招标简易版合同(模版)(1)
简易招标合同通用范本6篇
简易招标合同通用范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1招标合同通用范本合同编号：【】甲方（招标人）：【公司名称】地址：【公司地址】法定代表人：【法定代表人姓名】联系电话：【联系电话】乙方（中标单位）：【公司名称】地址：【公司地址】法定代表人：【法定代表人姓名】联系电话：【联系电话】根据《中华人民共和国招标投标法》、《招标文件》及其他相关法律、法规规定，甲、乙双方经友好协商，就【项目名称】的招标合作事宜达成如下协议，以此作为依据，兹立此合同，共同遵守并执行：一、合同目的1. 为解决【项目名称】的招标问题，明确双方权利与义务，保证招标工作的顺利进行；2. 规范招标程序，保证公平、公正、公开的原则，确保招标工作的合法性。
二、项目内容1. 项目名称：【项目名称】；2. 项目概况：【项目概况】；3. 招标方式：公开招标/邀请招标/竞争性谈判/询价；4. 招标范围：【招标范围】；5. 招标标的：【招标标的】；6. 招标文件：【招标文件名称】。
三、合同约定1. 甲方应当制定符合法律、法规的招标文件，并向乙方提供招标文件；2. 乙方应当仔细阅读招标文件，按照要求准备及提交相关资料，并按时参加评标活动；3. 乙方应当对所提供的资料真实、准确，如提供虚假信息将承担相应的法律责任；4. 乙方中标后，应当按照招标文件的约定履行合同，保质保量完成项目。
四、合同履行1. 乙方应当按照招标文件的要求保证投标保证金；2. 乙方中标后，双方应当签订正式合同，并按照合同内容执行；3. 乙方应当定期报告项目进展情况，以便甲方及时了解项目进展情况。
五、违约责任1. 如乙方未按照招标文件的要求提出竞标文件或提供虚假信息，甲方有权取消其中标资格，并要求其赔偿因此造成的损失；2. 如乙方中标后未能按照合同要求履行合同，甲方有权解除合同，乙方应当承担相应的违约责任；3. 如发生纠纷，双方应当友好协商解决，如无法协商解决，应当依法向有管辖权的法院提起诉讼。
简易招标合同书6篇
简易招标合同书6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1简易招标合同书甲方（招标人）：____________________________乙方（投标人）：____________________________鉴于甲方拟开展项目（以下称为“招标项目”）的招标活动，现甲、乙双方达成如下简易招标合同：第一条项目背景1.1 甲方为_______________________（项目名称）项目的招标人，拟对该项目进行招标活动。
1.2 乙方为_______________________（公司名称）公司，拟参与该项目的投标活动。
第二条投标资格2.1 乙方应符合相关法律法规要求，拥有独立法人资格，并具备承接本项目的能力。
2.2 乙方应在规定时间内提交符合招标文件要求的投标文件，包括但不限于资质文件、技术方案、商务方案等。
第三条投标文件的保密3.1 乙方应对投标文件内容负有保密义务，不得擅自泄露给第三方或利用投标文件中的信息损害甲方利益。
3.2 甲方也应对乙方的投标文件内容进行保密，不得泄露给非关联方或利用投标文件中的信息损害乙方利益。
第四条投标文件的评审4.1 甲方组织专家对乙方的投标文件进行评审，根据相关评标标准进行评分。
4.2 甲方将根据评审结果，选择出最符合招标要求的中标方，并公示结果。
第五条中标结果的确认5.1 中标方确认后，双方应按照招标文件规定的时间和方式签署正式的合同。
5.2 中标方未能及时确认，甲方有权取消其中标资格，并选择下一个符合招标要求的投标方。
第六条合同的履行6.1 双方应按照合同约定的内容和要求进行项目实施，并互相配合完成项目目标。
6.2 双方应遵守招标文件和合同的约定，如有违约情况，应承担相应的法律责任。
第七条合同的解释7.1 本合同的任何争议均应友好协商解决，协商不成的，应向有管辖权的法院提起诉讼解决。
7.2 本合同自双方签字生效，至项目结束有效。
甲方（招标人）：______________________ 乙方（投标人）：_____________________签字：签字：日期：日期：以上即为简易招标合同书，希望双方能够严格遵守合同规定，诚实守信，共同完成招标项目，达成双赢的目标。
招标合同模板(精选6篇)
招标合同模板（精选6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!招标合同模板（精选6篇）合同在任何时候、任何地点、任何场合都可以被利用,合同的签署可以将各方的权利与义务清楚地表达出来。
简易招标合同书样书3篇
简易招标合同书样书3篇篇1招标合同书甲方：（招标人）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（中标方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟对某项目进行招标，乙方参与本次招标并中标，双方依据平等自愿、公平、诚实、信用的原则，共同签订本合同，具体内容如下：一、项目名称：二、招标方式：公开招标/邀请招标/指定招标/竞争性谈判等三、招标范围：（详细描述招标的范围、要求等）四、中标情况：（中标金额、中标产品或项目等）五、合同签订：双方确认在XX年XX月XX日签署正式合同，并在XX年XX月XX日前完成相关手续。
六、履约期限：本合同自双方签署之日起生效，至合同履行完毕之日止。
七、保密条款：双方同意对合同中的商业机密和合作内容保密，未经许可不得擅自泄露。
八、违约责任：若一方未履行合同义务或者违反约定，应当承担违约责任，造成损失的一方有权要求赔偿。
