合同条款
合同条款范本(精选5篇)

合同条款范本(精选5篇)合同条款范本第1篇合同编号:________委托方(甲方):________受托方(乙方):________按照《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲乙双方本着互惠互利的原则和相互合作与支持的宗旨,就甲方委托乙方为货物运输代理等事宜,经友好协商达成如下协议。
第一条甲方责任和义务甲方最少在货物抵达前________(船到港前三天、航班到港前24小时)通知乙方货物到达情况和提供有关文件,有关文件包括:海洋提单、空运提单、货物资料、报关和报检报验文件等,以便乙方安排换单和提前审核有关文件。
甲方委托乙方代理申报的进口货物,必须按照中华人民共和国海关、商品检验检疫及相关部门对于国家进口货物的有关规定,如实申报。
甲方根据乙方要求,负责提供下列全部或部分单据和文件:报关委托书、报检委托书;手册;正本提单、发票、箱单、合同;报关所需要进口许可证如系危险品,应提供相关文件;其他与进出口货运有关的单据和文件。
由于甲方或下列原因导致货物申报时间的延迟,而造成未能及时清关或货物疏港等,由甲方承担所产生的风险、责任及费用,而乙方不予承担:(1)因买卖双方原因导致提单不能在公司正常换取(如海运费用未结清等);(2)由于甲方未能及时提供进口报关所需的全部资料;(3)因甲方所提供的报关资料失实,而导致的延迟;(4)在清关过程中由于海关等相关部门要求,需要补充或修改有关单证及相关说明资料,而甲方未能及时提供;(5)遇到法定节假日或有关部门不能正常办公;(6)因港口要求和规定而必须输港的货物;(7)其他甲方及不可抗拒原因。
由于非乙方原因造成滞箱费、污箱费、修箱费等费用和责任,由甲方承担,乙方尽量协助甲方协商解决。
第二条乙方责任和义务乙方应及时、合理安排甲方所委托进口货物的换单、申报、运输等事宜。
乙方应及时通知甲方有关报关进度、预计送货时间,以便甲方合理安排仓库装卸。
乙方应积极协助甲方解决在报关过程中出现的各种问题和状况,包括文件的提供、解释、说明等工作。
合作合同条款细则5篇

合作合同条款细则5篇篇1合作合同条款细则一、合作目的1. 本合作合同的目的是为了双方共同合作开展特定的业务活动,达成预期的商务目标。
2. 双方应遵守本合作合同中规定的义务和责任,共同努力完成合作活动,并确保合作的顺利进行。
二、合作范围1. 合作双方应明确合作的具体范围和内容,包括但不限于合作方式、合作期限、合作目标、合作责任等。
2. 每一项合作活动应具体明确合作对象、合作方案、合作方式、合作流程等细节内容。
三、合作方式1. 合作双方应协商一致确定合作方式,包括但不限于股权合作、战略合作、技术合作、市场合作等。
2. 每种合作方式应明确双方的权利和义务,包括合作方的责任和授权范围等。
四、合作期限1. 本合作合同的有效期限为______年月日起至______年月日止。
2. 在合作期限内,双方应共同努力完成合作目标,确保合作活动的顺利进行。
五、合作义务1. 双方应遵守合作合同中约定的各项义务,包括但不限于合作目标的实现、合作流程的执行、合作成果的分享等。
2. 如有一方未能履行合作义务,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此而遭受的损失。
六、保密条款1. 双方应对合作过程中获取的商业机密和技术机密进行严格保密,不得擅自泄露给与合作无关的第三方。
2. 合作终止后,双方应就商业机密和技术机密继续保密,不得使用或泄露给他人。
七、知识产权1. 合作期间内,合作双方共同创造的知识产权归双方共有,应共同商议如何保护和使用知识产权。
2. 对于合作过程中已有的知识产权,双方应尊重对方的知识产权,不得侵犯他人的合法权益。
八、风险责任1. 合作双方应共同承担合作活动中的风险和责任,如因不可抗力导致的损失应按照法律规定分担。
2. 在合作过程中如有争议,应及时协商解决,如无法协商解决可向相关部门申请仲裁或诉讼解决。
九、合作终止1. 在合作期限届满前如需提前终止合作,需提前______天书面通知对方,并经双方协商确定终止条款。
2. 合作终止后,双方应处理合作过程中形成的产权和利益分配问题,确保合作顺利结束。
专用合同条款

专用合同条款1. 承包人的一般义务(1)承包人应当按照合同约定,对工程实施质量、进度、成本、安全等全面管理,并积极配合发包人、设计单位、监理单位、政府部门以及其他相关单位对工程进行的监督和管理。
(2)承包人应当在工程开工前,按照合同约定向发包人提交详细的施工组织设计、施工方案、施工计划等文件,并保证施工过程中严格按照方案执行。
(3)承包人应当遵守环境保护法律法规,在施工过程中采取必要的措施,减少对环境的影响。
(4)承包人应当按照合同约定,对发包人提供的图纸、技术要求以及其他资料进行妥善保管,并严格保密。
2. 工程质量(1)承包人应当按照国家有关法律法规和工程建设标准的规定,对工程质量进行严格控制,确保工程质量符合合同要求。
(2)承包人应当在施工过程中,对工程质量进行全面检查和验收,并按照合同约定向发包人提交质量检测报告和验收报告。
