商品房买卖合同补充协议(完整版)
商品房买卖合同补充协议范本5篇
商品房买卖合同补充协议范本5篇篇1一、协议前言鉴于甲、乙双方就购买位于__________（地址）的商品房已签署《商品房买卖合同》，为明确双方权益，补充相关事宜，特制定本补充协议。
二、协议主体及关系1. 甲方（出售方）：________________2. 乙方（购买方）：________________三、补充协议内容1. 房屋交付标准甲方应按照《商品房买卖合同》约定的交房标准，确保房屋质量、配套设施及附属设施等达到约定要求。
如因甲方原因导致房屋交付时存在质量问题，乙方有权要求甲方进行修复或承担相应的违约责任。
2. 付款方式及期限乙方应按照《商品房买卖合同》约定的付款方式和期限支付购房款项。
如乙方逾期付款，甲方有权按照合同约定收取违约金，并保留解除合同的权利。
3. 产权登记及办证甲方应在房屋交付后约定时间内，协助乙方办理产权登记手续。
如因甲方原因导致产权登记延误，甲方应承担相应的违约责任。
4. 违约责任双方应严格遵守本协议约定，如一方违反协议约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
5. 保修责任甲方对出售的房屋承担保修责任，保修期限及保修范围按照《商品房买卖合同》及国家相关规定执行。
保修期间内，如因甲方原因造成房屋质量问题，甲方应负责修复。
6. 物业管理房屋交付后，乙方应遵守物业管理规定，按时缴纳物业管理费用。
甲方应确保物业管理的正常运行，维护公共秩序和居住环境。
7. 装修及改造乙方装修房屋时，应遵守国家相关法规及小区管理规定，不得擅自拆改房屋结构。
如因乙方装修导致房屋损坏，乙方应承担修复责任。
8. 风险承担房屋交付前，因不可抗力因素导致的房屋毁损、灭失风险由甲方承担。
房屋交付后，该风险由乙方承担。
9. 其他约定双方可就其他未尽事宜进行协商，达成一致意见后，可作为本补充协议的附件。
四、争议解决方式如甲、乙双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
商品房购买合同补充协议(通用版)5篇
商品房购买合同补充协议（通用版）5篇篇1商品房购买合同补充协议（通用版）甲方：（购房者姓名）身份证号：_________________联系地址：_________________电话号码：_________________乙方：（房地产开发商公司名称）住所地：_________________法定代表人：_________________联系电话：_________________鉴于甲方拟购买乙方开发的位于（项目名称）、（楼栋号）、（房号）的商品房，双方就进一步明确购房事宜达成如下协议：一、房屋交付1. 甲方同意在受让房屋之后，按照开发商的通知要求，前来领取钥匙和验收房屋。
2. 如果甲方未能在开发商通知的期限内前来领取钥匙和验收房屋，开发商有权视为甲方已经放弃购房，甲方所支付的订金不予退还。
二、房屋质量保证1. 甲方确认，乙方所售房屋均符合国家相关建筑标准，甲方在验收房屋时发现质量问题，可以要求乙方在一定期限内免费维修。
2. 乙方对房屋质量给予以下保证：在验收房屋后90天内，若因质量问题造成的房屋损坏，乙方将提供免费的修缮服务。
三、房屋所有权交割1. 房屋的所有权交割，应在双方签署购买合同之日起30天内完成。
2. 乙方应当在所有权交割时向甲方出具房屋权属证明，并将房屋的产权证办理过户手续。
四、其他约定1. 因不可抗力导致乙方无法按照合同约定交房的，双方延期交房的期限应当依照有关法律法规规定执行。
2. 本协议自双方签字或盖章之日生效，并对双方具有法律约束力。
甲方（签名）：___________ 日期：_____________乙方（盖章）：___________ 日期：_____________备注：本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等的法律效力。
如有争议，双方协商解决，协商不成的，提交房屋所在地人民法院诉讼解决。
篇2商品房购买合同补充协议（通用版）甲方（购买方）：（姓名）证件号码：（身份证号码）乙方（出售方）：（开发商名称）统一社会信用代码：（代码）为明确双方在商品房交易过程中的权利和义务，经双方友好协商，特订立本合同，供双方共同遵守。
商品房买卖合同补充协议7篇
商品房买卖合同补充协议7篇篇1本协议是根据买卖双方共同意愿，在平等协商的基础上，就XXXX 年XX月XX日签订的《商品房买卖合同》（以下简称原合同）未尽事宜达成如下补充协议：一、买卖双方信息甲方（卖方）：_________________________乙方（买方）：_________________________联系方式：_________________________身份证号码/营业执照号码：_________________________通讯地址：_________________________二、物业基本情况物业名称：_________________________物业地址：_________________________物业面积：_________________________平方米购房总价款：人民币__________元整（大写）。
