微信小程序定制合同
微信小程序开发合同(定制版)
微信小程序开发合同(定制版)合同双方本合同由以下两方签署：甲方：甲方：甲方名称/个人姓名]甲方地址]甲方联系方式]乙方：乙方：乙方名称]乙方地址]乙方联系方式]甲乙双方均称为“合同双方”。
合同背景1.甲方拥有一项微信小程序的开发需求，希望乙方能够提供相应的开发服务。
2.乙方具备丰富的微信小程序开发经验，并能满足甲方的需求。
3.双方在平等、自愿、公平的基础上，达成本合同，共同履行合同约定。
服务内容1.乙方将根据甲方的需求，为甲方开发微信小程序，包括但不限于设计、编码、测试、部署等工作。
2.乙方将确保所提供的微信小程序功能正常运行，并按照甲方的要求进行修复和升级。
服务期限1.本合同的服务期限为[日期起始]至[日期终止]，共计[天数]个工作日。
2.如需延长服务期限，甲乙双方应书面协商并达成一致。
付款方式1.甲方应在签订合同时支付合同总额的[百分比]%作为预付款。
2.甲方应在合同履行期间按照以下里程碑付款：第一阶段：[详细描述]，支付[百分比]%；第二阶段：[详细描述]，支付[百分比]%；第三阶段：[详细描述]，支付[百分比]%；第四阶段：[详细描述]，支付[百分比]%。
3.付款方式为[支付方式]，具体细节双方在合同签订后另行约定。
保密条款1.甲乙双方应承担保密责任，未经对方书面授权，不得将合同涉及的商业秘密、技术、设计、源码等信息向任何第三方透露或泄露。
2.本条款在合同终止后仍然有效，对双方的保密义务具有永久性。
违约责任1.若甲方未按本合同约定支付相应款项，则应承担违约责任，并向乙方支付违约金。
2.若乙方未按本合同约定提供服务，则应承担违约责任，并向甲方支付违约金。
3.若一方因不可抗力导致无法履行合同义务，应及时通知对方，并在不可抗力事件解除后协商处理。
合同解除1.若一方发现对方违反了本合同的约定，应向违约方发出书面通知，违约方应在收到通知后15个工作日内改正违约行为。
2.若违约方在上述通知期限内未改正违约行为，则非违约方有权解除本合同，并要求违约方赔偿相应损失。
微信公众号小程序定制开发合同
公众号小程序定制开发合同合同编号：__________甲方（委托方）：名称：________________________地址：________________________联系方式：____________________乙方（受托方）：名称：________________________地址：________________________联系方式：____________________第一章：定义与解释1.1 在本合同中，以下术语具有以下含义：（1）“公众号小程序”是指基于公众平台开发的小程序。
（2）“定制开发”是指根据甲方的需求，乙方为甲方提供特定功能的公众号小程序开发服务。
（3）“知识产权”是指与公众号小程序相关的著作权、商标权、专利权等一切合法权益。
第二章：服务内容2.1 乙方根据甲方的需求，为甲方定制开发公众号小程序。
2.2 乙方应按照甲方提供的功能需求、页面设计等要求进行开发，并保证小程序的质量和稳定性。
2.3 乙方应在合同约定的期限内完成开发工作，并将开发完成的小程序交付给甲方。
第三章：合作期限3.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____个月。
3.2 在合同有效期内，乙方应按照约定完成公众号小程序的定制开发工作。
3.3 若双方在合同到期前一个月内未提出终止合同，则本合同自动续约____个月。
第四章：费用及付款方式4.1 甲方应支付乙方人民币____元（大写：__________________________元整）作为定制开发费用。
4.2 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的____%作为预付款。
（2）乙方完成开发工作并交付甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总金额的____%。
