、工程质量和验收标准1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程完工后，乙方应提交相关质量证明文件及验收申请。
甲方应在收到申请后的XX个工作日内组织验收。
防腐保温合同范本
防腐保温合同范本合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行防腐保温工程的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程范围：_______二、工程内容2.1 乙方应根据甲方提供的工程图纸、技术要求及国家相关标准进行施工。
2.2 乙方应按照甲方的要求，完成工程的防腐保温施工，并确保工程质量符合国家相关标准。
2.3 乙方应提供所需的材料、设备、工具及劳动力。
三、合同价款3.1 本合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
3.2 付款方式：_______四、工期4.1 工程期限为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
4.2 乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。
五、质量标准5.1 工程质量应符合国家相关标准及甲方的要求。
5.2 乙方应按照甲方的要求进行施工，如乙方施工质量不符合约定，乙方应无条件返工，直至符合约定。
六、甲方权利与义务6.1 甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督、检查。
6.2 甲方应按照约定向乙方支付合同价款。
6.3 甲方应提供施工所需的场地、水、电等条件。
七、乙方权利与义务7.1 乙方应按照约定完成工程，并保证工程质量。
7.2 乙方应按照甲方的要求，提供所需的材料、设备、工具及劳动力。
7.3 乙方应遵守施工现场的安全生产规定，确保施工安全。
八、违约责任8.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行，应承担违约责任。
8.2 乙方未按照约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。
九、争议解决9.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
防腐保温的合同模板
防腐保温的合同模板甲方：（公司名称）地址：联系人：电话：乙方：（公司名称）地址：联系人：电话：根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行防腐保温工程项目，达成以下合同，共同遵守并履行，以维护双方合法权益，特订如下：一、项目名称及内容1.1 甲方委托乙方进行防腐保温工程项目，具体内容如下：1.2 项目地点：（具体地址）1.3 项目要求：甲乙双方在履行合同过程中，应严格按照项目要求进行实施，确保工程质量。
二、合同签订和生效2.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收合格之日止。
2.2 双方在签署本合同时应当如实提供相关资质文件，如有虚假材料，一切后果由提供方承担。
三、合同价格及支付方式3.1 本项目总价为（金额），具体各项费用详见附表“工程费用清单”。
3.2 甲方应按照工程进度及质量要求及时支付各项款项，并在工程完工后进行结算结清尾款。
3.3 如因甲方原因导致支付延期或迟延，乙方有权暂停工程进度，甲方应承担由此造成的一切损失。
四、工程质量保证4.1 乙方承诺在工程实施过程中，严格按照相关标准和规范要求进行施工，确保工程质量符合甲方要求。
4.2 工程完工后，乙方将提供相关质量保证书和保修期限，对质量问题提供免费维修。
五、变更与终止条款5.1 如双方需对合同内容进行调整，应当经过书面协商并签署书面变更协议，变更生效。
5.2 如因不可抗力因素导致工程无法继续或无法按时完工，双方可根据实际情况协商解决，并签署解除协议，解除合同。
5.3 在没有经双方协商的情况下，任何一方违反合同约定导致合同终止的，则违约方应向守约方支付违约金。
六、保密条款6.1 双方应严格遵守保密协议，不得将该项目的任何技术资料、商业机密信息向第三方泄露，如有违反应当承担法律责任。
七、争议处理7.1 双方如有关于本合同履行过程中的争议，应通过友好协商解决，如协商不成，可向所在地人民法院提起诉讼。
钢结构 除锈刷漆 防腐保温 合同6篇
钢结构除锈刷漆防腐保温合同6篇篇1钢结构除锈刷漆防腐保温合同甲方：______（委托方单位名称）乙方：______（承包方单位名称）鉴于甲方拟将______（具体工程名称）项目的钢结构进行除锈刷漆防腐保温工作，乙方具有相关资质和经验，甲乙双方经友好协商，达成如下合同：第一条项目范围1.1 甲方委托乙方进行______（具体工程名称）项目的钢结构除锈刷漆防腐保温工作，具体工作内容详见附件一《工程清单》。
第二条工作标准2.1 乙方在进行工程施工过程中，应符合相关法律法规的要求，确保工程质量达到国家标准。
第三条工程周期3.1 乙方自双方签订本合同之日起，开始履行义务，并保证在______（具体工期）内完成钢结构除锈刷漆防腐保温工作。
如因不可抗力或其他因素导致工期延长，应提前通知甲方并经甲方同意后执行。
第四条材料和设备4.1 乙方应根据工程需求提供符合标准的除锈刷漆防腐保温材料和设备，并对施工过程中产生的废弃物进行妥善处理。
第五条价款及支付方式5.1 本次工程总价款为______ 元整（大写）。
