建设工程拆迁房屋通用版合同模板
建设工程房屋拆迁合同通用范文5篇
建设工程房屋拆迁合同通用范文5篇篇1甲方（拆迁人）：____________________乙方（被拆迁人）：____________________根据《中华人民共和国民法典》、《城市房屋拆迁管理条例》及相关法律法规的规定，甲乙双方就甲方实施拆迁工程所涉及的房屋拆迁事宜达成如下协议：一、拆迁范围及内容甲方对乙方位于_______________的建筑物进行拆迁，具体范围包括建筑物本身及其附属设施（包括但不限于围墙、道路、绿化等）。
乙方应按照甲方的要求进行拆迁，确保拆迁工作顺利进行。
二、拆迁补偿与安置方式1. 甲方按照国家和当地政府的有关规定对乙方进行补偿。
补偿方式包括货币补偿和房屋置换两种方式，具体补偿金额和方式由双方协商确定。
2. 甲方负责乙方的临时安置，确保乙方在拆迁期间的生活需要得到妥善安排。
临时安置期限及费用由双方协商确定。
三、拆迁期限与进度安排本次拆迁工作自______年____月____日开始，至______年____月____日结束。
乙方应按照甲方的进度安排，按时完成拆迁工作。
如遇特殊情况，双方可协商延期。
四、拆迁实施方式及责任划分1. 甲方负责拆迁工程的实施，包括拆除、清理等工作。
2. 乙方应配合甲方进行拆迁工作，确保拆迁现场的秩序和安全。
3. 在拆迁过程中，如因甲方原因造成乙方财产损失或人员伤亡，甲方应承担相应责任。
五、知识产权保护及保密协议1. 双方在拆迁过程中涉及的技术、商业秘密等信息，应予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 甲方对乙方所有的知识产权予以保护，不得侵犯其专利权、著作权等权利。
六、违约责任与纠纷解决方式1. 若因一方违约导致本合同无法履行或履行不当，守约方有权要求违约方承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。
2. 在履行本合同过程中发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
建设工程拆迁房屋合同书通用版范本4篇
建设工程拆迁房屋合同书通用版范本4篇篇1甲方（拆迁方）：__________乙方（被拆迁方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就房屋拆迁补偿安置事宜达成如下协议：第一条项目名称和拆迁地块本次拆迁是为建设工程项目______而进行的，拆迁地块位于______，涉及乙方房屋。
第二条乙方房屋基本情况乙方房屋位于______，建筑面积______，房屋用途______，房屋权属证书情况______。
（根据实际情况填写）第三条拆迁补偿方式本次拆迁采用货币补偿和房屋置换相结合的方式。
具体补偿方式根据当地政策规定和实际情况确定。
第四条拆迁补偿金额及支付方式1. 货币补偿金额：______元人民币。
支付方式为______。
（根据实际情况填写）2. 房屋置换：置换房屋位于______，建筑面积______，房屋价值______元人民币。
支付方式______。
（根据实际情况填写）3. 其他补偿：因拆迁造成的搬迁费用、临时安置费用等，由甲方按照规定标准支付乙方，支付方式为______。
（根据实际情况填写）第五条搬迁期限及回迁安排乙方应在甲方规定的搬迁期限内完成搬迁，搬迁期限为______年______月______日至______年______月______日。
甲方应按照约定时间向乙方交付置换房屋，并协助乙方办理相关手续。
第六条产权登记与房屋交接1. 甲方应在完成拆迁补偿后，协助乙方办理原房屋的产权注销登记手续。
2. 甲方应确保置换房屋的产权清晰，无争议。
在乙方完成搬迁并支付相关款项后，甲方应及时与乙方办理置换房屋的交接手续。
第七条违约责任1. 若甲方未按照约定时间支付补偿款项或交付置换房屋，应按照未支付金额的百分之______向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按照约定时间完成搬迁，应按照每天______元人民币向甲方支付违约金。
建设工程拆迁房屋合同书通用版范本8篇
建设工程拆迁房屋合同书通用版范本8篇篇1甲方（拆迁方）：____________________乙方（被拆迁方）：____________________鉴于甲方需进行建设工程，需拆迁乙方房屋，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同背景1. 为推进城市建设，改善居民生活条件，甲方依法进行建设工程，涉及乙方房屋拆迁。
