弱电工程合同样本百度
弱电工程合同书样本3篇
弱电工程合同书样本3篇篇1弱电工程合同书样本甲方：（委托方）______________乙方：（承揽方）______________根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经协商一致，就甲方委托乙方进行弱电工程项目的合同事项达成如下协议：一、项目名称：________________________________________________二、项目概况：本项目主要内容为_________________________________________三、合同金额：本合同总金额为人民币________元整（￥_______），其中包括（如有）：1. 设计费用：人民币_______元；2. 施工费用：人民币_______元；3. 材料费用：人民币_______元；4. 其他费用：人民币_______元。
四、工程周期：本项目工程周期为_______个自然日/工作日。
五、付款方式：1. 设计费用：甲方与乙方签订合同后，甲方需在合同生效日起____天内支付设计费用的____%作为预付款，剩余部分在设计完毕后支付；2. 施工费用：甲方需在工程开工前支付总施工费用的____%作为预付款，工程竣工后支付剩余施工费用。
3. 材料费用：材料费用实际发生后支付；4. 其他费用：其他费用实际发生后支付。
六、保证金：甲方需在合同生效后的______日内向乙方支付保证金，为合同总金额的____%。
七、违约责任：1. 如甲方未按照合同约定支付款项，应承担合同金额_____%的违约金；2. 如乙方未按照合同约定完成工程任务，应承担合同金额_____%的违约金；3. 如因任何一方原因导致项目无法按期完成，应按实际损失承担相应赔偿责任。
八、知识产权：本项目产生的所有相关知识产权归属于甲方，乙方无权私自使用或转让。
九、保密条款：甲、乙双方应对本合同所涉及的商业秘密和技术资料予以保密，未经甲方许可，不得向第三方透露。
弱电工程协议模板(5篇)
弱电工程协议模板第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：_____1.发包方（简称甲方）;《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2.甲方驻工地代表（简称甲方代表：_____甲方在《协议条款》中指定的代表人。
3.承包方（简称乙方）：_____《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4.乙方驻工地代表（简称乙方代表）：_____乙方在《协议条款》中指定的代表人。
5.社会监理：_____受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
6.总监理工程师：_____工程监理单位委派的监理总负责人。
7.设计单位：_____甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。
8.工程造价管理部门：_____国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。
9.工程质量监督部门：_____电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。
10.工程：_____《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。
11.合同价款：_____以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。
12.经济支出：_____在施工中发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
13.费用：_____甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。
14.工期：_____甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在《协议条款》中约定的合同工期。
弱电工程协议模板(六篇)
弱电工程协议模板发包方（甲方）：承包方（乙方）：签订地点：第一条、工程项目1_____1.工程名称：1_____2.工程地点：1_____3.工程范围及内容：监控工程。
第二条、工程期限2_____1.开工日期：2_____2.工期：约5天2_____3.由于施工环境，天气等原因，工期可有甲乙双方协调必要时可适当后延。
第三条、工程计价方式按照设备清单，在合同履行中发生需要增加合同款的情况下，经甲方确认按实际发生的设备，线材及工费相应增加。
