湖南省建设工程施工合同(范本)简洁范本
湖南省建设工程施工合同(范本)(两篇)
湖南省建设工程施工合同(范本)湖南省建设工程施工合同甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________1.4 工程面积：__________1.5 工程期限：__________1.6 工程质量：__________第二条合同价格及支付方式2.1合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 甲方应按照以下约定向乙方支付合同价款：a) 合同签订后七个工作日内，支付合同总价的_____%；b) 工程进度达到_____%时，支付合同总价的_____%；c) 工程竣工合格后七个工作日内，支付合同总价的_____%；d) 工程竣工合格满一年后，支付合同总价的_____%。
2.3 乙方指定以下账户为收款账户：户名：__________账号：__________开户行：__________第三条工程施工3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计文件及施工方案进行施工。
3.2乙方应按照国家有关建筑工程施工质量标准和合同约定的质量标准进行施工。
3.3 乙方应确保工程进度，按照合同约定的工期完成施工。
3.4乙方应遵守国家有关建筑工程施工安全的规定，确保施工安全。
第四条工程变更4.1在合同履行过程中，如甲方需要对工程进行变更，应书面通知乙方，并经双方协商一致后签订补充协议。
4.2工程变更导致合同价款增加的，甲方应按照实际增加的金额向乙方支付；导致合同价款减少的，乙方应按照实际减少的金额退还甲方。
第五条工程验收5.1工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在收到竣工资料后七个工作日内组织验收。
建设工程施工合同范本(湖南省)
编号湖南省建设工程施工合同湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局制定文件湘建价〔2014 〕114 号湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（HNJS-2014）的通知各市州住房和城乡建设局（建委、规划建设局），邵阳市建工局，工商行政管理局：为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（GF—2013 —0201 ）的通知》（建市〔2013〕56号）、2014《湖南省建设工程计价办法》（湘建价〔2014 〕113 号）以及相关法律法规，湖南省住房城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）»（HNJS-2014），现印发给你们。
《湖南省建设工程施工合同（示范文本）»（HNJS-2014）由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成，适用于湖南省行政区域内的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。
本合同自2014年8月1日起执行。
原《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》» HNJS-2008）同时废止。
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》《、中华人民共和国建筑法》《、中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，湖南省住房和城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》》HNJS-2014）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款及附件四部分组成。
(完整版)建设工程施工合同(范本)
(完整版)建设工程施工合同(范本)一、合同的背景和目的二、合同的主要条款1. 合同工程的内容甲方委托乙方进行如下工程的施工：•工程名称：•工程地点：•工程规模：•工程费用：•施工工期：2. 施工标准与质量要求乙方应按照相关法规和标准的要求进行施工，确保工程的质量符合相关规定。
甲方有权对工程的质量进行监督和验收，对于发现的质量问题，乙方应及时修复或更换。
3. 工程款支付方式工程款支付方式如下：•合同签订后，乙方应缴纳工程款的10%作为预付款；•工程开始施工后，甲方每个月支付工程款的进度款；•工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付工程款的余款。
4. 工程变更和索赔如因甲方要求进行工程变更导致工程费用发生调整的，双方应协商确定新的费用，并签订变更合同。
双方应确保变更后的工程能够按时完成。
如因不可抗力因素导致工程无法按计划完成的，乙方可以向甲方提出索赔申请。
乙方应提供充分的证明材料，并按照双方商定的程序进行索赔和赔偿。
5. 合同的终止和解除•乙方违反合同约定，不履行相应的责任和义务；•甲方违反合同约定，不支付工程款或拖延支付工程款；•出现严重的安全事故或质量问题无法解决的情况。
6. 合同纠纷的解决在履行本合同过程中，如发生纠纷，双方应协商解决。
如协商不成，可向相关仲裁机构申请仲裁。
三、其他条款1.合同附件：根据具体情况，可以附带包括设计图纸、报价单、施工计划等相关文件。
2.合同的生效和变更：本合同自双方盖章之日起生效，任何变更需经双方书面协商并签署变更合同。
3.保密条款：双方应对涉及商业机密和技术秘密等敏感信息进行保密，不得泄露给第三方。
四、合同签订本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
本合同的内容和条款是双方共同商定的，对双方均具有约束力。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________。
湖南省建设工程施工合同范本
湖南省建设工程施工合同范本在湖南省的建设领域，一份规范、合理的建设工程施工合同对于保障工程的顺利进行、维护各方的合法权益至关重要。
下面，我们将详细介绍一份湖南省建设工程施工合同范本。
一、合同主体与工程概况首先，合同要明确双方主体，即发包方（甲方）和承包方（乙方）的名称、地址、法定代表人等基本信息。
同时，对于工程的概况也要清晰阐述，包括工程名称、地点、规模、工程内容、工程立项批准文号等。
例如：甲方为_____，地址位于_____，法定代表人_____。
乙方为_____，地址位于_____，法定代表人_____。
本次工程为_____（工程名称），位于_____（工程地点），工程规模为_____，工程内容涵盖_____，工程立项批准文号为_____。
二、工程期限合理确定工程期限是合同的重要内容之一。
