简单的建筑工程施工合同
简单包工包料施工合同范本6篇
简单包工包料施工合同范本6篇施工的时候，我们可以选择包工包料、包工不包料、包料不包工，或者什么都不包，那么包工包料施工合同是怎么写的呢？今天小编就给大家整理了简单包工包料施工合同，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读!简单包工包料施工合同1甲方：乙方：工程地点：甲方在南庄村处建房屋两层，建筑面积为平方米。
由乙方承包施工。
经双方协商同意，特签订如下合同：一、承包方式采用包工包料方式承包，面积价格一次性包死，工程面积必须严格按图纸设计施工，乙方不得随意改变图纸设计，未经甲方同意不得随便增加面积，不得偷工减料，使用劣质材料，因施工过程中发现设计问题，确实需要变更的，需双方协商一致，乙方在施工中必须接受甲方的监工，并接受合理化建议并采纳。
乙方自带建筑所需一切工具，包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板，搭架用的竹木等，费用由乙方自理，乙方的施工人员食宿问题由乙方自行解决，费用由乙方自理。
二、承建项目乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。
甲方房屋主体工程的建筑，包括楼顶顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。
三、承包价格及付款方式经甲乙双方协商，建筑面积按相关民俗按楼面平方米计算，屋檐滴水处每平方米按每楼面平方米1/2费计算，即楼面平方米是元/平方米，屋檐滴水处是(贰佰元)/平方米。
先预付元整(大写： )。
工程如在农历年月日完成外墙砖、屋内格墙及屋顶楼平完工。
付款元整(大写：)。
内墙及地平及外墙砖完工付款元整(大写： )。
剩余部分经甲方验收合格后。
四、双方责任甲方提供施工的水电，乙方必须保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工。
五、质量要求1、乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。
2、甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时，有权要求乙方停工或整改。
3、房屋建成后甲方发现质量问题的，如：1)所进材料一定确保质量，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、楼板，钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝等。
简单施工劳务合同范本(精选11篇)
简单施工劳务合同范本（精选11篇）简单施工劳务合同1甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则, 双方就工程的劳务分包事项协商达成一致, 签订本合同。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包项目及方式：4、开工日期：20xx年xx月xx日竣工日期：20xx年xx月xx日总工期：xx天二、合同文件使用语言文字、标准和法律1、合同语言文字：汉语。
2、适用标准、规范：《市政工程质量验收标准》、国标CJJ1-20xx、CJJ3-90。
3、适用法律、法规：《合同法》、《建筑法》。
三、工程款支付1、工程款支付方式:现金;四、争议的解决：如协商不成, 依法向工程所在地人民法院起诉解决。
五、合同份数共计两份, 甲乙双方各执一份。
六、其它未尽事宜, 双方协商再签订补充协议, 补充协议与本合同同具法律效力。
甲方：乙方：身份证号码：身份证号码：联系电话：联系电话：签订日期：年月日简单施工劳务合同2发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)因甲方承包的工程的需要, 现将该工程部分分项承包给乙方, 双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。
一、工程项目：二、工程地点：1、承包方式及范围：2、劳务大包, 含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料(包括木板、方木)机械设备, 如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械, 各种小型工具材料现场运费。
临时办公用房(不含甲方办公用房)配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具, 配电箱, 所有工人的人身意外伤害保险, 特殊工种上岗证的费制。
3、承包范围：主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如：砌砖、预制过梁、栏板、构造柱, 粉刷工程如(内端粉刷, 外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平)。
室外.5米以内的散水不包括散水以外的工程。
建筑施工简单版合同范本(精选5篇)
建筑施工简单版合同范本〔精选5篇〕建筑施工简单版合同范本〔精选5篇〕建筑施工简单版合同1建立单位： (以下简称甲方)施工单位： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把儋州市天湖花园住宅小区经济适用房工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：一、工程工程1、工程名称：儋州天湖花园经济适用房。
2、工程地址：儋州市中兴大道。
3、工程范围：按设计图纸要求所有内容到达开工验收，交房使用标准。
除桩根底外的2栋楼的土建、水电安装工程;地上11+1层2栋，框剪构造，含电梯和公共局部装修，毛坯房和电梯标准(参照松涛花园5#、6#楼)含根底挖运土方，外运土方等全部内容;4、总建筑面积约1____4㎡(以施工图纸为准)。
5、给排水做到外墙1.5米，室内给水，到入户水表后安装一个阀门;6、承包方式：一次性固定单价合同，包括一切不可预见费用;7、承包单价：1750元/每平方米，工程款预计：2426万(含税金);8、强弱电工程;设计包括的强、弱电，配电箱、配电柜、入户进入端子箱等均由乙方负责。