（3）剩余合同总金额的____%作为尾款，待小程序上线正常运行满____个月后支付。
第五章：知识产权5.1 乙方保证其定制开发的公众号小程序不侵犯第三方的知识产权。
5.2 乙方在开发过程中所产生的一切知识产权，包括但不限于著作权、商标权、专利权等，归乙方所有。
微信小程序定制合作协议
微信小程序定制合作协议微信小程序定制合作协议甲方（定制单位）：________（简称甲方）乙方（开发单位）：________（简称乙方）鉴于甲方具有微信公众号或企业的微信公众平台，并有意开发微信小程序，乙方具备相关技术及资源，并愿与甲方合作完成微信小程序的开发，甲乙双方本着公平、自愿的原则，经友好协商，达成以下合作协议：一、项目内容1.1 甲方托付乙方进行微信小程序的定制开发，并供应相关技术支持和资源。
1.2 本项目的具体内容包括但不限于：小程序的定制设计、功能开发、界面优化等。
1.3 在项目开发过程中，乙方需要依据甲方的要求实时和甲方沟通、确认，并供应技术解决方案和开发进度。
1.4 本项目的开发周期为____个月，具体的交付时间由甲乙双方协商确定。
二、责任和义务2.1 甲方的责任和义务：第1页/共4页（1）供应所需的技术资料和文档，包括但不限于公司介绍、产品说明、品牌标识等。
（2）供应相关的设计作品和界面效果图，以便乙方进行定制开发。
（3）协作乙方开展项目的开发工作，供应必要的技术支持和人员协作。
（4）按时支付乙方的合理费用和酬劳。
2.2 乙方的责任和义务：（1）依据甲方的要求进行微信小程序的定制开发，并供应相应的技术支持。
（2）依据项目方案和进度要求，准时更新项目进展状况，并将开发结果提交给甲方进行确认。
（3）保证项目的质量和平安，并供应必要的技术指导和服务支持。
（4）依据商定时间交付项目成果，确保项目能够按时上线运营。
三、保密条款3.1 甲乙双方在合作过程中可能接触到对方的商业隐秘和技术机密信息，双方都应对此信息予以保密，不得向第三方透露或传播。
3.2 甲乙双方应建立相应的保密制度，对于涉及商业隐秘和技术机密的文件、资料和信息，应实行有效的措施进行保管和爱护。
3.3 在合作关系终止后，甲乙双方应准时归还或销毁对方供应的保密资料和信息，不得擅自使用或留存。
四、合作方式和费用4.1 本合作为托付开发的方式，乙方为甲方供应技术支持和服务。
微信小程序定制开发详细合同范本2024版
小程序定制开发详细合同范本2024版本合同目录一览1. 定义与术语解释1.1 合同双方1.2 小程序1.3 定制开发1.4 交付物1.5 技术支持1.6 违约1.7 赔偿1.8 隐私权与知识产权1.9 保密协议1.10 不可抗力1.11 法律适用1.12 争议解决1.13 合同终止1.14 附则第一部分：合同如下：1. 定义与术语解释1.1 合同双方1.2 小程序小程序是指基于平台开发的、无需安装即可使用的应用，具有轻量级、触手可及、用完即走的特点。
1.3 定制开发定制开发是指乙方根据甲方的具体需求，为甲方提供专属的小程序开发服务，包括功能设计、界面设计、程序编码、测试上线等全过程。
1.4 交付物交付物包括已开发的小程序、相关文档、操作手册等，以及乙方提供的其他与小程序定制开发相关的成果。
1.5 技术支持技术支持是指自小程序上线之日起，乙方为甲方提供的一定期限内的小程序维护、升级、故障排查等服务。
1.6 违约违约是指合同一方未能履行合同约定的义务，导致合同无法履行或者合同目的不能实现的行为。
1.7 赔偿赔偿是指因违约行为给对方造成损失时，违约方应承担的赔偿责任。
赔偿金额根据违约程度、损失程度和合同约定等因素确定。
1.8 隐私权与知识产权隐私权是指甲方对其个人信息、商业秘密等享有不受侵犯的权利。
知识产权是指乙方对其在小程序定制开发过程中创造的软件著作权、商标权、专利权等权利享有独占使用权。
1.9 保密协议保密协议是甲乙双方签订的，约定乙方在合同履行过程中获取的甲方相关信息和资料应予以保密，不得泄露给第三方的协议。