九、其他事项：（双方协商确定的其他重要事项）十、争议解决：本合同如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的法院诉讼解决。
十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：以上为招标合同书范本，具体内容和条款可根据实际情况进行修改和补充。
愿双方共同遵守合同约定，携手合作，共创美好未来。
篇2招标合同书甲方（招标方）：____（公司名称）、住所地____乙方（承包方）：____（公司名称）、住所地____鉴于甲方招标___（项目名称）事宜，经过甲方的招标程序，乙方投标并最终中标。
现乙方同意接受甲方的委托，承担项目___（项目名称）的相关工程。
特订立本合同，共同遵守以下条款：第一条项目名称和内容1.1 甲方招标项目名称是___（项目名称），具体内容为___（项目内容）。
1.2 乙方承包___（项目名称）的各个环节，具体工程包括但不限于___。
第二条合同期限及履行地点2.1 本合同自双方签订之日起生效，有效期至___年___月___日止。
简易招标合同范本5篇
简易招标合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1简易招标合同范本甲方：______________（单位名称）法定代表人：______________联系地址：______________电话：______________传真：______________乙方：______________（单位名称）法定代表人：______________联系地址：______________电话：______________传真：______________鉴于甲方拟对______________项目进行招标，乙方愿意参与本次招标活动，并承诺遵守以下条款：第一条项目名称：______________第二条招标范围：______________第三条招标报价：乙方承诺按照招标文件规定的标准提交报价，并且报价有效期不少于______________天。
第四条质量保证：乙方承诺所提供产品或服务符合国家相关标准，并承诺在合同生效后的______________内对产品或服务进行免费维修。
第五条履约期限：双方约定合同签订后______________内完成项目，同时约定甲方在乙方履约的情况下，应当及时支付项目款项。
第六条违约责任：若因乙方原因导致项目不能按期完成或者因提供的产品或服务存在质量问题，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方的损失。
第七条保密条款：双方承诺在履行本合同过程中保守对方的商业秘密，未经对方同意不得向第三方透露相关信息。
第八条合同变更：双方一致同意，在合同生效后如有必要变更合同内容，应当签署书面协议确认。
第九条争议解决：本合同如发生争议，应当友好协商解决，若无法协商解决则提交______________仲裁。
第十条其他事项：本合同未尽事宜由双方协商解决。
甲方：______________（单位名称）乙方：______________（单位名称）签署日期：______________ 年月日（盖章处）以上为简易招标合同范本，甲、乙双方请按照实际情况填写完整，并在双方代表签字盖章后生效。
简易招标合同通用范本8篇
简易招标合同通用范本8篇篇1甲方（招标人）：_________________________乙方（投标人）：_________________________鉴于甲方拟对特定项目进行招标采购，乙方愿意参与投标并遵守招标要求，双方经友好协商一致，达成如下合同协议：一、合同背景及目的本合同依据国家有关法律法规和相关招标文件的规定，旨在明确甲乙双方在招标过程中的权利和义务，确保招标活动公平、公正、公开进行。
二、招标范围及要求1. 招标范围：甲方对_________________________项目进行招标，具体详见招标文件。
2. 投标要求：乙方应按照招标文件的要求编制投标文件，确保投标文件的真实性和准确性。
三、投标文件的提交与评审1. 乙方应在规定的截止时间前提交完整的投标文件，逾期提交的投标文件将不予受理。
2. 甲方将组织评审小组对乙方提交的投标文件进行审核，评审过程中乙方需配合甲方提供所需资料。
四、合同价款及支付方式1. 中标后，甲乙双方应依据招标文件及投标文件的内容，共同商定合同价款。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定及时支付合同款项，乙方应提供合法有效的发票。
五、履约保证及违约责任1. 乙方应保证按照合同约定履行相关义务，如因乙方原因导致无法履行合同，乙方应承担违约责任。
2. 甲方有权对乙方的履约情况进行监督，如乙方存在违约行为，甲方有权依法追究其违约责任。
六、知识产权及保密条款1. 双方在合作过程中涉及的知识产权问题，应按照相关法律法规进行处理。
2. 双方应对在合作过程中获知的对方商业秘密及机密信息予以保密。
七、争议解决及法律适用1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效，有效期为_____年。
简易招标合同范本5篇
简易招标合同范本5篇篇1甲方（招标人）：____________________乙方（投标人）：____________________鉴于甲、乙双方就____________项目进行招标与投标，为明确双方权利和义务，保障项目顺利进行，经友好协商，达成如下协议：一、招标项目概况（一）项目名称：____________________（二）项目地点：____________________（三）项目规模及内容：_____________等。