弱电局部只预埋不穿线。
9、防水、保温、楼梯、栏杆、铝合金等按设计及标准要求标准施工;公共局部电梯间及楼梯间地面为防滑地砖、墙面为白色仿瓷涂料;入户门价格必须到达每樘1000元;品牌由甲方确定。
二、施工准备1、甲方(1)负责做好水通、电通和道路通;(2)组织有关人员进展施工技术交底;(3)委派为现场代表，对工程质量进展监视、检查，负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承当的有关部门事宜。
2、乙方(1)负责红线内的临时设施、水、电接入及运料道路;(2)现有板房使用，按原价折给乙方所有，从合同生效开场办理交接手续;(3)组织施工人员和材料、机械进场;(4)负责编制施工组织设计、施工方案及内业资料,确保到达交工验收标准;(5)委派为现场代表，负责工程施工质量，施工平安，提供工程进度报表以及负责乙方应该承当的有关部门事宜。
简单建筑工程承包合同模板
简单建筑工程承包合同模板（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、讲话致辞、合同范本、心得体会、策划方案、规章制度、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, speeches, contract templates, reflections, planning schemes, rules and regulations, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different sample essay formats and writing methods, please stay tuned!简单建筑工程承包合同模板合同规定了合同双方之间的权利和义务，有助于避免双方在合作过程中出现争议，保证双方的利益得到有效保障。
简单版施工合同范本（通用7篇）
简单版施工合同范本（通用7篇）简单版施工合同范本（通用7篇）随着人们法律意识的加强，合同的法律效力与日俱增，签订合同也是避免争端的最好方式之一。
那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编精心整理的简单版施工合同范本，仅供参考，欢迎大家阅读。
简单版施工合同篇1甲方单位：(以下简称甲方)__________________乙方单位：(以下简称乙方)__________________为了明确双方的职责，加强协作，相互促进，按期保质完成施工任务。
经甲乙双方协商，按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合本工程的具体情况签订如下条款，须双方共同遵守。
一、工程名称、工程地点：1、工程名称：___________________2、工程地点：___________________二、施工日期：本工程开工日期为_____年____月____日，竣工日期为_____年____月____日。
三、工程数量及造价：以下工程量为图纸暂估量，竣工结算以实际测量数据为准。
四、甲方责任条款：1、乙方承诺：具备履行本合同所必须的资质，且具体实施人员也符合资质要求，并具备实际履行本合同的能力。
2、甲方提供基层的平整度、标高、厚度均应符合施工图纸设计要求和《城市道路工程施工验收规程》(DBJ08-225-97)的要求并负责向乙方做施工技术及安全交底。
3、甲方负责提供施工用电、用水、落实乙方机械设备的停放处和必要的安全防范措施。
4、乙方施工完毕交付甲方，甲方负责保护好路面；工程验收之前禁止一切车辆进入现场，否则视为工程验收合格。
5、乙方承诺：未经甲方书面许可，不将工程的任何一部分转包由任意第三人完成。
否则视为根本性的违约，甲方可随时解除本合同。
五、乙方责任条款：1、乙方确认可以严格按照甲方提供的施工图纸设计和按照《城市道路工程施工及验收规程》(DBJ08-225-97)施工，保证施工质量。
若工期、用料、费用需要更改的，应当经过甲方书面许可。
建筑工程的施工合同范本(4篇)
建筑工程的施工合同范本发包方)甲方：_____(承包方)乙方：_____按照《中华人民共和国民法典》、《全国室内装饰设计，施工企业管理规定》的规定，结合本工程具体情况，双方协商达成如下协议。
一、工程概况1、工程名称：_____室内装饰工程2、工程地点：_____3、承包范围：_____4、承包方式：施工承包，包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。
5、工期：本工程自_____年_____月_____日开工，于_____年_____月_____日竣工，具体开工日期以甲方通知为准。
6、工程质量：按本合同第5条约定标准7、合同价(人民币大写)：_____元整。
二、甲方义务1、开工前甲方组织乙方进行现场交底。
全部_____房屋，清除影响施工的障碍物。
对只能部分_____的房屋中所滞留的家具、陈X等采取保护措施。
2、甲方负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
三、乙方义务1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
2、乙方负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
参加竣工验收，编制工程结算。
4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。
做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。
5、施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。
6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
如有损坏，乙方负责修复，费用乙方自理。
四、关于材料供应的约定1、甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供材料、设备表》。
本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。