第四条、工程总价与付款方式4_____1.工程总价：人民币4_____2.付款方式：4_____2_____1.首付，合同签订____日内甲方付给乙方合同价款30%，人民币4_____2_____3.设备全部进场，甲方验货完毕____日内再付合同价款40%，人民币4_____2_____4.乙方安装设备并调试，工程竣工验收合格后____日内甲方付给乙方合同价款20%，人民币4_____2_____5.余款10%，人民币，留作保修金，保修期期满后一周内付清。
第五条、工程质量标准和验收5_____1.工程质量必须严格按照国家相关标准执行，甲方按照相关标准对工程进行验收。
5_____2.乙方提供的所有设备、材料、零配件，均需与乙方向甲方提供并已获得甲方确认的设备材料表一致，设备、材料进场须事先报请甲方认可,线材需按国家标准并提供合格证明。
第六条、乙方责任6_____1.乙方应按质完成工程，因工程质量方面的原因，未通过验收的，乙方应采取积极措施，在甲方规定时间内完成整改，直至验收合格。
6_____2.因乙方违反施工操作条例造成甲方损失的，乙方应赔偿给甲方相应的损失费用。
6_____3.乙方必须服从甲方的管理和统一安排，以工程整体目标为主，按甲方的要求进行现场施工。
6_____4.乙方应派专人在现场负责与装修施工方的协调。
第七条、甲方责任7_____1.甲方负责协调乙方安装施工过程中与土建、室内装修、水风电等各工种之间的关系，为施工提供必要条件，乙方应全面服从甲方现场施工组织协调。
弱电工程合同书样本6篇
弱电工程合同书样本6篇篇1弱电工程合同书样本甲方：（甲方全称）地址：（甲方地址）法定代表人：（甲方法定代表人）电话：（甲方联系电话）乙方：（乙方全称）地址：（乙方地址）法定代表人：（乙方法定代表人）电话：（乙方联系电话）鉴于甲方具有从事弱电工程的能力和资质，乙方需要委托甲方完成相关工程，双方经过友好协商达成如下协议，以遵循相关法律法规，维护双方权益。
第一条弱电工程项目名称根据实际需求，甲方将负责完成的弱电工程项目为：（工程项目名称）第二条合同总额及支付方式1.乙方需支付给甲方的工程总额为（总金额），具体分期支付方式如下：（1）工程开始前支付xx%作为启动资金；（2）工程完成xx%后支付；（3）工程验收合格后支付剩余款项。
2.支付方式：银行转账/现金支付/支票支付。
第三条工程开工日期及完成时限1.工程开工日期为：（具体日期），工程完成时限为：（具体日期）。
2.如有不可抗力因素导致工程延迟，双方可协商调整工程完成时限。
第四条工程质量及保修期1.甲方应保证所提供的弱电工程符合相关技术标准，且具有良好的质量。
2.对于工程隐蔽部分，甲方应提供相应的质量保证书，并承诺在保修期内对工程进行免费维修。
第五条工程验收标准1.工程完工后，双方应组织验收。
甲方应做好验收准备工作，并提供相关验收资料。
2.验收标准：符合国家相关标准及双方约定的技术要求。
第六条违约责任1.任何一方未能按照合同要求履行义务，应承担相应的违约责任。
2.如因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方可免责。
但需提供相关证明文件。
第七条合同解除及争议解决1.本合同经双方签署生效后，任何一方不得擅自解除合同。
2.如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可向有关部门申请仲裁。
第八条其他约定1.未尽事宜，双方可另行协商约定。
2.本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：（以上为弱电工程合同书样本，具体内容可根据实际情况进行调整或修改）篇2弱电工程合同书样本甲方：（委托方）地址：_________________________________________________________法定代表人：___________________________________________________联系人：________________________________________________________联系电话：______________________________________________________乙方：（承接方）地址：_________________________________________________________法定代表人：___________________________________________________联系人：________________________________________________________联系电话：______________________________________________________鉴于甲方拟委托乙方承接弱电工程项目，经双方协商一致，就有关事宜达成如下合同：一、项目名称：弱电工程项目。