(3)如发现工程质量存在问题,承包人应当及时采取措施进行整改,并承担相应的责任。
3. 工程进度(1)承包人应当按照合同约定的工期,编制详细的施工计划,并严格按照计划执行。
(2)如因发包人原因导致工程进度受到影响,承包人有权要求发包人提供必要的支持。
(3)如因承包人原因导致工程进度受到影响,承包人应当采取措施加快施工进度,并承担相应的责任。
4. 工程成本(1)承包人应当按照合同约定,对工程成本进行严格控制,确保工程成本不超出预算范围。
(2)如因发包人原因导致工程成本增加,发包人应当承担相应的责任。
(3)如因承包人原因导致工程成本增加,承包人应当承担相应的责任。
当然可以,但我需要知道你希望我帮你往下写什么内容呢?比如,你可以提供一些具体的情境、角色和对话等,这样我才能更好地帮助你。
如果你需要一些写作建议或灵感,我也可以提供一些相关的建议和例子。
请告诉我你需要的帮助,我会尽力帮助你。
合同的条款解读与解释

合同的条款解读与解释合同是一种法律文件,用于确立双方或多方之间的权利和义务。
在合同中,各种条款被列明,这些条款规定了合同的具体内容和执行方式。
然而,由于合同的内容通常较为复杂,条款的措辞也可能存在多种解释,因此,对合同条款的解读与解释显得尤为重要。
一、合同条款的解读合同条款的解读是指对合同中各条款的含义和要求进行理解和诠释的过程。
在进行解读时,需要考虑到以下几个方面:1. 文字解释:首先,应当对合同条款的文字进行详细的分析和解释。
这包括对关键词的理解、语法结构的分析以及上下文的推敲等。
通过仔细研读合同条款的具体措辞,可以更好地理解其含义。
2. 词语解释:在解读合同条款时,还需要对一些专业术语或法律术语进行解释。
这些术语的含义通常是在相关法律法规或行业规定中明确规定的,因此,需要查阅相关资料或请教专业人士,以确保对术语的理解准确无误。
3. 预期意图:合同的条款往往是由当事人在签订合同时达成的共识,其目的是为了实现双方的预期意图。
因此,在解读合同条款时,需要考虑当事人的意图和目的。
这可以通过查阅合同谈判记录、交流信函或其他相关证据来获取。
二、合同条款的解释合同条款的解释是指在实际履行合同时,对条款的具体含义和适用范围进行解释的过程。
在进行解释时,需要考虑以下几个因素:1. 词义解释:首先,应当对合同条款中的词语和表述进行解释。
这包括对词义的理解和用法的分析。
如果合同中使用了模糊或不明确的词语,可以参考相关法律法规或行业惯例来确定其具体含义。
2. 双方意图:在解释合同条款时,应当考虑当事人的意图和目的。
这可以通过查阅合同谈判记录或其他相关证据来获取。
如果当事人在合同谈判中就某一条款达成了共识,那么在解释时应当尊重当事人的意愿。
3. 业务实践:在解释合同条款时,还应当考虑到相关的业务实践和行业惯例。
这可以通过参考同类合同的条款或请教相关专业人士来获取。
在实践中,某些行业可能存在特殊的合同条款解释方式,因此,需要对这些特殊情况进行充分的了解。
合同八大条款

合同八大条款
1. 合同目的:明确合同的目的和双方达成合作的意图。
2. 双方权利与义务:列出双方的权利和义务,确保双方知晓并遵守合同规定。
3. 价格与支付方式:明确合同中涉及的价格以及支付的方式和时间。
4. 交付与验收:阐述交货的时间和方式,以及验收的标准。
5. 违约责任:规定违约方应承担的责任和赔偿方式。
6. 保密条款:保护双方合作过程中涉及的商业机密和敏感信息。
7. 争议解决:设定争议解决的方式和程序,如仲裁或诉讼。
8. 合同终止与解除:规定中止或终止合同的情况和程序,如双方协商解除或法律规定的情况。
合同模板法律条款

合同模板法律条款
合同条款
第一条甲方和乙方就以下事项达成协议并签订本合同。
第二条合同双方确保其拥有签署本合同所需的权力,并同意按照本合同的规定履行各自的义务。
第三条本合同的有效期为起始日期至终止日期,双方应在合同履行期限内履行各自的义务。
第四条合同双方约定,本合同的解除应遵循以下情形:
(1) 经双方协商一致解除本合同;
(2) 合同履行期满;
(3) 可能导致合同解除的其他情况。
第五条除非法律另有规定,一方不得擅自将其在本合同项下的权益转让给第三方。
如有需要转让的情况,应事先征得对方的书面同意。
第六条合同双方应保守对方的商业秘密,不得披露、泄露或使用该商业秘密,除非获得对方的书面授权。
第七条双方确定本合同适用的法律为中华人民共和国法律,并同意在发生争议时,通过友好协商解决。
如协商未果,则提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。
第八条本合同的任何修改、补充和终止均应采用书面形式,并由双方的授权代表签字确认。
第九条本合同的效力对双方及其各自的继承人、受托人和受让人具有约束力。
第十条本合同自双方代表签字盖章之日起生效,并对双方具有法律约束力。
(以下无正文)。
标准合同格式条款参考范本5篇学习啦

标准合同格式条款参考范本5篇依法成立的合同,受法律保护。
依法成立的合同,仅对当事人具有法律约束力,但是法律另有规定的除外。