2. 乙方房屋位于____________，占地面积______平方米，建筑面积______平方米，房屋结构为______。
二、拆迁补偿1. 甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律法规，对乙方房屋进行合法拆迁并给予合理补偿。
2. 补偿方式：甲方按照乙方房屋的市场价值进行货币补偿，包括房屋本身价值、搬迁费用、临时安置费用等。
补偿金额经双方协商确定为人民币______元。
3. 补偿支付时间：甲方在乙方完成搬迁并移交房屋后______日内支付补偿款。
三、拆迁安置1. 甲方负责为乙方提供拆迁安置方案，包括安置地点、安置面积、安置方式等。
2. 乙方应按照甲方的要求及时搬迁，并保证搬迁过程中不影响甲方的施工进度。
3. 甲方确保乙方的安置房源合法、安全、适用，并符合国家相关标准。
四、拆迁期限1. 乙方应在合同签订后______日内完成搬迁，并移交房屋。
2. 如因特殊情况需延期搬迁，乙方应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可延期。
五、房屋拆除与验收1. 乙方移交房屋后，甲方负责组织房屋拆除工作。
2. 拆除完成后，甲方组织验收，确认拆迁现场符合建设工程要求。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付补偿款，乙方有权要求甲方支付违约金，并承担相应法律责任。
2. 若乙方未按约定时间搬迁并移交房屋，应按照合同约定承担违约责任。
3. 若因乙方违约导致甲方工程进度受到影响，乙方应赔偿甲方相应损失。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程拆迁房屋合同书通用版范本5篇
建设工程拆迁房屋合同书通用版范本5篇第1篇示例：建设工程拆迁房屋合同书通用版范本甲方：（拆迁方）乙方：（被拆迁方）根据《中华人民共和国拆迁条例》以及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方要拆迁乙方房屋，并对此达成以下协议：一、拆迁范围1. 甲方拟拆迁的房屋为乙方位于（拆迁地址）的（被拆迁房屋描述）。
2. 拆迁范围包括房屋本体、附属设施及相关土地。
二、拆迁时间1. 拆迁工作将在双方签署本合同后的（拆迁开始日期）开始进行，拆迁完成日期为（拆迁完成日期）。
2. 甲方应提前通知乙方拆迁工作的具体时间安排。
三、拆迁补偿1. 甲方应当提前向乙方支付拆迁补偿金，包括房屋补偿、临时过渡性安置费、搬迁费等相关费用。
2. 拆迁补偿标准按照政府相关规定执行，双方均应遵循当地政府的补偿标准，不得私自更改或调整。
四、拆迁安置1. 乙方应积极配合甲方进行拆迁工作，必须按照规定时间腾空房屋。
2. 甲方将协助乙方安排临时过渡性安置，确保乙方生活正常进行。
五、违约责任1. 在合同有效期内，任何一方违反合同约定的，应承担相应的法律责任。
2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行的，双方约定解除合同，并不承担赔偿责任。
六、其他约定1. 合同的解释权归双方所有，合同未尽事宜，由双方协商解决。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上为《建设工程拆迁房屋合同书通用版范本》，请双方仔细阅读并确认后签字盖章生效。
感谢合作！第2篇示例：建设工程拆迁房屋合同书甲方：（委托方名称）乙方：（承接方名称）根据《中华人民共和国城乡规划法》、《拆迁管理条例》等相关法律法规，经双方友好协商，就甲方委托乙方承担XX地区建设工程拆迁房屋的相关事宜达成如下协议：第一条合同标的甲方委托乙方担任本合同下涉及的拆迁房屋的审核、估值、拆除、清理等工作。
第二条项目内容1. 乙方应根据实际情况对拆迁房屋进行勘测，编制详细的拆迁方案，并报送甲方审核确认；2. 乙方应根据勘测情况制定合理的拆除方案，确保拆迁工程的安全、顺利进行；3. 乙方应在拆迁工程期间，保障周边居民的生活安全和正常生产生活秩序，并保持与甲方的及时沟通；4. 乙方应在拆迁完成后，清理拆迁现场及周边环境，确保环境卫生。
建设工程拆迁房屋合同通用版5篇