交付日期：自签订本协议之日起______天内交付房屋。
三、买卖双方权利义务及要求1. 甲方权利和义务：（1）甲方应确保所售房屋具备法律规定的销售条件，无任何形式的产权纠纷或法律问题。
（2）甲方应按时交付房屋，并保证房屋质量符合合同约定。
（3）甲方应提供真实有效的房屋产权证明及相关文件。
2. 乙方权利和义务：（1）乙方应按照约定时间支付购房款项。
（2）乙方应按时接收房屋，并遵守物业管理规定。
（3）乙方应了解并遵守该房屋所在地的相关法律法规。
四、房屋交付及验收1. 房屋交付时，甲乙双方应共同进行验收，确保房屋质量符合合同约定。
如有异议，应在验收过程中提出并协商解决。
2. 乙方应在验收合格后办理房屋交接手续，并签署交接确认书。
五、违约责任及赔偿1. 甲乙双方如有一方未履行本协议规定的义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因甲方原因导致房屋无法按时交付或产权纠纷等问题，甲方应支付违约金并赔偿乙方相应损失。
3. 如因乙方原因未按时支付购房款项或接收房屋，乙方应承担违约责任，并支付违约金。
商品房买卖合同补充协议与商品房买卖合同补充协议范本5篇
商品房买卖合同补充协议与商品房买卖合同补充协议范本5篇篇1甲方（出卖人）：XXXX房地产开发有限公司乙方（买受人）：XXXX有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方购买甲方开发的商品房事宜，签订本补充协议，以资共同遵守。
一、关于商品房基本情况1. 商品房位置：位于XXXX市XXXX区XXXX路XXXX号。
2. 商品房面积：建筑面积为XXXX平方米，其中套内建筑面积为XXXX平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积为XXXX平方米。
3. 商品房设计：该商品房的用途为办公，属钢筋混凝土结构，建筑层数为XX层。
二、关于商品房计价方式与付款方式1. 商品房单价：该商品房按建筑面积计算单价为人民币XXXX元/平方米。
2. 付款方式：乙方选择按揭贷款方式支付购房款。
具体操作流程如下：（1）乙方在签订本合同时支付首付款人民币XXXX元；（2）乙方在首付款支付后XX个工作日内，向甲方提供符合甲方要求的按揭贷款申请资料；（3）甲方协助乙方办理按揭贷款手续，并确保乙方在提交完整申请资料后XX个工作日内获得银行贷款审批；（4）乙方在获得银行贷款审批后XX个工作日内，将剩余购房款支付至甲方指定账户。
三、关于商品房交付与验收1. 交付时间：甲方应于XXXX年XX月XX日前，将验收合格的商品房交付乙方使用。
如遇不可抗力因素，交付时间可相应顺延。
2. 验收标准：该商品房应按照国家有关工程质量标准进行验收，并取得相应的验收合格证明文件。
甲方应向乙方提供该证明文件，并协助乙方办理房屋交接手续。
3. 房屋维修：自交付之日起，该商品房的维修责任由乙方自行承担。
但因甲方施工质量原因导致的维修费用，由甲方承担。
四、关于违约责任1. 甲方违约责任：甲方如未按本协议约定的时间交付商品房，应按已付购房款的日万分之XX向乙方支付违约金；如甲方逾期交房超过XX日，乙方有权解除本协议，甲方应退还乙方已付购房款，并支付违约金人民币XXXX元。
商品房买卖合同补充协议5篇
商品房买卖合同补充协议5篇篇1一、协议目的本协议旨在补充和细化双方关于商品房买卖的主合同条款，以确保双方权益得到充分保障。
本协议作为主合同的补充，与主合同具有同等法律效力。
二、买卖双方信息买方（以下简称“甲方”）：___________________卖方（以下简称“乙方”）：___________________三、物业基本情况物业地址：___________________物业类型：___________________建筑面积：___________________平方米套内面积：___________________平方米公摊面积：___________________平方米购房总价：___________________元四、付款方式及期限1. 付款方式和时间节点：甲方应按照主合同及本补充协议约定的时间和方式支付购房款。
具体为：首付款_________元，余款通过银行贷款方式支付。
2. 乙方应在收到甲方全款后开具购房发票，并按照约定办理房屋交付手续。
五、房屋交付与验收1. 房屋交付时间：乙方应于本协议签订后______个月内将房屋交付给甲方。
如遇不可抗力因素导致延期交付，乙方应提前通知甲方。
2. 房屋交付时，甲方有权对房屋进行验收。
如甲方认为房屋存在质量问题，可要求乙方进行修复。
乙方应在合理期限内完成修复。
3. 甲方在验收过程中，如发现与主合同及本协议不符的情况，有权要求乙方进行更正。
乙方应在合理期限内完成更正。