以下是小编精心收集整理的标准合同格式条款参考范本,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。
标准合同格式条款参考范本篇1出卖方(甲方):____________________________________地址:____________邮码:____________电话:____________法定代表人:____________职务:____________购买方(乙方):____________________________________地址:____________邮码:____________电话:____________法定代表人:____________职务:____________根据国家有关房产的规定,甲乙双方经协商一致,签订本合同,以资共同信守执行。
第一条乙方购买甲方座落在____市____街____巷____号的房屋栋间,建筑面积为____平方米。
第二条上述房产的交易价格:第三条付款时间与办法:1.___________2.___________第四条甲方应于____年__月__日前将交易的.房产全部交付给乙方使用。
第五条税费分担1.甲方承担房产交易中房产局应征收甲方的交易额的____%的交易费;承担公证费、协议公证费。
2.乙方承担房产交易中房产局应征收乙方的交易额的____%的交易费,承担房产交易中国家征收的一切其他税费。
第六条违约责任1.乙方必须按期向甲方付款,如逾期,每逾期一天,应向甲方偿付违约部分房产款____%的违约金。
2.甲方必须按期将房产交付乙方使用,否则,每逾期一天,应向乙方偿付违约部分房产款____%的违约金。
第七条本合同主体1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________单位,代表人是____________.第八条本合同经国家公证机关____公证处公证。
商业条款合同范本

商业条款合同范本________________________地址:____________________联系人:____________________________________________地址:____________________联系人:____________________第一条货物描述1.1 货物名称:____________________1.2 货物规格:____________________1.3 货物数量:____________________1.4 货物单价:____________________1.5 货物总价:____________________第二条交货及验收2.1 交货地点:____________________2.2 交货期限:自本合同签订之日起____日内,卖方应将货物交付给买方。
2.3 验收标准:买方应对货物进行验收,确认货物数量及质量无误后支付货款。
2.4 验收期限:买方应在货物交付后____日内完成验收。
第三条货款支付3.1 支付方式:买方采用____方式支付货款。
3.2 支付期限:买方应在验收合格后____日内支付货款。
3.3 拖欠货款:如买方未按时支付货款,应支付滞纳金,滞纳金计算方式为:逾期付款金额×____%。
第四条质量保证4.1 质量承诺:卖方承诺所提供的货物符合国家相关质量标准。
4.2 质量问题处理:如货物存在质量问题,卖方应在接到买方通知后____日内予以解决,否则买方有权要求退货或换货。
第五条违约责任5.1 逾期交货:如卖方未按约定时间交货,每逾期一日,应支付给买方合同总金额的____%作为违约金。
5.2 质量违约:如卖方提供的货物不符合质量标准,买方有权要求退货或换货,并有权要求卖方支付合同总金额的____%作为违约金。
第六条保密条款6.1 双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密予以保密,未经对方同意不得向第三方泄露。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第四章合同条款GF-2000-0210建设工程设计合同(专业建设工程设计合同)工程名称:湘江东岸堤防综合治理工程可研、勘察、设计工程地点:合同编号:设计证书等级:发包人:长沙市望城区水利建设投资管理有限公司设计人:签订日期: 2017年月设计人: .发包人委托设计人承担湘江东岸堤防综合治理工程可研、勘察、设计,工程地点为望城区,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条本合同签订依据1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条设计依据2.1勘察设计任务书2.2发包人提交的基础资料2.3设计人采用的主要技术标准是:第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:3.1合同书3.2中标通知书3.3设计委托书及发包人的其他要求3.4有关的技术标注及行业规范3.5其他文件第四条本合同项目的名称、规模、阶段及设计内容1.湘江东岸堤防综合治理工程可研、勘察、设计;2.本项目位于湘江东岸(右岸),沿湘江一线大堤,起于沙河谭家巷坝,终于铜官街道新华联(具体以实际为准),总长约13km,本项目对该段堤防进行综合治理;3.设计阶段为方案设计、可行性研究报告(含估算编制)、初步设计(含概算编制)、施工图设计及相应的勘察。
