标准小型施工合同模板
建筑工程施工合同标准模板(6篇)
建筑工程施工合同标准模板发包方（甲方）：承包方（乙方）：按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：1.4承包方式：1.5工期：本工程自____年____月____日开工，于____年____月____日竣工。
1.6工程质量：1.7合同价款（人民币大写）：第2条、甲方工作2.1开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。
全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。
对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。
对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方_____份。
2.4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。
2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
第3条、乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。
按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
参加竣工验收，编制工程结算。
3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。
做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。
新版小型施工合同范本
新版小型施工合同范本
合同编号，[编号]
甲方（施工方），[甲方名称]
乙方（委托方），[乙方名称]
一、项目概况。
1.1 项目名称，[项目名称]
1.2 项目地址，[项目地址]
1.3 项目内容，[项目内容描述]
1.4 项目工期，[工期安排]
二、合同条款。
2.1 工程价款，甲方应按照合同约定的价格和支付方式，向乙方提供施工服务。
2.2 施工标准，甲方应按照国家相关标准和乙方要求，完成施工任务。
2.3 材料保证，甲方应提供符合质量要求的施工材料，并承担材料质量保证责任。
2.4 安全保障，甲方应严格遵守施工安全规定，确保施工过程中的安全。
2.5 竣工验收，施工完成后，乙方有权对工程进行验收。
甲方应在验收合格后
办理竣工手续。
2.6 违约责任，任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
三、其他条款。
3.1 变更和解释，合同的任何修改或解释，须经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。
3.2 法律适用，本合同适用于中华人民共和国法律。
3.3 争议解决，因合同引起的争议，应通过友好协商解决。
协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
甲方（盖章），_______________ 乙方（盖章），_______________。
签订日期，年月日。
合同范本专家注，本合同为一般性范本，具体合同内容应根据实际情况进行调整和完善。
在签订合同前，请务必仔细阅读并理解各项条款，如有疑问请咨询法律专业人士。
小型施工合同模板
小型施工合同模板一、甲方，（委托方名称）。
地址：法定代表人：联系电话：传真：邮编：乙方，（承包方名称）。
地址：法定代表人：联系电话：传真：邮编：鉴于甲方拟委托乙方进行小型施工项目，双方经友好协商，达成以下合同，以兹信守：二、项目名称及内容。
甲方委托乙方进行（施工项目名称），具体内容包括（施工项目内容），具体施工地点为（施工地点）。
三、合同金额及支付方式。
1. 本合同总金额为（合同金额），具体分期支付方式为：（1）项目启动前，甲方支付合同总金额的30%作为项目启动资金；（2）项目进行到中期，甲方支付合同总金额的40%作为中期款；（3）项目完工后，甲方支付合同总金额的30%作为尾款。
2. 甲方应在乙方提供的发票及相关证明文件的基础上进行支付。
四、工期及交付标准。
1. 乙方应于合同签订后（具体日期）天内开始施工，工期为（具体工期）天。
2. 乙方应按照国家相关标准和甲方要求完成施工任务，并保证交付的工程质量符合国家相关标准和甲方要求。
3. 如因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担相应的返工责任，并在不影响工程进度的情况下进行返工。
五、保修期及售后服务。
1. 乙方交付工程后，应提供（保修期）的免费保修服务，保修期内如出现质量问题，乙方应及时进行维修或更换。
2. 保修期过后，如出现质量问题，乙方应提供有偿维修服务，但应保证服务质量。
六、违约责任。
1. 如乙方未能按照合同约定时间完成施工任务，每延迟一天，甲方有权要求乙方按照合同总金额的（具体比例）支付违约金。
2. 如乙方未能按照合同约定质量要求完成施工任务，甲方有权要求乙方承担相应的返工费用，并支付相应的赔偿金。
3. 如因甲方原因导致工程进度延误，甲方应支付相应的赔偿金。
七、合同变更。