二、招标人要求（一）招标人提供的招标文件及要求真实、准确，若招标文件有误或存在歧义，由此产生的后果由招标人承担。
（二）招标人有权对投标人的资格进行审查，确保投标人具备完成本项目的能力和资质。
（三）招标人按照公平、公正、公开的原则进行招标活动，确保招标过程的透明度和公正性。
三、投标人要求（一）投标人应遵守国家法律法规及相关政策，确保投标活动的合法性和公正性。
（二）投标人应按照招标文件的要求编制投标文件，并保证投标文件的真实性和准确性。
（三）投标人不得采取不正当竞争手段，不得恶意串通损害招标人的合法权益。
四、招标流程（一）招标文件的发布：招标人应在指定媒体发布招标公告，明确招标项目的要求和投标文件编制要求。
（二）投标文件的递交：投标人应按照招标文件的要求编制投标文件，并在规定时间内递交至指定地点。
（三）开标与评标：招标人应组织开标与评标活动，确定中标候选人。
（四）中标通知：招标人应向中标人发出中标通知书，并告知未中标的原因。
五、合同主要条款（一）项目金额及支付方式：明确项目金额、支付方式及时间等。
（二）项目期限及进度安排：明确项目起止时间、各阶段的任务及完成时间等。
（三）项目质量标准及验收方式：明确项目的质量标准、验收标准及方法等。
（四）保密条款：双方应对涉及项目的商业秘密、技术秘密等予以保密。
（五）违约责任：明确双方在合同履行过程中的违约责任及处理方式。
六、其他事项（一）双方应本着诚实信用的原则履行本合同义务，确保项目的顺利进行。
招标合同模板(5篇)
招标合同模板（5篇）模板一：工程建设项目招标合同甲方（招标人）：________________________乙方（中标人）：________________________根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承担甲方工程建设项目一事，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________________2. 工程地点：________________________3. 工程规模：________________________二、招标范围1. 招标内容：________________________2. 招标方式：________________________三、合同价款1. 合同价款：人民币____元。
2. 付款方式：________________________四、工期1. 工期：自____年____月____日起至____年____月____日止。
2. 工期延误：________________________五、质量要求1. 工程质量应符合国家现行标准、规范及设计要求。
2. 乙方应提供相应的质量保证措施。
六、安全文明施工1. 乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。
2. 乙方应保持施工现场的整洁、文明。
七、合同解除1. 甲方因国家政策、规划等原因，可以提前解除本合同。
2. 乙方因自身原因，可以提前解除本合同，但应提前____天书面通知甲方。
3. 甲方或乙方违反本合同的约定，导致本合同无法继续履行的，违约方应承担相应的违约责任。
八、争议解决1. 甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
九、其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：________________________法定代表人（签字）：________________________乙方（盖章）：________________________法定代表人（签字）：________________________签订日期：____年____月____日模板二：货物采购招标合同甲方（招标人）：________________________乙方（中标人）：________________________根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方提供货物一事，达成如下协议：一、货物概况1. 货物名称：________________________2. 货物规格：________________________3. 货物数量：________________________二、招标范围1. 招标内容：________________________2. 招标方式：________________________三、合同价款1. 合同价款：人民币____元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
GF—2013—0201方城县X X X学校工程施工合同中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：项目学校院内工程内容：工程量清单及施工图全部内容。
工程立项批准文号：资金来源：财政资金二、工程承包范围承包范围：工程量清单及施工图全部内容三、合同工期开工日期：以甲方下达开工令之日起( 年月日)竣工日期：年月日前竣工合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准：合格工程五、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：(¥元）；（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元）；2.合同价格形式：固定总价合同（本工程为固定总价，合同价格不因市场价格波动而调整，变更部分及未达到图纸要求标准部分以审计决算为准）。