费用包括人工、材料、设备及其他相关费用。
5.2 甲方应在工程验收合格后______ 日内将款项支付给乙方。
第六条质保期6.1 乙方保证工程质量，并提供______ 个月的质保期，质保期内如发生质量问题，乙方应及时予以修复，费用由乙方承担。
第七条违约责任7.1 如因乙方原因导致工程未能按时或按质完成，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
7.2 如因甲方原因导致工程延迟或影响工程质量，乙方有权要求相应的赔偿。
第八条保密条款8.1 本合同一经签订即视为双方同意对相关商业秘密进行保密，未经对方同意不得擅自泄露给第三方。
第九条其他事项9.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
9.2 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________ 乙方（盖章）：____________签订日期：______________ 签订日期：______________附件一：工程清单以上是关于钢结构除锈刷漆防腐保温合同的具体内容，希望双方能够遵守合同条款，共同保障工程质量和进度，以期圆满完成工程。
防腐保温合同协议书范本
防腐保温合同协议书范本甲方（委托方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要对特定设施进行防腐保温工程，乙方具备相应的资质和能力承担此项工程，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就防腐保温工程达成如下合同协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程范围：_____________________1.4 工程内容：_____________________1.5 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日第二条工程质量标准2.1 乙方应按照国家及行业相关标准进行施工，并确保工程质量达到甲方要求。
2.2 工程质量标准：_____________________2.3 乙方应提供完整的施工方案和质量保证措施，并经甲方确认。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币（大写）：______________________元（￥______________________元）。
3.2 支付方式：工程开工前支付总价款的____%作为预付款；工程进度达到____%时支付总价款的____%；工程竣工验收合格后支付总价款的____%；余款在质保期满后一次性付清。
3.3 甲方应按照约定的支付方式及时支付工程款，逾期支付的，应按未付款项的____%支付违约金。
第四条工程验收4.1 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后____天内组织验收。
4.2 验收合格后，双方应签署验收报告，作为工程竣工的依据。
4.3 如验收不合格，乙方应在甲方指定的期限内完成整改，并重新验收。
第五条质保期及售后服务5.1 本工程质保期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。
5.2 质保期内，乙方应对工程出现的质量问题负责无偿修复。
防腐保温施工合同模板
防腐保温施工合同模板甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方进行防腐保温施工，双方经协商一致，达成如下合同，共同遵守并履行：第一条项目名称及地点甲方委托乙方进行防腐保温施工的项目名称为___________，工程地点为___________。
第二条工程范围1. 防腐保温工程的具体范围详见工程设计图纸和施工方案。
2. 施工期间，乙方应严格按照设计要求和规范要求进行施工，确保工程质量。
第三条工程价款及支付方式1. 工程价款为人民币___________元整（大写：___________元整）。
2. 工程价款支付方式：按照工程进度分期结算，合同签订后的第3个工作日内，甲方需支付工程款的40%作为预付款，施工完成后，甲方将根据实际施工情况进行结算，结算后的15个工作日内支付余款。
第四条工程质量和验收1. 乙方应按照合同约定的工期完成工程，并保证工程质量符合国家相关标准和甲方要求。
2. 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收报告，并配合甲方进行现场验收。
第五条违约责任1. 若乙方未按合同约定的时间完成工程或工程质量不符合要求的，乙方应承担相应的违约责任。
2. 若甲方未按时支付工程款或提供必要的配合，导致施工进度延误的，甲方应承担相应的赔偿责任。
第六条保密条款双方在履行本合同过程中有关商业机密、技术秘密等信息，应予保密，未经对方同意不得向第三方透露。
第七条合同变更1. 如因不可抗力等原因需要变更合同内容的，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 变更后的合同内容应具有同等法律效力。
第八条合同解除1. 在工程施工过程中，如发生不能继续履行合同的情况，双方可协商解除合同。
2. 合同解除后，双方应进行结算，履行后续相关手续。
第九条法律适用本合同的签订、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。