1. 任何一方需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 双方未经协商一致擅自变更合同内容，应承担相应的违约责任。
八、争议解决。
本合同如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
正式版小型施工合同模板
正式版小型施工合同模板本合同是由以下双方签订，分别为甲方（承包商）和乙方（业主），就以下工程的施工及相关事宜达成意见一致，特订立如下合同，以作为双方之约定：一、项目名称本合同所指工程项目为【工程名称】，包括【具体内容】等工作内容。
二、工程范围1. 甲方将按照双方商定的设计方案和技术要求，对工程进行施工。
工程所需的材料、设备和人工等费用，均由甲方承担。
2. 工程的质量标准应符合有关国家标准。
三、工期1. 工程施工开始日期为【具体日期】，结束日期为【具体日期】。
双方应在约定的时间内完成相关工作。
2. 如果因不可抗力等客观原因导致工期延误，延期期限应当经双方协商一致后确定。
四、价格及支付方式1. 乙方应向甲方支付总价款【具体金额】，支付方式为【具体方式】。
2. 分期支付方式为【具体分期方式】，每次支付的金额、时间和条件均应在合同中明确规定。
3. 如因工程变更等原因导致费用发生变动，应及时协商并签订补充协议。
五、质量保证1. 甲方应对工程的质量承担责任，并保证工程质量符合约定的标准。
2. 工程竣工后，如发现质量问题，乙方有权要求甲方进行整改或赔偿。
六、安全生产1. 双方均应严格遵守国家有关安全生产法律法规，保障工程施工期间的安全。
2. 工程施工过程中如发生意外事故，双方应及时通报有关部门，并协同进行调查处理。
七、纠纷解决1. 如在履行合同过程中发生纠纷，双方应通过友好协商解决。
若协商无果，可通过仲裁或诉讼等方式解决。
2. 本合同签订地为【具体地点】，法律适用地为中华人民共和国。
八、其他约定事项1. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收结束止。
甲方（承包商）签字：___________ 日期：___________乙方（业主）签字：___________ 日期：___________备注：本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
以上即为本次小型施工合同的正式模板，若有任何问题或补充需要，请在签订合同前与律师或相关专业人士进行沟通。
小型工程施工(合同)范本
小型工程施工合同范本1. 合同双方本合同由乙方（简称“乙方”）和甲方（简称“甲方”）共同订立。
甲方：公司名称：法定代表人：注册地：联系地质：联系方式：乙方：公司名称：法定代表人：注册地：联系地质：联系方式：2. 工程概述根据甲方的要求，乙方将承担小型工程的施工任务：工程名称：工程地质：工程规模：工程周期：3. 工程费用与支付方式1.工程总费用为：（填写具体金额）2.支付方式：–（填写具体的支付方式，如：按进度支付、分期支付等）–第一阶段支付：支付金额及支付时间–第二阶段支付：支付金额及支付时间–其他阶段支付：支付金额及支付时间4. 工程进度乙方承诺按照工程进度完成工作：工程开始日期：工程完成日期：各个阶段的工作计划和里程碑（可以使用表格展示）5. 合同履行保证金1.为保证合同的履行，乙方在合同签订后需向甲方支付履行保证金，金额为工程总费用的百分之（填写具体的比例），即：（履行保证金金额）。
2.如乙方在合同履行过程中发生违约或无法履行约定责任的情况，甲方有权扣除履行保证金以弥补损失。
6. 违约责任1.乙方若未按照合同约定的工作进度完成工程，每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金，违约金金额为每延迟一天工程费用总额的百分之（填写具体的比例）。
2.若乙方违约，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应的损失。
7. 隐私保护在工程施工过程中，乙方可能会接触到甲方的商业秘密或其他保密信息。
乙方保证在合同期间和合同终止后继续保密甲方的所有保密信息，并承担保密责任。
8. 法律适用和争议解决本合同适用于的法律。
如对本合同的履行发生争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，双方同意将争议提交有管辖权的人民法院解决。
9. 合同生效和终止1.本合同自双方签字或盖章之日起生效，并持续到工程完成，并经验收合格后终止。
2.本合同的修改和补充应由双方协商一致，并以书面形式做出。
为《小型工程施工合同范本》的主要内容，双方应认真核对并签字确认。
标准版小型工程合同书6篇
标准版小型工程合同书6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就本工程施工事项协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程范围和内容：_________________________（包括但不限于工程的具体部位、尺寸、结构、工艺等要求）。
二、合同工期1. 工程开工日期：______年______月______日。
2. 工程竣工日期：______年______月______日。