建设工程拆迁房屋合同通用版5篇篇1甲方（拆迁人）：__________乙方（被拆迁人）：__________鉴于甲方需进行建设工程，需拆迁乙方房屋，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同背景1. 甲方因建设工程需要，根据国家及地方相关法律规定，需对乙方位于__________（具体地址）的房屋进行拆迁。
2. 乙方自愿同意甲方进行拆迁，并同意按照本合同约定接受拆迁补偿和安置。
二、拆迁范围及内容1. 拆迁范围：乙方房屋及其附属设施。
2. 拆迁内容：包括但不限于房屋主体结构、室内外装修、设施设备、树木等。
三、拆迁补偿及安置方式1. 甲方应按照国家和地方有关法律规定以及本合同约定，对乙方进行合理补偿。
补偿方式包括货币补偿和房屋置换两种方式。
2. 货币补偿：甲方应向乙方支付房屋补偿款__________元，以及因搬迁所产生的搬家费__________元、临时安置费__________元等费用。
具体金额以甲方出具的拆迁补偿清单为准。
3. 房屋置换：甲方提供位于__________（具体地址）的安置房屋给乙方，建筑面积为__________平方米。
乙方原有的房屋面积超过安置面积的，按照市场价格结算差价。
四、拆迁时间及相关事宜1. 乙方应在签订本合同后的__________日内腾空房屋并交付甲方进行拆迁。
2. 甲方应在乙方完成搬迁后进行拆迁工作，并确保拆迁工作符合国家和地方相关法规及安全要求。
五、安置房屋的交付及产权办理1. 甲方应在拆迁完成后__________个月内将安置房屋交付给乙方使用。
2. 安置房屋的产权办理按照国家和地方相关规定执行，甲方应协助乙方办理相关产权手续。
六、违约责任及纠纷解决方式1. 若甲方未按照本合同约定履行拆迁补偿和安置义务，应承担违约责任，并支付违约金。
若甲方逾期交付安置房屋，应按照逾期交付的天数支付违约金。
2. 若乙方未按照本合同约定履行搬迁义务，应承担违约责任。
因乙方原因导致无法按时拆迁的，不影响甲方的建设工期。
建设工程拆迁房屋合同通用范文5篇
建设工程拆迁房屋合同通用范文5篇篇1甲方（拆迁人）：__________乙方（被拆迁人）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律法规的规定，为明确双方在房屋拆迁过程中的权利和义务，保障双方的合法权益，经甲、乙双方充分协商，达成以下协议：第一条拆迁项目基本情况本次拆迁工程系因__________建设项目需要，涉及乙方位于__________（地址）的房屋。
拆迁范围、面积、四至边界等详见附件《拆迁范围图》。
第二条拆迁补偿方式本次拆迁补偿采取货币补偿和房屋置换相结合的方式。
其中，货币补偿主要依据《城市房屋拆迁管理条例》等相关法规进行计算；房屋置换按照等价置换原则进行。
具体补偿金额和置换房屋面积、位置等详见本协议第三条。
第三条拆迁补偿标准及计算方式1. 货币补偿：根据被拆迁房屋的合法建筑面积，按照当地政府公布的最新房屋拆迁补偿标准进行计算。
2. 房屋置换：甲方提供位于__________（地址）的商品房作为置换房源，置换面积为被拆迁房屋的合法建筑面积。
置换房屋的价格按照当地市场价格确定。
3. 其他补偿：对于因拆迁造成的搬迁费用、临时安置费用等，甲方将按照相关法规和标准给予合理补偿。
第四条拆迁期限及搬迁事宜1. 乙方应于本协议签订后XX日内完成搬迁，并将房屋交付甲方进行拆除。
2. 甲方应在本协议签订后XX个月内完成拆迁工作。
如遇不可抗力因素导致拆迁工作无法按时完成，甲方应及时通知乙方，并顺延拆迁期限。
第五条权利义务及违约责任1. 甲方应按时支付乙方的拆迁补偿款及置换房屋，确保乙方的合法权益得到保障。
2. 乙方应按时履行搬迁义务，确保拆迁工作的顺利进行。
3. 若甲方逾期支付拆迁补偿款或逾期交付置换房屋，应按照逾期天数向乙方支付违约金；若乙方逾期搬迁，应按照逾期天数向甲方支付违约金。
违约金的具体金额根据双方协商确定。
4. 若因甲方原因导致拆迁工作无法按时完成，给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。
建设工程拆迁房屋合同通用版本9篇
建设工程拆迁房屋合同通用版本9篇第1篇示例：建设工程拆迁房屋合同通用版本一、约定事项甲方（拆迁方）：地址：法定代表人：身份证号码：联系电话：为了明确双方在房屋拆迁过程中的权利和义务，经双方协商一致，达成以下合同：二、拆迁范围1. 乙方拆除的房屋位置、面积和高度等详细信息见附件一《拆迁房屋清单》。