六、产权登记与权属证明1. 乙方应在房屋交付后______个月内办理房屋产权登记手续，并交付甲方相关权属证明文件。
2. 如因乙方原因导致产权登记延误，乙方应承担违约责任，并按照主合同及本协议约定支付违约金。
七、违约责任与赔偿1. 甲乙双方如因一方违约导致合同无法履行或造成对方损失，违约方应承担相应的违约责任和赔偿责任。
2. 违约金的具体金额和支付方式由双方协商确定，并在主合同及本协议中明确约定。
商品房买卖合同补充协议书4篇
商品房买卖合同补充协议书4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1商品房买卖合同补充协议书甲方：（出售方）_____________乙方：（购买方）_____________为明确双方在商品房买卖合同中的权利义务，依据双方自愿，特达成如下补充协议：一、商品房信息1. 商品房名称：__________2. 房屋位置：__________3. 房屋建筑面积：__________平方米4. 房屋所有权证号：__________5. 房屋现状：__________二、房屋价格及付款方式1. 商品房总价款为__________万元（大写：__________元整）。
2. 乙方应在本协议签署之日起______天内向甲方支付首付款__________万元（大写：__________元整）。
3. 乙方应在商品房交付时向甲方支付房屋尾款__________万元（大写：__________元整）。
三、商品房交付1. 商品房自双方签署本协议之日起______天内完成交付。
2. 商品房的具体交付时间为__________。
3. 商品房应保证在交付时具备购房合同约定的全部权利。
四、商品房过户1. 商品房过户手续由甲方负责办理，乙方应协助提供相关材料。
2. 商品房过户时，乙方应支付过户相关费用。
3. 商品房的过户日期为__________。
五、其他约定1. 若因不可抗力因素导致商品房未能按期交付，甲方应在合理时间内通知乙方，并双方商议延期交付。
2. 若乙方逾期付款或违约，甲方有权解除本协议，乙方应承担相应违约责任。
3. 本补充协议未尽事宜，依据购房合同及法律条款处理。
本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与购房合同具有同等法律效力。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（出售方）签字盖章：_____________ 日期：__________乙方（购买方）签字盖章：_____________ 日期：__________篇2商品房买卖合同补充协议书甲买方（陈先生）：身份证号码：____________联系地址：_______________________________电话：______________乙卖方（李太太）：身份证号码：______________联系地址：_______________________________电话：______________根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，为明确双方在商品房买卖合同基础上的一些具体事项，经双方友好协商，就有关事项达成如下补充协议：一、商品房买卖基本信息1. 乙方同意出售其名下位于______________小区______栋______单元______号的房产，房产面积为_______平方米，房产的标的物所有权证号为_______________。
商品房买卖合同补充协议5篇
商品房买卖合同补充协议5篇篇1甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________鉴于甲乙双方就商品房买卖事宜已签订《商品房买卖合同》，现根据双方自愿、平等、互利的原则，经友好协商，达成以下补充协议，以明确双方权益，保障买卖双方的合法权益。
一、总则1. 双方一致同意，本补充协议是对《商品房买卖合同》的修改和补充，若存在冲突，以本补充协议为准。
二、物业交付1. 交付期限：甲方应当在合同约定的交付日期前将符合本合同约定的商品房交付给乙方。
如甲方遇特殊原因未能按期交付，须及时书面通知乙方，并说明原因。
2. 交付条件：商品房应当通过竣工验收并符合合同约定条件。
甲方应在交付前书面通知乙方验收的日期和地点。
乙方应在收到通知后的约定时间内对商品房进行验收。
三、付款方式及期限1. 乙方应按照合同约定的时间和方式支付购房款项。
如乙方未按约定时间付款，甲方有权解除本合同并要求乙方承担违约责任。
2. 若乙方选择贷款方式支付购房款项，应自行办理贷款手续并承担相关费用。
如因乙方原因导致贷款未能及时到账，甲方有权顺延交付日期。
四、产权登记1. 甲方应在商品房交付后约定时间内办理产权登记手续。
如因甲方原因导致产权登记延误，甲方应承担违约责任。
2. 乙方应配合甲方办理产权登记手续，提供所需资料。
如因乙方原因导致产权登记延误，乙方应承担相应责任。