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1.承诺书2.本合同协议书3.中标通知书4.投标书及其附件5.本合同专用条款6.本合同通用条款7.标准、规范及有关技术文件8.图纸9.工程量清单10.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件施工组织设计、施工方案、隐蔽资料视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定：双方法定代表人签字盖章后生效。
发包人:(公章)承包人:住所: 住所:法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人:电话: 电话:传真: 传真:开户银行: 开户银行:帐号: 帐号:邮政编码: 邮政编码:年月日第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单、招标文件、其他合同文件（现场签证等）。
2、语言文字和适用法律、标准及规范2.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《质量法》、《建设工程质量管理条例》。
3．适用标准、规范适用标准、规范的名称:国家现行有效版本的标准和规范发包人提供标准、规范的时间: 由承包人自行解决国内没有相应标准、规范时的约定:由承包人自行解决4、图纸4．1发包人向承包人提供图纸日期和套数套图纸发包人对图纸的保密要求:执行通用条款相关内容使用国外图纸的要求及费用承担:如果需要由承包人自行解决二、双方一般权利和义务5．工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：职务: 发包人委托的职权: 需要取得发包人批准才能行使的职权：5.3发包人派驻的工程师姓名：职务:职权:5.6不实行监理的，工程师的职权: 无7．项目经理姓名:职务:8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用水、电在合同签订日由发包人指定位置，承包人负责接至施工现场。
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：由发包人提供。
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间: 开工前办理质量监督、开工报告等报建手续。
(6)水准点与坐标控制点交验要求：(7)图纸会审和设计交底时间:双方协商。
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:发生一切费用由发包人负责。
(9)双方约定发包人应做的其他工作：双方协商。
8.2发包人委托承包人办理的工作：双方协商。
9．承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作:(1)需自设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： /应提供计划、报表的名称及完成时间: /承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:由承包人负责，费用由承包人承担。
(2)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求: 发包人协助，承包人自行解决。
需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:承包人应按项目所在地要求办理。
完工工程成品保护的特殊要求及费用承担:由承包人负责。
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:双方协商解决。
(8)施工现场清洁卫生的要求：承包人自己造成的施工垃圾自行清运出施工场地，费用自付。
(9)双方约定承包人应做的其他工作：承包人应保证服从发包人的统筹安排，积极配合各施工责任主体职责范围内的工作。
若与其他施工责任主体发生交叉施工等问题，由承包人与其协商解决。
三、施工组织设计和工期10．进度计划10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：开工前5日提供施工组织设计（须经发包认同意后，方可实施），每月4日前提交月度进度计划。
工程师确认的时间：收件后7日内予以批复。
10.2群体工程中有关进度计划的要求：双方协商解决13．工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况:乙方原因导致工期延期损失，发包人不承担任何责任，工期应按期完成。
四、质量与验收17．隐蔽工程和中间验收：17.1双方约定中间验收部位：按当地质量监督部门、发包人代表和监理工程师的要求执行。
19．工程试车19.5试车费用的承担：无。
五、安全施工六、合同价款与支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：工程基础完成付款30%，工程主体完成付款30%，竣工验收合格付款27%，决算审计后付款10%（以审计决算为准），另3%留作质量保证金，保修金按保修书中条款执行。