三、合同价格与支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应按以下方式支付乙方工程款：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%时，甲方支付乙方工程总造价的______%；（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款；（4）质量保证金为工程总造价的______，自工程验收合格之日起满一年后支付。
四、工程质量和检查验收1. 工程质量应达到国家施工规范及设计文件所要求的标准。
2. 甲乙双方应及时对已完工程进行质量检查和验收，甲方应在收到乙方竣工通知后的七日内组织验收。
3. 如工程质量不合格，乙方应负责无偿修理和返工。
五、安全生产与文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
在施工过程中发生的任何安全事故，均由乙方承担全部责任。
2. 乙方应按规定进行文明施工，确保施工现场的整洁有序。
施工过程中产生的废弃物应及时清理并运至指定地点。
篇2甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就本工程施工事项协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。
建设工程施工合同(模板)(小型、零星工程本)
建设工程施工合同(小型、零星工程本)一、合同背景二、合同定义小型、零星工程本是指建设工程项目中规模较小、工期较短、费用较低的工程项目。
根据实际情况，经合同双方协商一致，确定的小型、零星工程本施工合同。
三、合同主体3.1 甲方甲方为建设工程的业主，负责委托施工单位完成工程项目。
甲方需提供工程的具体要求和技术参数，确保施工单位能够按照要求进行施工。
3.2 乙方乙方为施工单位，负责根据甲方提供的工程要求和技术参数进行施工，按照约定的工期完成工程项目。
乙方需具备相应的施工资质和技术能力，确保工程质量和进度。
四、合同内容4.1 工程范围合同需明确工程项目的具体范围，包括工程的位置、规模、构造、材料、工艺等，以确保双方对工程的理解一致。
4.2 工程期限合同需约定工程的开始日期和完成日期，确保施工的进度和工期的合理安排。
4.3 工程费用合同需明确工程费用的结算方式和支付方式。
甲方需按照约定的进度和质量支付相应的款项，乙方应按照工程进度和质量进行费用的结算。
4.4 变更和索赔合同需明确变更和索赔的流程和条件。
在工程施工过程中，如遇到不可抗力或双方约定的变更情况，需按照合同约定进行变更和索赔。
4.5 工程质量和验收合同需明确工程质量的要求和验收标准。
乙方应按照合同约定保证工程质量，并在工程完成后进行验收。
4.6 外包和转包合同需约定外包和转包的条件和要求。
外包和转包必须经甲方同意，并遵守相关法律法规的规定。
五、合同执行5.1 合同履行双方应按照合同的约定，认真履行合同义务，确保工程按时、按质量要求完成。
5.2 合同解除如遇不可抗力等无法实施合同的情况，双方可以协商解除合同。
解除合同需按照相关法律法规的规定进行。
5.3 争议解决合同争议应通过友好协商解决，如协商无果，双方可通过法律途径解决争议。
六、合同附件6.1 工程图纸包括项目位置图、平面布置图、立面图等工程设计图纸。
6.2 技术规范包括工程施工技术规定、质量验收标准等文件。
建委小型施工合同模板
建委小型施工合同模板甲方：（委托方全称）乙方：（承包方全称）鉴于甲方拟在（工程地址）进行小型施工，甲乙双方经友好协商，特订立本合同，共同遵守并履行以下条款：第一条工程范围1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和设计方案，对工程进行施工。
2. 工程范围包括（详细列明各项工程内容）。
第二条施工期限1. 乙方应按合同约定的时间完成工程，具体施工期限为（具体时间）。
2. 若因不可抗力等特殊因素导致工程延期的，乙方应及时通知甲方，并双方协商确定延期时间。
第三条施工质量1. 乙方保证在施工过程中按照相关标准和要求进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 如发现施工质量存在问题，甲方有权要求乙方立即整改，并在规定时间内完成整改。
第四条施工方式1. 乙方应按照合同约定的工程施工方式进行操作，并保证施工过程安全、顺利。
2. 施工过程中如有造成损坏的情况发生，乙方应负责修复并承担相应费用。
第五条施工费用1. 甲方应根据工程量、施工内容等支付乙方工程款，具体施工费用为（具体金额）。
2. 工程款应在工程完工后结算支付。
第六条安全生产1. 乙方必须严格遵守国家有关安全生产法规，保障施工安全。
2. 如发生事故或安全隐患，乙方应立即通知甲方，并采取措施进行处理。
第七条质保期1. 工程竣工后，乙方应对工程实施一定期限的质量保修，具体质保期为（具体时间）。
2. 在质保期内，如出现质量问题，乙方应免费维修。
第八条违约责任1. 若乙方未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担违约责任。
2. 双方任一方违反本合同的约定，应承担相应的法律责任。
第九条合同变更1. 双方如需变更合同内容，应经过书面协商并签订书面变更协议。
2. 未经书面变更协议确认的合同变更，视为无效。
第十条争议解决1. 双方如因本合同引起争议，应友好协商解决，协商不成可向有关部门申请调解。