要明确开工日期和竣工日期，并对工期延误的责任进行约定。
比如：开工日期定为_____年_____月_____日，竣工日期为_____年_____月_____日，总工期_____天。
若因甲方原因导致工期延误，甲方需承担相应责任；若因乙方原因造成工期延误，乙方应按照约定支付违约金。
三、工程质量与验收工程质量是建设工程的核心，合同中必须明确质量标准和验收程序。
质量标准应符合国家及湖南省相关的工程质量标准，具体可约定为达到_____等级。
验收分为阶段性验收和竣工验收，验收程序应包括提交验收申请、组织验收小组、进行现场检查、出具验收报告等环节。
若工程质量不符合要求，乙方应负责返工直至合格，返工费用由乙方承担。
四、工程价款及支付方式工程价款是合同的关键条款之一，要明确合同总价、计价方式以及支付方式和时间节点。
合同总价为_____元。
计价方式可以采用固定总价、固定单价或其他合理方式。
支付方式通常分为预付款、进度款、竣工结算款等。
预付款一般在合同签订后支付，比例为合同总价的_____；进度款按照工程进度分期支付，如每月或每完成一定工程量支付一次；竣工结算款在工程竣工验收合格后支付，扣除质保金后支付剩余款项。
湖南施工合同范本
湖南施工合同范本湖南省建设工程施工合同（示范文本）第一部分协议书发包人（全称）：_____________________承包人（全称）：_____________________一、工程概况工程名称：_____________________工程地点：_____________________工程内容：_____________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件 1）工程立项批准文号：_____________________资金来源：_____________________二、工程承包范围承包范围：_____________________三、合同工期开工日期：_____________________竣工日期：_____________________合同工期总日历天数：_____________________四、质量标准工程质量标准：_____________________五、合同价款金额（大写）：_____________________元（人民币）￥：_____________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1. 本合同协议书2. 中标通知书3. 投标书及其附件4. 本合同专用条款5. 本合同通用条款6. 标准、规范及有关技术文件7. 图纸8. 工程量清单双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：_____________________年_____月_____日合同订立地点：_____________________本合同双方约定_____________________后生效。
发包人（公章）：_____________________承包人（公章）：_____________________住所：_____________________住所：_____________________法定代表人（签字）：_____________________法定代表人（签字）：_____________________委托代理人（签字）：_____________________委托代理人（签字）：_____________________电话：_____________________电话：_______________________________________________________________开户银行：_____________________开户银行：_____________________账号：_____________________账号：_____________________邮政编码：_____________________邮政编码：_____________________第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1. 词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：（1）通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
建筑施工合同范本简洁版(精选5篇)
建筑施工合同范本简洁版（精选5篇）建筑施工合同简洁版1甲方：____________________________________乙方：____________________________________双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：____________________________________工程地点：____________________________________工程内容：____________________________________二、工程承包范围承包范围：_____________________面积为准三、合同工期开工日期：_________年_________月________日坯房竣工日期：_________年_________月________日（中途如有下雨一天则往后推迟一天）竣工日期：______年______月______号合同工期总日历天数：_________年_________月________日四、工期延误因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延1.设计变更和工程量增加；2.一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过______小时；3.不可抗力自然条件；五、工程竣工乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。
因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。
六、工程质量标准：__________县质量检测局为准（不包括材料质量）。
七、合同价款金额：建筑面积每平方米￥____________元×建筑面积的总平方米工程预支款：￥____________万元竣工日付款：余下总金额的____________%工程款结算：检测工程竣工日后____________个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款。
八、组成合同的文件1.本合同协议书2.标准、规范及有关技术文件3.图纸双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
湖南省建设工程施工合同范本
湖南省建设工程施工合同范本湖南省建设工程施工合同范本1. 引言本文档是湖南省建设工程施工合同范本。