2. 拆迁范围内包括房屋及其附属设施，包括但不限于房屋本体、围墙、院落等。
三、拆迁费用1. 甲方应按下述标准向乙方支付拆迁补偿费用：（1）房屋拆迁补偿费用：按照当地政府制定的拆迁补偿标准进行支付。
（2）附属设施拆迁费用：按照实际拆除费用进行支付。
2. 拆迁费用应在双方签署本合同之日起[拆迁开始之日起X个工作日内/双方验收之日起X个工作日内]支付完毕。
逾期未支付的，甲方应按每日应支付金额的（X%）向乙方支付滞纳金。
3. 乙方应在收到拆迁补偿费用后，自行办理相关手续、清理拆迁房屋及附属设施。
四、拆迁安置1. 甲方承诺为乙方提供适当的拆迁安置方案，并定期通知乙方相关安置细节。
2. 乙方应配合甲方的拆迁安置工作，如有特殊要求或意见，应提前与甲方协商解决。
五、违约责任1. 任何一方未能履行本合同中的约定，造成对方损失的，应当承担违约责任，并赔偿对方的损失。
2. 若乙方未按约定时间清理房屋及附属设施，甲方有权委托第三方机构进行清理，由乙方承担相应费用。
六、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至拆迁完毕之日止。
2. 本合同的附件与合同具有同等法律效力，应一并签署。
3. 本合同的未尽事宜，由双方协商解决。
七、争议解决本合同的履行和解释均适用中华人民共和国法律。
因本合同引起的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向所在地人民法院提起诉讼。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：（正文完）第2篇示例：建设工程拆迁房屋合同甲方：（甲方名称、住所地）鉴于甲方拟进行建设工程，涉及到乙方所处地区的房屋拆迁，双方经友好协商，达成如下合同：一、建设工程拆迁范围1.1 甲方拟进行建设工程，涉及到乙方位于（拆迁地点）的房屋拆迁。
建设工程拆迁房屋合同范文通用版8篇
建设工程拆迁房屋合同范文通用版8篇篇1甲方（拆迁方）：____________________乙方（被拆迁方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，甲乙双方就甲方进行建设工程中的房屋拆迁事宜，经友好协商，达成如下协议：一、拆迁工程概况1. 拆迁范围：明确拆迁的具体地址、范围及涉及的房屋。
2. 拆迁目的：明确拆迁是为了何种建设工程，如城市建设、道路拓宽等。
二、拆迁房屋基本情况1. 房屋坐落：详细描绘被拆迁房屋的地理位置。
2. 房屋结构：描述房屋的结构类型，如砖混、框架等。
3. 房屋面积：明确被拆迁房屋的总面积及各个房间的分布面积。
4. 房屋权属：明确房屋的产权归属，包括所有权、使用权等。
三、拆迁补偿与安置1. 补偿方式：明确补偿方式，包括货币补偿和房屋置换。
2. 补偿金额：确定具体的补偿金额，包括各项费用的计算方式。
3. 安置方案：对于需要安置的被拆迁户，明确安置地点、房屋类型、面积及安置时间。
4. 补偿与安置的支付时间：明确补偿款及安置方案的实施时间。
四、拆迁时间与进度1. 拆迁开始时间：明确拆迁工作的开始时间。
2. 拆迁进度：详细描述拆迁的各阶段计划及完成时间。
3. 拆迁期限：确定拆迁工作的总期限。
五、拆迁工程要求1. 甲方需按照相关法律法规进行拆迁，确保拆迁过程的合法性。
2. 甲方需确保拆迁过程中的安全，防止事故发生。
3. 甲方需按照本协议约定的时间和进度完成拆迁工作。
4. 乙方需配合甲方的拆迁工作，及时提供必要的资料和信息。
六、违约责任1. 若甲方未按照本协议约定的时间和进度完成拆迁工作，需向乙方支付违约金。
2. 若乙方未配合甲方的拆迁工作，导致拆迁工作无法按时完成，乙方需承担相应的责任。
3. 其他可能的违约责任及处罚措施。
七、争议解决1. 本协议的履行过程中，如甲乙双方发生争议，应首先协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：JS-20219986
甲 方：______________________________
乙 方：______________________________
日 期：_________年________月_______日
建设工程拆迁房屋通用版合同模板
The parties to a contract shall fully fulfill their obligations pursuant
to the terms of the contract.