第十条争议解决双方在履行本合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，应提交_______仲裁委员会仲裁。
防腐保温合同协议书范本
防腐保温合同协议书范本甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行防腐保温工程的事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：甲方委托乙方进行防腐保温工程施工，包括但不限于材料采购、施工、验收、保修等。
二、工程承包内容及单价2.1 承包方式：乙方采用包工包料的方式进行施工，保证工程质量、安全、进度等满足甲方要求及相关技术规范要求。
2.2 材料及单价：2.2.1 乙方应按照甲方要求采购符合国家标准的防腐保温材料，并提供材料合格证明。
2.2.2 单价：根据市场行情及甲方要求，双方协商确定以下材料单价（单位：元/平方米）：材料名称单价---------------------防腐材料 ____保温材料 ____粘结剂 ____其他材料 ____2.2.3 总价：根据实际施工面积及材料单价计算，总价为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
三、工程款支付3.1 材料进场后，甲方支付乙方工程总价的30%。
3.2 工程验收合格后，甲方支付乙方已完工程量的85%。
3.3 剩余款项在保修期满后一次性支付。
四、工程验收4.1 工程完成后，乙方应按照相关技术规范要求进行自检，并向甲方提供验收申请。
4.2 甲方应在接到验收申请后的7个工作日内组织验收，乙方应按照甲方要求提供相关资料。
4.3 工程验收不合格的，乙方应按照甲方要求进行整改，并重新申请验收。
五、保修5.1 乙方对所施工的工程提供____年的质保期，质保期内出现质量问题，乙方负责免费维修或更换。
5.2 质保期内，乙方应定期对工程进行巡查，发现问题及时通知甲方并处理。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的2%。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
防腐保温工程施工合同书一、合同双方
甲方：（委托方）
地址：
法定代表人：
联系电话：
乙方：（承包方）
地址：
法定代表人：
联系电话：
二、工程概况
1. 工程名称：
2. 工程地点：
3. 工程规模：
4. 工程内容：
5. 工期要求：
6. 工程款项及支付方式：
三、合同条款
1. 工程质量要求
甲方要求乙方按照相关法律法规和技术标准进行施工，保证工程质量符合相关要求。
如发现工程质量问题，乙方应承担相应责任，并进行修复或重建。
2. 工程进度管理
乙方应按照合同约定的工期要求，合理安排施工进度，并及时向甲方汇报工程进展情况。
如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
3. 施工安全管理
乙方应制定详细的施工安全方案，并按照相关规定进行施工安全管理。
乙方应确保施工现场的安全，防止事故的发生，并承担相应的责任。
4. 工程款项支付
甲方按照工程进度和质量验收情况，及时支付工程款项给乙方。
款项支付方式为（具体支付方式）。
5. 变更和索赔
如因工程变更或其他原因导致乙方需要进行额外工作或发生费用增加，应及时向甲方提出变更或索赔申请，并经甲方同意后进行施工或支付相应费用。
6. 违约责任
任何一方违反合同约定的，应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方因此而遭受的损失，并承担违约金。
7. 合同解除和争议解决
双方一致同意，在以下情况下，合同可以解除：
a) 双方协商一致解除合同；
b) 一方严重违约，经对方书面通知后，未在合理期限内改正；
c) 因不可抗力等无法实现合同目的。
如发生争议，双方应通过友好协商解决，如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、合同生效与变更
1. 合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收合格之日起。
2. 合同变更
本合同的变更事项应经双方协商一致，并以书面形式进行变更。
五、其他条款
1. 保密条款
双方应对本合同涉及的商业秘密和技术资料保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
2. 知识产权
乙方在履行合同过程中所创造的技术成果和知识产权归乙方所有，甲方不得侵犯乙方的知识产权。
3. 合同附件
本合同的附件为不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
六、合同解释与争议解决
1. 合同解释
本合同的解释权归双方共同拥有，如对本合同的解释发生争议，应通过友好协商解决。
2. 争议解决
如双方无法通过协商解决争议，应向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
七、合同终止
1. 合同终止
本合同在以下情况下终止：
a) 工程竣工验收合格；
b) 双方协商一致解除合同；
c) 因不可抗力等无法实现合同目的。
2. 合同终止后的处理
合同终止后，双方应进行结算，并归还对方相应的财产和文件。
八、合同的签署
甲方（委托方）：乙方（承包方）：
签字：签字：
日期：日期：。