4.设计内容包括:(1)勘察部分:收集已有资料、现场踏勘、制定勘察纲要,进行测绘、勘探、取样试验、测试、检测、监测等勘察作业,以及编制工程勘察文件(包括但不限于初勘、详勘及施工勘察、方案阶段及初步设计阶段放样、现状复核等)及相关后续服务;(2)设计部分:本项目方案设计、可行性研究报告(含估算编制)、初步设计(含概算编制)、施工图设计及项目建设期后续服务工作(含招标(技术标准等)、报批、报建等服务工作)。
第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间备注:设计文件电子版文本须为Word格式;图纸为AutoCAD格式、PDF格式各一份;概算包括excel表格及软件版本成果;工程量包括详细的计算公式。
第七条费用(1)设计费审中心(以下简称:区财评中心)审定的预算工程费用(扣除不可预见费用),即:最终设计费=中标费率*区财评中心审定预算工程费用(扣除不可预见费)。
(2)可研编制费本项目可研编制费为(3)勘察费勘察费优惠率为 %;勘察费用以长沙市望城区财政预决算(投资)评审中心审定的预算工程费用(扣除不可预见费)为收费基价,按《工程勘察设计收费标准》( [2002]10号)分档定额计费方法计费,并以《望城县政府投资建设项目工作经费管理暂行办法》(望政发[2008]137号)文为计费依据。
最终勘察费=以长沙市望城区财政预决算(投资)评审中心审定的预算工程费用(扣除不可预见费)为收费基价,按《工程勘察设计收费标准》( [2002]10号)及《望城县政府投资建设项目工作经费管理暂行办法》(望政发[2008]137号)计算得出勘察费A*中标报价优惠率。
(4)本合同项目费用如合同约定总价高于长沙市望城区财政预决算(投资)评审中心结算审定总价的,以长沙市望城区财政预决算(投资)评审中心审定为准。
第八条支付方式8.1付款程序本合同工程付款程序:设计人申请→发包人审核→发包人支付。
设计人申请付款前需按照发包人规定的流程提交相应的付款申请报告、专用发票等资料。
支付方式:⑴本合同签订生效后十天内,发包人支付可研编制费的10%,计元(大写)作为定金(合同结算时,定金抵作可研编制费、勘察、设计费)。
⑵设计人在合同约定时间内完成工程勘察任务并提交勘察成果后,发包人适时支付勘察费用人民币600000元(大写:陆拾万元整),工程完工结算前,累计支付不超过勘察费总额(以长沙市望城区财政预决算(投资)评审中心审定的预算工程费用(扣除不可预见费)为收费基价,按《工程勘察设计收费标准》( [2002]10号)及《望城县政府投资建设项目工作经费管理暂行办法》(望政发[2008]137号)计算得出勘察费A*中标报价优惠率)的70%。
(3)设计人在本合同约定时间内完成方案设计、可行性研究设计,并经主管部门审批通过后,设计人提交设计成果,发包人适时一次性付清全部可研编制费,计元(大写);(4)设计人在本合同约定时间内完成初步设计,并经上级行政主管部门审批通过后,设计人提交设计成果,发包人适时支付设计费人民币:叁拾万元整(¥300000.00);(5)设计人提交技施设计成果后,预算经望城区财评中心审定后,发包人再适时支付至设计费总额(区财政预决算(投资)评审中心审定的预算工程费用(扣除不可预见费)*中标费率)的50%,计元(大写);(6)工程完工验收后,核算合同总费用(可研编制费、勘察费、设计费、违约扣除费等)后,支付最终勘察、设计结算费用余款。
第九条双方责任9.1 发包人责任9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。
发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人付返工费。
9.1.3 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人若未开始设计工作,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付相应的费用,完成的实际工程量不足50%时,按该阶段设计费用的50%支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
,逾期支付超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。
发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目暂停缓建,发包人均应支付应付的设计费。
,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。