弱电施工合同范本(通用)5篇
弱电施工合同范本(通用)5篇篇1甲方（业主）：______________乙方（施工方）：______________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方向甲方提供弱电施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：______________弱电施工工程2. 工程地点：______________3. 施工内容：______________弱电系统的安装、调试及维护4. 施工方式：包工包料，乙方负责所有材料采购及施工5. 施工工期：自本合同签订之日起______________天完成6. 工程质量：符合国家相关质量标准及甲方要求二、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1. 甲方应向乙方提供施工所需的水源、电源及场地，并确保施工期间畅通无阻。
2. 甲方应按照合同约定支付乙方的施工费用，不得无故拖欠。
3. 甲方应积极配合乙方的施工进度，如需变更设计或增加工程量，应及时通知乙方。
4. 甲方应确保施工现场的安全，如因甲方原因导致安全事故，责任由甲方承担。
（二）乙方权利和义务1. 乙方应按照合同约定完成弱电系统的安装、调试及维护工作。
2. 乙方应确保所使用的材料符合国家相关质量标准及甲方要求。
3. 乙方应合理安排施工进度，确保按时完成施工任务。
4. 乙方应确保施工现场的安全，如因乙方原因导致安全事故，责任由乙方承担。
5. 乙方应提供售后服务，如弱电系统出现故障，应及时响应并维修。
三、付款方式及结算条款1. 付款方式：银行转账，甲方将施工费用转入乙方指定账户。
2. 结算条款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方全部施工费用。
如需分期支付，双方可另行协商。
3. 发票及税务：乙方应向甲方提供合法有效的发票，并承担相关税费。
4. 付款时间：甲方应在合同签订之日起______________天内支付乙方全部施工费用。
如需延期支付，应提前告知乙方并协商一致。
弱电工程合同范本6篇
弱电工程合同范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方弱电工程项目的建设，达成以下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________弱电工程项目。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程范围：监控系统、综合布线系统、计算机网络系统等弱电工程项目的设计、供应、安装、调试及售后服务等。
二、工程期限1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
三、合同价款及支付方式1. 本弱电工程项目总造价为人民币____元（大写：____元整）。
2. 甲方在合同签订后三个工作日内支付乙方工程总造价的__%作为预付款。
3. 乙方完成工程安装和调试工作，并经甲方验收合格后，甲方支付工程总造价的__%。
4. 工程质保金为工程总造价的__%，自验收合格之日起满一年后支付。
四、工程质量和验收1. 乙方应按照国家标准和相关行业标准进行设计和施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料及验收申请，甲方应在收到申请后三个工作日内组织验收。
3. 甲方验收合格后，应出具验收报告并签字确认。
如验收不合格，乙方应按要求进行整改。
五、保修和服务1. 乙方承诺对本项目提供一年的质保服务。
质保期内，如出现质量问题，乙方负责免费维修。
2. 质保期满后，乙方提供有偿维修服务。
维修范围和价格按照乙方的服务标准执行。
3. 乙方在接到甲方的维修请求后，应在最短时间内响应并处理。
六、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付款项，每逾期一天，应向乙方支付合同总价款的__%作为违约金。
2. 乙方若未按合同约定完成工程，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款的__%作为违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
弱电工程合同书样本7篇
弱电工程合同书样本7篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，就甲方弱电工程项目的建设达成以下协议，以兹信守。
一、工程概况项目名称：[具体项目名称]工程地点：[具体工程地点]工程范围：包括但不限于视频监控、门禁系统、综合布线、公共广播等弱电系统的安装与调试。