23．合同价款及调整23.2本合同价款采用固定总价方式确定。
(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：承包人应充分考虑所有风险，合同价格不因风险而改变。
本工程控制价依据河南省住房和城乡建设厅“豫建设标【2016】24号”文件的“河南省住房和城乡建设厅关于我省建筑行业〝营改增〞后计价依据调整的意见”。
23．3双方约定合同价款的其他调整因素:设计变更等以由发包人和监理工程师认可的变更通知单为准，按实进行调整。
变更必须经县教育体育局认可签字后方可实施，价款以审计为准。
24．工程预付款：无25．工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:每月25日前26．工程款(进度款)支付。
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：无预付款七、材料设备供应27．发包人供应（不适用）27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下:(1)材料设备单价与一览表不符：以一览表为准(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:以一览表为准。
(3)承包人可代为调剂串换的材料：(4)到货地点与一览表不符：(5供应数量与一览表不符：(6)到货时间与一览表不符：27．6发包人供应材料设备的结算方法：28．承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定：承包人应按设计和有关标准要求采购工程所需材料设备，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。
承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按要求进行检验或试验，并经发包人和监理工程师验收合格后方可使用。
不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。
八、工程变更29、工程设计变更29.1施工中发包人需对原工程设计变更，应提前以书面形式向承包人发出变更通知。
变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。
因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。
29.2承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。
未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。
工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。
九、竣工验收与结算32．竣工验收32．1承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收后10日内提供竣工资料二套。
32．6中间交工工程的范围和竣工时间：双方协商。
十、违约、索赔和争议35．违约35．1本合同中关于发包人违约的具体责任如下，本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:执行通用条款。
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:双方另行协商。
双方约定的发包人其他违约责任:35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第14·2款约定承包人违约承担的违约责任:执行通用条款。
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:应向发包人支付5%的违约金，并无条件返工，直至达到约定的质量标准，并承担由此引起的一切费用，承包人应赔偿发包人由此造成的全部经济损失。
双方约定的承包人其他违约责任:执行通用条款37．争议37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时:(1)请有关部门调解；(2)采取第二种方式解决,并约定向仲裁委员会提请仲裁或向工程所在地人民法院提起诉讼.十一、其他38．工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程: /分包施工单位为: / 39．不可抗力39．1双方关于不可抗力的约定:按通用条款执行40．保险40．6本工程双方约定投保内容如下:(l)发包人投保内容:发包人驻地代表，监理工程师及发包人驻地工程师的人身伤亡险由承包人承担保费，并于开工前3日办理完毕。
发包人委托承包人办理的保险事项:(2)承包人投保内容:按通用条款40.4执行41．担保41.3本工程双方约定担保事项如下:(l)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为: 担保合同作为本合同附件。
(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为:向发包人缴纳履约保证金5% 工程按期按质量要求竣工投入使用后，发包人退给承包人。
(3)双方约定的其他担保事项:42．合同份数46.1双方约定合同副本份数:正本、副本共捌份，发包人、承包人各肆份。
43.保证金（1）承包人应向发包人缴纳合同履约保证金，工程按期按质量要求竣工投入使用后，发包人退给承包人。