1.10 不可抗力不可抗力是指在合同履行过程中，因不可预见、不可避免且无法克服的客观原因，导致合同无法履行或者合同目的不能实现的情况。
如自然灾害、社会事件等。
第二部分：合同具体条款2. 合同具体条款2.1 服务内容乙方根据甲方的需求，为甲方定制开发小程序。
具体服务内容包括但不限于：功能设计、界面设计、程序编码、测试上线、技术支持等。
微信小程序 合同(两篇)
小程序合同（二）一、背景与目的二、合同主体合同双方：三、合作内容1.甲方将提供乙方在小程序中展示和推广的空间和权益。
2.乙方将为甲方的小程序提供相关的推广和营销资源，包括但不限于广告投放、推广策划、用户引流等。
3.甲方与乙方将共同制定推广和营销的计划、策略和目标，确保合作的效果和成果。
4.双方将按照协商一致的方式进行合作费用的支付，包括广告费用、推广费用等。
四、合作期限本次合作期限自双方签署本合同之日起，至合同终止之日止。
合同期限为（具体期限）。
五、权益与义务1.甲方的权益与义务：（1）提供乙方在小程序中的展示和推广空间；（2）与乙方共同制定推广和营销计划，并按计划执行；（3）提供乙方所需的技术支持和合作资源。
2.乙方的权益与义务：（1）享有在甲方的小程序中进行推广和营销的权益；（2）提供相关的推广和营销资源；（3）按时支付合作费用。
六、违约与责任1.若甲方或乙方违反本合同规定，未能履行其应尽的义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2.若因不可抗力因素导致本合同无法履行，双方应及时通知对方，并协商解决方案，以减少损失。
七、保密条款双方在合作过程中可能互相了解对方的商业秘密和合作信息。
双方应对此类信息保密，并不得向任何第三方透露或使用，除非经对方书面同意。
八、争议解决本合同的建立、解释和履行应适用相关法律法规。
若发生争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。
九、其他事项1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本合同的任何修改或补充，须经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。
3.本合同自双方签字/盖章之日起生效。
甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：日期：日期：微信小程序合同随着移动互联网的快速发展，智能手机成为人们生活中不可或缺的一部分。
在这种趋势下，微信小程序应运而生。
微信小程序是一种基于微信平台的轻量级应用程序，具有快速加载、无需下载安装的特点，为用户提供了更加便捷的移动端应用体验。
微信小程序开发定制合同
小程序开发定制合同1. 合同背景2. 项目说明2.1 项目描述本项目旨在为客户开发并定制一款小程序，满足客户相关需求。
2.2 开发时间根据双方的协商，预计开发周期为X个月。
具体开发时间根据项目复杂程度和客户需求而定。
2.3 开发费用本项目的开发费用为X元。
具体费用细则可参见附表。
2.4 项目交付开发商将在项目完成后交付给客户使用。
客户须在验收合格后支付最后一笔费用。
3. 权益和义务3.1 开发商的权益和义务•开发商需按照客户的需求和要求进行小程序的开发和定制。
•开发商需在约定的时间内完成项目，并保证项目质量合格。
•开发商需保密客户的商业信息和项目细节，不得擅自披露给第三方。
•开发商对小程序的主体框架和技术实现拥有知识产权。
3.2 客户的权益和义务•客户需提供项目需求和相关资料，确保项目顺利进行。
•客户需要及时提供开发阶段的反馈和意见，以便开发商及时调整。
•客户需按时支付开发费用，并按时完成验收，确认项目交付。
4. 付款方式4.1 首付款项客户需在双方签署本合同后的X天内支付首付款项X元。
4.2 进度款项客户需在开发商完成项目一定进度后支付相应的进度款项。