详细工程内容参见附件的工程量清单及技术要求。
二、合同金额及付款方式本合同总金额为人民币大写：[具体金额汉字大写]，小写：￥[具体金额数字小写]。
此款项包括设备的采购、安装、调试及售后服务等费用。
付款方式如下：1. 合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的XX%作为预付款。
2. 设备安装完毕后，支付合同总金额的XX%。
3. 系统验收合格后，支付合同总金额的剩余部分。
4. 质保金为合同总金额的XX%，自验收合格之日起满一年后无质量问题，甲方支付质保金。
三、工期及验收标准1. 工期：本合同工程自签订之日起XX天内完成安装与调试工作。
如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方并采取相应的措施。
2. 验收标准：依据国家相关标准及附件中的技术规格和性能要求进行验收。
四、质量承诺与保证1. 乙方承诺所供设备为全新、未使用过的原厂产品，并符合附件的技术规格和性能要求。
2. 工程完工后，乙方负责整个系统的调试和运行，确保系统正常运行。
3. 质保期：本工程质保期为一年，质保期内因设备本身质量问题造成的故障，由乙方负责维修或更换。
五、保密条款1. 甲乙双方应对本合同的内容以及在本合同的履行过程中获知的对方商业秘密及技术资料负有保密义务。
未经对方书面许可，不得向任何第三方透露。
2. 本保密条款长期有效，不因本合同的终止或完成而失效。
六、违约责任1. 若因乙方原因不能按期完工，每延期一天，乙方支付甲方合同总金额的XX%作为违约金。
若延期超过XX天，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。
工程弱电施工合同(3篇)
第1篇合同编号：_______甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方承担的弱电工程施工项目，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_______弱电工程施工项目2. 工程地点：_______3. 工程内容：本工程主要包括以下内容：（1）弱电线路的敷设、连接、调试；（2）弱电设备、器材的安装、调试；（3）弱电系统的测试、验收；（4）其他与弱电工程施工相关的辅助工作。
二、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）按照合同约定，向乙方提供工程所需的图纸、技术资料、设备、器材等；（2）协调解决施工现场的各类问题，确保工程顺利进行；（3）按时支付工程款；（4）负责工程项目的验收工作。
2. 乙方责任与义务：（1）按照合同约定，按时、保质、保量完成工程；（2）严格按照甲方提供的图纸、技术资料进行施工；（3）负责施工现场的安全、文明施工；（4）配合甲方进行工程项目的验收工作。
三、工期及验收1. 工期：本工程自合同签订之日起，_______天内完成。
2. 验收：本工程完成后，甲方应组织有关单位进行验收。
验收合格后，乙方应在_______天内提交工程结算资料。
四、工程款支付1. 乙方在工程开工前，甲方支付工程款总额的_______%作为预付款。
2. 工程进度达到合同约定节点时，乙方提交相关证明材料，甲方支付相应比例的工程款。
3. 工程竣工验收合格后，乙方提交工程结算资料，甲方在_______天内支付剩余工程款。
五、违约责任1. 甲方违约责任：（1）未能按时支付工程款的，应向乙方支付_______%的违约金；（2）未能按时提供图纸、技术资料等，导致工程延期，应向乙方支付_______%的违约金。
2. 乙方违约责任：（1）未能按时完成工程的，应向甲方支付_______%的违约金；（2）工程质量不合格的，乙方应无条件进行返工，直至达到合同约定的质量标准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
天府新区海关业务技术大楼及天投国际商务中心项目弱电工程施工合同合同编码:甲方：乙方：签订日期:天府新区海关业务技术大楼及天投国际商务中心项目弱电工程施工合同甲方：_____ （以下简称：甲方）乙方：_______________________________ （__以_ 下简称：乙方）遵照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，双方在自愿、平等、公平、诚信的基础上，就事__宜__协商一致，签订本合同共同遵照执行。
一、工程名称：天府新区海关业务技术大楼及天投国际商务中心项目二、甲方住所所在地：天府新区正兴镇凉风顶村5、7 组三、工程内容：由乙方负责海关业务技术大楼弱电工程施工和材料采供。