2. 如协商和调解无效，可向人民法院起诉解决。
第十一条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为施工完成之日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
标准小型施工合同模板
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 根据《中华人民共与国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。
第一条工程概况
1.工程名称：工程。
2.工程地点：
3. 工作内容：别墅周边约平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。
第二条工期本工程工期为60 天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日( 现场具备开工条件)开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。
(一)如遇下列原因工期顺延：
1.未及时签审施工图纸与施工组织计划；
2.设计变更；
3.甲方未能按期提交施工场地；
4.连续4 小时遇雨与停水、停电；
5.未按合同规定时间拨付工程款项；
6.遇不可抗拒因素。
(二)竣工验收：
1.甲方在收到乙方竣工报告的____日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算；
2. 若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。
第三条工程合同价款及支付方式
1.经双方商定本项目设计费为元，本工程暂定造价50元 (具体单价详见清单) ；
2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算；
3.结算工程量以现场实际收方量为准。
4.合同签订后____日内，甲方支付乙方工程预付款100000 元整；
5.工程竣工并验收合格后1____日内，双方按合同
第三条第2、第3 款办理结算，结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%，余结算总额的5%作为保修金，保修期满后甲方付清余款。
第四条关于设计调整(更改) 本工程涉及设计调整(更改)工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同
第三条进行增减。
第五条保修期
1. 保修期：从乙方递交竣工报告后的第____日起算，保修责任按国家有关规定执行。
其中植物保活期________年，工程部分保修期为________年。
2.成活率：植物管护移交时按行规达到95%的成活率。
第六条双方的责任
(一)甲方责任：
1.保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电；
2. 合同签定后____日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方；
3.负责协助办理施工的各项进场手续。
4.负责协调现场各施工单位间的关系；
5.若施工变更应以书面形式通知乙方；
6.按合同规定时间按时付款。
(二)乙方责任：
1.按甲方签审的施工图与确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工；
2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理；
3.文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工；
4.负责施工中的成品保护；
第七条甲、乙双方现场代表及责任
1.甲方现场代表：甲方代表作为现场签证代表；
2.乙方现场代表：乙方代表作为接受甲方书面通知的代表
第八条材料的认定及采购
1. 乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。
2 .设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。
第九条违约责任
(一)甲方违约责任：
1.甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失；
2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失；
3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超____日，按合同总额的5向乙方支付逾期违约金。
(二)乙方违约责任：乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延____日，按合同总额的5向甲方支付违约金。
第十条争议解决方式在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。
协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。
第十一条本合同经双方签字盖章后生效。
第十二条未尽事宜，双方协商解决。