简单建筑施工劳动合同书(通用7篇)
简单建筑施工劳动合同书(通用7篇)甲方（建筑施工企业）名称：法定代表人：地址：电话：乙方（农民工）姓名：性别：年龄：文化程度：住址：身份证号：甲乙双方根据《劳动法》及《国务院办公厅转发建设部等部门关于进一步解决建设领域拖欠工程款问题意见的通知》规定，平等自愿、协商一致，签订本合同。
一、合同期限自___年___月___日起至___年___月___日止或者工作（工程）结束止。
二、工作内容甲方分配乙方在岗位担任职务（工种）在正常情况下乙方应当完成生产（工作）任务，具体生产（工作）任务和质量标准为：三、工作时间1、甲方实行每日不超过8小时、每周不超过40小时工作制；如实行综合计算工时或不定时工作制，由甲方报劳动保障行政部门批准后实行。
2、因生产工作需要，经协商安排乙方加班加点，甲方按规定支付工资。
日加班不超过3小时，月加班不超过36小时。
四、劳动报酬甲方按月足额以货币形式支付乙方工资，每月___日为发薪日。
工资制度和分配形式按下列第___项执行：1、实行计时工资制，乙方完成生产工作任务，每日工资___元，每月工资___元；2、实行计件工资制，具体标准为：五、劳动保护1、甲方按照自治区人民政府的规定参加工伤保险，乙方因工负伤、致残、死亡依法享受因工伤亡待遇。
2、甲方为乙方提供符合国家、自治区有关劳动安全、职业卫生规定的’作业场所和防护设施；3、乙方遵守甲方的安全规定和操作规程，不得违章操作。
六、其他约定的事项七、违约责任本合同具有法律效力，双方应严格履行。
一方违反本合同，应承担违约责任；给对方造成经济损失的，依法赔偿相关损失。
八、因履行本合同发生劳动争议，甲乙双方均可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（章）法定代表人（签章）乙方（签章）___年___月___日鉴证机关（章）鉴证人（签章）___年___月___日简单建筑施工劳动合同书篇3甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、互利、公平和诚实信用的原则，双方就本公路工程施工劳务承包事项协商一致，订立本合同。
简单建筑承包合同模板6篇
简单建筑承包合同模板6篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就乙方承包甲方建筑项目事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程范围：________________4. 工程造价：________________二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本工程，包括但不限于人工、材料、机械、技术、安全等方面的费用。
三、工期1. 本工程开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日，总工期为____天。
2. 如有特殊情况需延长工期，应经甲方同意并签订书面协议。
四、工程质量1. 乙方应严格按照国家相关标准、规范进行设计、施工，确保工程质量。
2. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督、检查，并提出改进意见。
3. 如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担全部责任并负贵修复。
五、工程款支付1. 工程款支付方式为：________________。
2. 工程款支付时间为：________________。
3. 甲方应按约定时间支付工程款，如因甲方原因造成逾期支付，甲方应支付逾期付款违约金。
六、保修责任1. 乙方应为本工程提供一定期限的保修服务，保修期限为____年。
2. 在保修期限内，如因乙方施工原因造成的问题，乙方应负责免费修复。
3. 保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。
七、违约责任1. 甲方如未按约定时间支付工程款，应按每日____%的标准支付逾期付款违约金。
2. 乙方如未按约定时间完成工程，应按每日____%的标准支付工期延误违约金。
3. 如因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责修复并承担相应费用。
4. 甲乙双方如有其他违约行为，应根据实际情况承担相应的违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工程施工合同
甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将房屋三层加灌混凝
土_________________
工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称：办公楼______________________________________ 。
地点：汉正服装城门面房 _____________________________________ 二、承包方式
包工包料
三、工程承包内容
服装城门面第三层加灌混凝土，总面积142.平方
其中梁•楼梯面积另算四、合同价款
工程总价：56000.00元《52000.00+梁4000.00》
五、付款方式
开工首付：20000.00元，工程完工结清余款。
六、总工期要求20 个工作日。
七、甲方责任
1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通《水.电.路》等开工条件。
2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担
已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格。
九、工程质量、安全及保修
1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。
十、未尽事宜，甲乙双方协商解决。
十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字后生效。
甲方：乙方：
代表: 代表：。