二、工程范围本合同工程承包范围包含但不限于：乙方承包甲方所属海关业务技术大楼弱电工程（工程内容包括综合布线系统、有线电视系统、数字视频监控系统、信息发布系统、计算机网络系统（含无线覆盖）、防盗报警系统、电子巡更系统、电梯五方对讲系统、停车场管理系统、车位引导及视频反向寻车系统、音视频会议系统、移动信号放大系统、BA 系统（冷热源系统、空调系统、通风系统、给排水系统、供配电系统）、能源管理系统、IBMS 系统、UPS 配电系统、机房工程、总平管网等），详见工程清单附件。
三、工程承包方式及工程造价与工艺承诺1、乙方总包干承接本项目，包施工、包材料、包设备、包安装、包调试、包质量、包工期、包售后服务、包培训等。
2、乙方保证所承接的工程不得以任何形式转包；如有转包，甲方有权终止合同。
3、甲、乙双方商定工程总造价为人民币xxxxxxx元整（大写：Y XXXXXQ元），如有变更根据现场签证进行增减；因变更增加费用在xxxxxxx_元以内由乙方承担，以外由甲、乙双方协商确认解决。
4、税费、发票方面约定：由施工单位提供足额正规税务发票给建设单位, 并由施工单位全额承担发票税费。
四、工程工期1、本合同签订后，乙方根据甲方工程进度安排进场施工。
整个工程自进场之日起，根据甲方施工进度要求，在规定期限内完工。
如影响工程总施工进度，视情况轻重处以1000元至5000元每天的处罚。
2、乙方须委派专业施工队伍按本项目施工进度计划进行施工，并确保总施工工期。
3、在施工过程中，如遇下列情况工期顺延：3.1由人力不可抗拒的自然灾害。
3.2因业主重大设计变更。
3.3因停电超过8小时以上。
五、双方工程项目现场代表现场代表签署的任何文件即视为甲、乙双方的真实意思。
1、甲方委派******* 为现场代表，联系电话：XXXXX2、乙方委派XXXX 为现场代表，联系电话：xxxxx3、弱电工程中，乙方所有工程资料均须满足天府新区交档备案要求，施工中乙方所有工程资料给甲方检查是否符合要求, 在此期间有任何问题,乙方无条件配合甲方修改资料，直至符合甲方要求。
弱电工程施工过程中的技术资料（方案、交底等）盖章资料（一式伍份）、检测报告交由技术部处，技术部负责人：******** ，联系电话：********* 。
弱电工程验收合格后的工程质检资料盖章资料（一式拾份）及弱电工程施工记录、隐蔽、质量检验批、分项分部验收记录等（一式伍份）原件均交甲方资料室处，资料室负责人：******* 联系电话：********** ;弱电工程检测、验收、资料备案时，乙方无条件配合甲方工作。
若乙方就工程资料不配合甲方工作，罚款1000 —5000 元不等。
六、双方责任甲方责任：1 、甲方向乙方提供工程设计所需的图纸、资料及对系统的要求等，并给予乙方现场勘察的方便。
2 、在工程施工中，甲方应积极配合，为乙方顺利完成施工任务给予支持和方便。
3 、乙方设备到达甲方施工现场，甲方提供存放场地，设备安全由乙方自行负责。
4 、在施工中，甲方如提出更改设计施工方案，甲方应书面通知乙方，乙方调整后实施，设备及材料费用的增减双方另行协商。
5、甲方对现场的施工安全守则或其他特殊的现场工程注意事项书面告知乙方6、甲方逾期支付乙方工程款，甲方按每日万分之五向乙方支付滞纳金。
乙方责任：1、乙方在施工过程中不得影响耽误其他项目施工工期。
如耽误一天按每天500元处罚2、乙方所提供的产品、辅材及施工工艺需严格按合同附件品牌、型号规定提供及工艺承诺实施并经甲方审核后使用，否则甲方有权要求返工或更换产品、辅材。
3 、乙方施工人员必须爱护好甲方财产，如发生人为的损坏，乙方照价赔偿。
4 、乙方在工程施工中，遇到意外或不可抗拒的因素，造成施工困难需对工程及进度进行调整，必须书面向甲方提出，双方协商解决。
5、乙方施工人员在施工中造成的人员、设备、器材损伤，全部由乙方自行负责。
6、乙方所提供的产品如（同一产品）在半年内连续出现三次故障，乙方必须无条件更换。
7、乙方的项目设计如未达到设计要求，乙方要承担整改、升级的责任。
七、工程结算方式1、乙方承包建筑面积约***万平方米，合同预算价暂定为:元。
（实际按进度款，此总价作为参考）2、本合同结算价二本合同最终施工工程费结算价*（1-本合同下浮比例）。
3、最终施工工程费甲方与业主结算价格二〖刀（经审计的工程量x发包人给定的综合单价）+ （（经审计的工程量x发包人新组价确定的综合单价）+刀（经审计确定的措施费+规费）+刀各项调整费（人工费、材料费及其他调整）Fx（ 1-****** ）x（1+税率）4、清单漏项的综合单价需由天投公司认定材料、设备价格:（1）、需认质认价的材料和设备由业主（天投公司）确定价格后重新按15定额组价。
（2）、原招标清单中漏项，需按程序重新确定的综合单价。
5、人工费调整，税费调整按国家相关法律法规执行。
6、零星用工，乙方应当随时服从甲方现场需要的零星用工安装，对非本合同约定承包范围内的工作，按零星用过计算，并且以现场签证为唯一的结算依据。
零星用工的工资为技工为* —元/天，杂工为*******元/天，并且当月25日结算，次月20日前支付。