4.3 尾款客户需在项目完成验收合格后支付尾款X元。
5. 违约责任5.1 开发商违约责任若开发商无法按时完成项目或项目质量不合格，开发商应依法承担相应的违约责任，并承担客户由此造成的损失。
5.2 客户违约责任若客户未按时支付开发费用或未按时完成项目的验收，客户应按照合同约定承担违约责任，并赔偿因此给开发商造成的损失。
6. 保密条款本合同签署后，双方需对项目相关的商业信息和技术细节保密，并不得擅自向第三方披露。
双方承诺在解除合同关系后仍然遵守保密义务。
7. 法律适用和争议解决本合同适用法律。
如因履行本合同发生争议，双方应友好协商解决。
若协商不成，争议双方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
8. 其他条款双方对本合同内容均已充分沟通和理解，并同意遵守相应的约定。
微信小程序合同范本
微信小程序合同范本1. 引言本合同由以下双方共同订立，包括甲方（开发方）和乙方（委托方）。
甲乙双方同意遵守本合同的所有条款和条件，并在此达成协议开发微信小程序（以下简称“小程序”）。
2. 合同内容2.1 小程序概述1.甲方将根据乙方的需求和要求，以乙方的品牌和设计风格为基础，开发和定制一个微信小程序。
2.小程序的主要功能包括但不限于：用户登录、浏览商品、下单购买、付款、订单管理等。
具体功能需在后续合作过程中与乙方协商确定。
2.2 开发时间和支付方式1.小程序的开发工期为XXX天/月（可根据具体项目情况进行调整）。
2.乙方同意按照开发进度支付甲方相应的开发费用。
具体支付方式和金额根据乙方和甲方的协商确定，支付时间表见附件A。
2.3 小程序的知识产权1.小程序的知识产权归甲方所有。
乙方在支付了全部款项后，可以享有非独占性、不可转让、不可授权的小程序使用权。
2.甲方保证小程序的开发过程中不侵犯任何第三方知识产权。
如出现知识产权纠纷，甲方将承担一切法律责任。
2.4 保密条款1.甲方和乙方同意对彼此在合同履行过程中涉及到的商业和技术信息保密。
2.未经对方书面同意，双方不得向任何第三方透露合同的具体内容和商业细节。
2.5 服务和责任1.甲方将尽全力开发出稳定、高质量的小程序，但不对小程序的运营及时产生的利益或损失承担责任。
2.乙方需提供完整、准确的资料和指导，确保小程序的开发工作能够顺利进行。
3. 合同变更和终止3.1 合同变更本合同的任何变更或修改，应由双方书面共同协商，并获得双方的签字批准方可生效。
1.在小程序开发过程中，如发生不可抗力事件，导致无法继续开发小程序，本合同可以提前终止。
2.在正式交付小程序之前，若发生严重违约行为，任一方可以提前终止本合同。
4. 争议解决本合同在履行过程中若出现争议，双方应友好协商解决。
如协商无果，则提交到乙方所在地的仲裁机构进行处理。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
微信小程序定制合作协议三篇
微信小程序定制合作协议三篇篇一：微信小程序定制合作协议甲方信息：乙方信息：2、乙方为甲方提供微信小程序运营的方案支持；第二条服务费用根据甲方的具体要求以及提供的内容由乙方进行定价，按年限收费。
微信小程序定制费用总计元，服务期限年；本次合同签订后甲方需向乙方支付元的预付款（即全款的30%），剩余余款元待底稿定制合格验收后两个工作日内一次性付清；协议期满后，甲方有权不再与乙方合作，若甲方继续使用乙方提供的完整小程序定制方案，需向甲方提供元/年的平台维护费用。
第三条甲方的权利和义务1、甲方需按照开发要求填写资料，提供图片素材、文字材料以及微信小程序主题，完成后与乙方进行沟通制作细节；2、凡因相关信息不真实，不准确等原因导致乙方无法或不能妥善履行本合同义务的，因此产生的一切后果由甲方负责。
3、甲方应当遵守相关法律及本合同项下服务内容相关的各项服务费用规定，甲方应保证本合同项下服务过程中甲方通过小程序发布传递信息的真实性、准确性、合法性和合理性；不能使用小程序开发服务从事任何违反法律及国家利益的事务；若乙方发现甲方有上述违约或违规行为，乙方有权选择立即暂停或终止微信小程序服务，并有权不承担任何责任的单方解除本合同，甲方还应当给乙方适当的赔偿。