五、质量保证及保修1. 甲方应保证商品房的质量符合国家标准和合同约定。
如乙方发现商品房存在质量问题，应书面通知甲方，甲方应按照约定进行修复或调整。
2. 甲方应对商品房的保修期限和保修范围做出明确承诺，并在交付时向乙方提供《质量保证书》。
六、违约责任1. 甲乙双方如违反本合同约定，应承担违约责任。
具体违约责任按照《合同法》及相关法律法规执行。
2. 如因甲方原因导致不能按时交付商品房或产权登记延误，甲方应按照约定支付违约金。
七、其他事项1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
商品房购买合同补充协议(通用版)5篇
商品房购买合同补充协议（通用版）5篇第1篇示例：商品房购买合同补充协议（通用版）【协议时间】本协议于____年____月____日签订【甲方（出卖人）】姓名/法定代表人：__________住所：__________身份证号码（法定代表人）：__________电话：__________【经过甲、乙双方友好协商，就_____号房屋买卖事宜，双方达成如下协议：】一、购房款支付方式1.1 双方确认，购房款支付方式为（一次性付清/分期付款/贷款方式等），具体支付时间及方式详见商品房买卖合同。
1.2 若因支付方式发生变化，须另行签订书面协议，并按照书面协议执行。
二、房屋交付时间及验收标准2.1 甲方承诺，房屋交付时间为____年____月____日。
具体交付标准及流程详见商品房买卖合同。
2.2 乙方应按照商品房买卖合同及相关规定，按时履行验收程序，并在____天内提出书面的房屋质量异议。
三、装修及配套设施3.1 甲方承诺，在商品房交付时，将按照相关规定提供基本装修及全部配套设施。
3.2 若乙方对装修及配套设施有特殊要求，须在签订本协议前与甲方商定，并在商品房买卖合同中予以明确。
四、其他约定事项4.1 双方同意，如发生商品房买卖合同未尽事宜，将根据相关法律法规及协议约定进行处理。
4.2 本协议未尽事宜，由双方友好协商解决。
五、生效及附则5.1 本补充协议自双方共同签字（盖章）后生效，具有合同效力。
5.2 本补充协议一式二份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
（以下无正文）甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签字：__________ 签字：__________日期：__________ 日期：__________本协议一式二份，双方协商一致，自双方签字之日起生效。
本协议正本一份存放于甲方，一份存放于乙方，具有同等法律效力。
特此补充协议。
【附录】（本附录是本商品房购买合同补充协议（通用版）的组成部分，与本协议具有同等法律效力）1. 商品房买卖合同编号：______（若有）2. 商品房详细地址：______第2篇示例：商品房购买合同补充协议（通用版）甲方：（委托方）身份证号码：联系地址：根据甲方与乙方签订的商品房购买合同（以下简称“主合同”），为明确双方在商品房交易中的权利和义务，特就以下事项达成一致意见，并制定本补充协议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：YT-FS-6668-54
商品房买卖合同补充协议
(完整版)
Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.
互惠互利共同繁荣
Mutual Benefit And Common Prosperity
商品房买卖合同补充协议(完整版)
备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。
文档可根据实际情况进行修改和使用。
四、双方权利义务
开发建设单位的权利义务：
在物业销售之前制定业主临时公约，并向买受人
明示;
制定前期物业管理方案；
按规定保修期限和保修范围，承担物业的保修责
任；
按规定比例提供物业管理用房、移交本物业相关
图纸和资料等；
按时缴纳未出售或自用物业管理各项费用；
接受受托物业管理企业对物业进行交接验收、对
交接验收提出的问题进行限期整改；
不得将物业保修责任、因质量原因或达不到使用
功能进行的整改、修复的责任转嫁给受托的物业管理
企业或第三方；
法律、法规规定的其他权利义务。
物业受人的权利义务：
遵守《业主临时公约》的规定；
遵守物业管理区域内物业共用部位和共用设施设备的使用、公共秩序和环境卫生的维护等方面的规章制度；
按时缴纳物业管理各项费用；
在物业装修前，持相关材料向本物业受托的物业管理企业申报登记，并签订《住宅室内装修管理服务协议》；
因处身原因造成损害公共利益或他人利益的，应恢复原状，造成损失的，应依法承担赔偿责任；
法律、法规规定的其他权利义务。
这里填写您企业或者单位的信息
Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here。