合同范本旨在明确双方权利义务，规范合同执行，保障合同双方的合法权益。
双方需严格按照合同内容履行，如有争议应通过友好协商解决。
本合同范本适用于湖南省内的建设工程施工合同。
2. 合同主体2.1 委托人委托人指委托工程的建设单位，详细信息如下：公司名称: [委托人公司名称]注册地址: [委托人注册地址]法定代表人: [委托人法定代表人][委托人]2.2 承包人承包人指施工工程的承包方，详细信息如下：公司名称: [承包人公司名称]注册地址: [承包人注册地址]法定代表人: [承包人法定代表人] [承包人]3. 工程概况3.1 工程名称工程名称为: [工程名称]3.2 工程地址工程地址为: [工程地址]3.3 工程范围工程范围包括但不限于: [工程范围] 4. 合同条款4.1 工程造价工程造价为: [工程造价]4.2 工程工期工程工期为: [工程工期]4.3 工程质量标准工程质量标准遵循国家相关标准和法规，并按照如下要求执行: [工程质量标准要求]4.4 合同履行双方应按照合同约定的时间、质量和工程范围进行履行，详细要求如下:工程履行地点: [工程履行地点]工程履行时间: [工程履行时间]工程履行质量: [工程履行质量要求]4.5 违约责任任何一方违约应承担相应的法律责任，包括但不限于违约金、赔偿等。
4.6 争议解决双方如发生争议，应通过友好协商解决。
如协商不成，可以向有关行政机关或司法机构提起诉讼。
5. 附则5.1 附件本合同附件包括但不限于: [附件内容]5.2 合同效力本合同经双方签署生效，自[合同生效日期]起执行。
5.3 其他约定双方如有其他约定事项，可在本合同附件中明确。
以上即为湖南省建设工程施工合同范本，双方应严格按照合同内容执行。
本合同范本仅供参考，请根据实际情况进行修改和完善。
如有争议，以最新修改的合同为准。
湖南省建设工程施工合同范本(示范文本)】(HNJS~2014)
省建设工程施工合同（示文本）省住房和城乡建设厅制定省工商行政管理局省住房和城乡建设厅文件省工商行政管理局湘建价〔2016〕114号省住房和城乡建设厅省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同（示文本）（HNJS-2014）的通知各市州住房和城乡建设局（建委、规划建设局），市建工局，工商行政管理局：为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示文本）（GF-2013-0201）的通知》（建市〔2013〕56号）、2014《省建设工程计价办法》（湘建价〔2014〕113号）以及相关法律法规，省住房城乡建设厅、省工商行政管理局对《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2014，现印发给你们。
《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2014）由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成，适用于省行政区域的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。
本合同自2014年8月1日起执行。
原《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2008）同时废止。
文本及附件下载请登陆：省住房和城乡建设网（网址：）或省建设工程造价信息网（网址：.hnccic.）省住房和城乡建设厅省工商行政管理局2014年6月23日省住房和城乡建设厅办公室 2014年6月23日印发说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《中华人民国招标投标法》以及相关法律法规，省住房和城乡建设厅、省工商行政管理局对《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2014）（以下简称《示文本》）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
湖南省建设工程施工合同(范本)
湖南省建设工程施工合同(范本)
第一章总则
第一条合同的目的和基本内容
1.1 合同的目的
本合同是根据《合同法》、《建设工程施工法》等法律、法规
的规定，为湖南省建设工程施工合同的订立和履行，维护工程建设
活动的正常进行，保护各方的合法权益而订立。
1.2 合同的基本内容
本合同包括以下几个方面的内容：
1. 工程信息：包括工程名称、工程地点、建设单位等；
2. 工程标的：包括工程范围、设计要求、技术参数等；
3. 工期计划：包括施工周期、竣工日期等；
4. 合同价款：包括总价款、付款方式、变更价款等；
5. 双方权利义务：包括业主的权利义务和承包商的权利义务等；
6. 违约责任：包括各方违约责任和争议解决方式等。
第二章工程信息
第二条工程名称
本工程的名称为：
第三条工程地点
本工程位于湖南省：
第四条建设单位
本工程的建设单位为：第三章工程标的
第五条工程范围
本工程的工程范围包括：第六条设计要求
本工程的设计要求包括：第七条技术参数
本工程的技术参数包括：第四章工期计划
第八条施工周期
本工程的施工周期为：第九条竣工日期
本工程的竣工日期为：
第五章合同价款
第十条总价款
本工程的总价款为：
第十一条付款方式
本工程的付款方式为：
第十二条变更价款
若因工程变更导致价款发生变化，双方应协商确定变更价款。
第六章双方权利义务
第十三条业主的权利义务
业主应履行以下权利义务：
1. 提供建设工程施工所需的场地、用水、用电等；
2. 在工程进行过程中，提供必要的配合和协助；
3. 对施工期间发生的问题和争议进行处理。
第十四条承包商的权利义务
承包商应履行以下权利义务：
1. 按照合同约定的工程范围和要求进行施工；
2. 合理调配施工人员和施工机械设备；
3. 保证施工质量和工期的完成。
第七章违约责任
第十五条违约责任
任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
第十六条争议解决方式
对于因合同履行发生的争议，双方应协商解决；如协商不成，可依法通过仲裁或诉讼等方式解决。
第八章其它事项
第十七条合同的变更和解除
本合同的变更和解除应符合相关法律法规的规定，并经双方协商一致。
第十八条合同的附件
本合同的附件包括：
1. 工程图纸；
2. 技术规范；
3. 施工进度计划；
4. 付款计划。
第九章合同生效与履行
第十九条合同的生效
本合同经双方签字、盖章后生效。
第二十条合同的履行
双方应按照本合同的约定进行履行，并共同维护合同的有效性和完整性。
第十章合同解释和争议解决
第二十一条合同解释
对于本合同的解释，双方应本着诚信原则予以协商解决。
第二十二条争议解决
对于本合同履行过程中发生的争议，双方应本着友好协商的原则解决；如协商不成，可依法通过仲裁或诉讼等方式解决。
本合同共计1500字。
以上就是湖南省建设工程施工合同的范本。