9.2 设计人责任9.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.2.2 设计合理使用年限为符合国家现行规范规程要求。
,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。
,延误了成果交付时间,每延误一天,应减收合同总价的百分之二,累计延迟达十天,发包人有权终止合同,且无需支付任何设计费用,设计成果归发包人所有。
,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人支付的定金。
9.2.6 设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责进行调整补充。
设计人按合同规定时限交付成果,并负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加相应的验收工作。
,设计人必须有专人按发包人要求配合招标相关事项;启动实施时,设计人必须有专门设计代表驻守现场办公,以便随时处理现场的各类与设计相关的问题。
办公场所由发包人提供,但生活、办公用具由设计人自行解决。
如发生发包人要求设计人配合本合同工程相关设计服务事宜,而设计人不予配合的,发包人有权扣除人民币1万元/次,该费用直接从设计费中扣除。
9.2.8 项目进行过程中,如发现勘察、设计深度不够的,设计人需无条件进行补充勘察、设计。
第十条保密双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。
如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条合同争议本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷时,双方友好协商解决,协商不成的按下列第(二)种方式解决。
(一)提交长沙仲裁委员会仲裁;(二)依法向发包人所在地人民法院起诉。
第十二条合同生效及其他12.1由于设计人对本合同工程的勘察、设计深度不够等因素造成工程概算超估算或预算超概算的,由设计人承担相应责任。
如超0—10%的,每超出一个百分点扣除本合同中明确的设计勘察费总价的5%;造价超出概算10%以上的,发包人无需支付任何设计费用,并有权更换设计单位(由于材料单价和甲方调整项目而引起造价增加的除外)。
12.2 发包人与设计人之间的事项沟通(会议召开除外)均采用书面形式,一方收到另一方书面文件后3天内需给予回应。
12.3 设计人为本合同项目的服务至所设计工程竣工验收完毕为止。
12.4本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。
发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。
12.5 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
12.7本合同双方签字盖章即生效,一式陆份,发包人叁份,设计人叁份。
12.8本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为有必要时,到工商行政管理部门鉴证。
双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
12.10未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称: (盖章) 设计人名称: (盖章)法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:住所:住所:邮政编码:邮政编码:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:银行帐号:银行帐号:附件一:廉政合同廉政合同根据《在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定,为做好工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质,保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益,湘江东岸堤防综合治理工程可研、勘察、设计(项目名称)的项目法人长沙金水生态环境投资开发有限公司(项目法人名称,以下简称”甲方”)与该项目设计人(设计人名称,以下简称”乙方”),特订立如下合同。
第一条甲乙双方的权利和义务(一)严格遵守党的政策规定和国家有关法律、法规及交通运输部的有关规定。
(二)严格执行湘江东岸堤防综合治理工程可研、勘察、设计(项目名称)勘察设计合同文件,自觉按合同办事。
(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益,不得违反工程建设管理规章制度。