CONTRACT TEMPLATE | 建设工程拆迁合同
JS-20219986
Page 2 of 5
[标签: titlecontent]
建设单位（以下简称甲方）：________________________
地址：____________邮码：____________电话：____________
法定代表人：____________职务：____________
拆迁户（以下简称乙方）：________
地址：____________邮码：____________电话：____________
法定代表人：____________职务：____________
根据________建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋
主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务，
保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以
供双方遵守执行。
第一条乙方在甲方用地范围内共有________结构的住房____幢
____间，共________平方米（原住房面积的数量，私有房屋以产权证标
明自住的数量为准；租住公房以承租数量为准，单位公用房屋以拆除
房屋的建筑面积为准），全部交给甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方
应付给乙方拆除费）。甲方负责于________年____月____日以前为乙方
安排住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，
备注：本合同旨在保护双方的合法权益，以履行协议中的约定。内容仅供参考，使
用时必须仔细阅读所列的条件条款，协议的内容将根据双方的实际情况进行调整。[内容
可以下载和编辑]
CONTRACT TEMPLATE | 建设工程拆迁合同
JS-20219986
Page 3 of 5
由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在____市规划管理部门批准的
地区内进行迁建）____平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积，
乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压
缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿；乙方原住房严重拥挤不
便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾）。
第二条乙方应于________年____月____日以前搬往甲方安置的住
房或周转房（或乙方自找的周转房），甲方于乙方搬迁后____日内一次
付给乙方搬迁费________元。
第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：
1.乙方自行找房周转，每人每月补助________元；
2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使家庭人口分散居住
的，每人每月________元；
3.乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。简易周转房
没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助________元取暖费，并按规
定补助增加的公共交通月票费用。
第四条甲方安置乙方的住房位于________，共____套____间，____
层____号，配有____等装备。
第五条乙方家庭的全部成员（18岁以上者）____等____人一致签
字同意____作为乙方代表人，授权他（她）在合同文本和其他文件上
签字。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人________领取。
甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等，
一律不负责任。
CONTRACT TEMPLATE | 建设工程拆迁合同
JS-20219986
Page 4 of 5
第六条甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期
____日，应按所欠款额的____％向乙方偿付违约金（如不按时按量向
乙方单位拨给相应的投资、材料和迁建用地，每逾期____日，应向乙
方偿付____元违约金）；甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙
方安置住房，应向乙方偿付____元的违约金，乙方可以向有管辖权的
法院起诉，要求甲方按合同履行义务。
乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申
请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期
____日，应向甲方偿付违约金____元，甲方并可向有管辖权的人民法
院起诉。乙方如遇阴雨天或其他不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺
延，但必须告知甲方情况。
第七条其他约定：________________________________________.
本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不
得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，
作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生
纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房产管理部门调解，调
解不成的，可向人民法院起诉。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式____份，
交____市（县）房地产管理局、XX银行、建委、计委____等单位各留
存一份。
建设单位（甲方）：____________（公章）
代表人：_____________________________
CONTRACT TEMPLATE | 建设工程拆迁合同
JS-20219986
Page 5 of 5
________年____月____日
拆迁户（乙方）：____________（盖章）
代表人：___________________________
________年____月____日