4、甲方应妥善保管小程序相关账号和密码，非因乙方原因造成甲方账号和密码泄露，被他人盗用等所产生的损失，乙方不承担任何责任。
第四条乙方的权利和义务1、乙方提供的微信小程序制作服务仅包括微信小程序设计服务，不包括后续所有信息上传的服务；2、未经甲方书面同意，乙方不得随意更改甲方提供的资料，乙方应对甲方的相关信息保密（司法机关或行政机关根据其权限调查除外）3、乙方设计师制作并修改好微信小程序后，将微信小程序移交给甲方，并负责指导甲方如何使用微信小程序，甲方可以继续根据后续需求，自行修改与设计微信小程序内容。
第五条违约处理1.若甲方在乙方开始制作微信小程序后，中途放弃该小程序定制，甲方需支付乙方损失费，即预付款不予退还；2.在合作过程中任何一方泄露商业秘密或将有关资料提供给第三方，另一方有权要求对方承担相关经济损失；第六条附则1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力；2.本合同在履行中如发生争议，由双方协商解决，协商或调节不成的，经双方同意由任一方向甲方所在地人民法院提起诉讼；3.本合同自双方代表人签字或盖章之日起生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
微信小程序定制合作协议
编号：
签订地点 方式： 赤峰 面签
赤峰善金网络科技有限公司
微信小程序定制合作协议
甲方信息： 乙方信息：
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方友好协商，一致达成以下协议
第一条：服务内容
乙方为甲方提供微信小程序专业定制；
乙方为甲方提供微信小程序运营的方案支持；
费用
根据甲方的具体要求以及提供的内容由乙方进行定价，按年限收费。
微信小程序定制费用总计 元，服务期限 年；本次合同签订后甲方需向乙方支付 元的预付款（即全款的 ），剩余余款 元待底稿定制合格验收后两个工作日内一次性付清；
协议期满后，甲方有权不再与乙方合作，若甲方继续使用乙方提供的完整小程序定制方案，需向甲方提供 元 年的平台维护费用。
服务细则
甲方需按照《小程序需求表》内要求填写资料，提供图片素材、文字材料以及微信小程序主题，填写完成后与乙方进行沟通制作细节；
乙方设计师完成作品初稿之后，甲方可以有一次修改小程序的机会；
乙方提供的微信小程序制作服务仅包括微信小程序设计服务；
乙方设计师制作并修改好微信小程序后，将微信小程序移交给甲方，并负责指
导甲方如何使用微信小程序，甲方可以继续根据后续需求，自行修改与设计微
信小程序内容。
第二条：违约处理
若甲方在乙方开始制作微信小程序后，中途放弃该小程序定制，甲方需支付乙方损失费，即预付款不予退还；
在合作过程中任何一方泄露商业秘密或将有关资料提供给第三方，另一方有权要求对方承担相关经济损失；
初稿提交日期由双方协商确定，逾期未交付甲方。
逾期一天，乙方赔付该微信小程序总费用的 ，以此类推。
第三条：合作时间和期限
合作期限自双方签订本合约起至乙方将定制好的小程序移交给甲方，甲方付完余款为止。
自签约之日起，合约生效。
乙方初稿的交付时间为：
第四条：附则
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力；
本合同之附件均为合同有效组成部分，具有同等效力；
本合同及其附件和补充协议中未规定的事宜，均遵照中华人民共和国有关法律法规和规章执行；
本合同在履行中如发生争议，由双方协商解决，协商或调节不成的，经双方同意由任一方向甲方所在地人民法院提起诉讼；
本合同自双方代表人签字或盖章之日起生效。
甲 方： 签 章 乙 方： 签 章
代 表 人： 代 表 人：
日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日。