八、工程付款方式1、本工程无预付款，进场第一个月不付款，第二个月付进场第一、二个月经甲方审核后进度款的70%以后每月支付当月经甲方审核后进度款的70%每月进度款支付时扣除相应扣款；在甲方工程结算完成、并将全套合格资料移交城建档案馆及业主方档案室后，支付至乙方结算金额的90% （一次性无息支付）；在政府审计完毕后，支付至乙方结算款的95% （一次性无息支付）；留5晰保金，在约定的质量保修期满后2个月内支付，扣除相应扣款（一次性无息支付）。
2、每次付款时中标人向招标人提供与招标人向中标人实际支付资金等额的符合成都建工总公司要求的正规合法发票，甲方付款到结算总价的95 %时，乙方须出具结算总价100% （含质保金部分）的合法有效发票。
些心斗**********3、乙方未能提供正确且完整的上述付款资料, 甲方有权拒绝或迟延付款且不承担违约责任；4 、甲方采用以下方式付款：1）甲方采用银行转账支付，乙方收款账户为：开户名：开户行:账号：2 ）其他支付方式：无。
如需改变上述账户，乙方应提前五日以书面方式告知甲方。
如未按本合同约定书面告知甲方，乙方应当自行承担因此造成的全部损失。
九、竣工验收1 、本工程以现行国家施工规范、标准和技术图纸要求进行验收，按技术协议中的设备配置、系统功能、技术标准及安装布置进行验收。
2 、弱电系统竣工后乙方必须向甲方提供详细的技术手册（包括设备操作说明书、保修卡、合格证明、设备安装线路图等）存档；未提供则不予验收。
十、工程保养维护：1、工程验收合格之日起，乙方实行贰年内免费保修，贰年质保期满后签订维保合同提供有偿维修服务。
由于人为、雷电和不可抗力造成损坏，乙方只收取材料费。
2、甲方如要求工程改造、扩展，乙方积极支持配合，具体事宜另补充合同。
3、乙方负责甲方操作人员的培训，但甲方必须有专人负责系统操作使用，如甲方非操作人员使用系统发生的故障、事故，乙方负责维修，并收取工本费。
4、如设备在使用过程中出现故障，乙方在8 小时内派人到现场，24 小时内予以解决，若乙方在收到通知后不及时派员维修，甲方可另请人员修理，费用在质保金中扣除，如质保金不足以支付的，甲方有权向乙方追5 、如保修期内由于弱电设备引起问题，乙方承担弱电设备引起的一切损失十一、争议解决在执行本合同中发生的与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。
经协商不能达一致的，任何一方有权提交有管辖权的人民法院申请裁决。
十二、保密条款1 、在本合同订立前、履行中、终止后未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任。
2、任一方违反前款约定的，违约方应按合同结算总价的10 ％向合同守约方支付违约金，违约金不足以赔偿合同守约方损失的，应按合同守约方的实际损失赔偿。
3、本保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。
十三、免责条款1 、由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遭遇上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件，由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。
2、遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任十四、争议解决的方式本合同履行过程中产生争议，双方应本着友好协商的态度解决；协商未果的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十五、诚信声明1 甲、乙双方均表示任何一方向对方所提供所有材料、文件（包括资质证书、营业执照、资信证明等）都是真实的，不存在伪造、欺骗之行为。
2、甲乙双方均同意坚决拒绝任何形式的商业贿赂、行贿、受贿及其他不正当的商业行为。
若甲方任何职员要求乙方给予任何形式的不当利益, 乙方可向甲方监察部门提供信息。
甲方查实后必将认真处理，并为乙方保密，同时甲方基于乙方的诚信，未来可与乙方建立更多合作。
若乙方以任何形式的利益给予甲方任何员工，以图获取任何不适当商业利益或特殊的商业待遇，甲方将停止与乙方的一切合作，同时解除本合同并可依法追究乙方法律责任的权利。
3、甲、乙双方任何一方有违反本条前两款规定的，守约方有权终止本合同，且有权向违约方追偿相当于本合同暂定总价10% 勺违约金。
4、凡发现在招标过程、合同履约过程中出现任何舞弊、渎职行为，均可按如下方式进行举报。
十六、未尽事宜本合同未尽事宜，双方协商解决或签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。
十七、其他事项1、本合同自双方签字盖章后生效。