商业综合体项目消防工程施工合同
消防工程施工方案范本
消防工程施工方案范本一、项目概况本项目为某商业综合体的消防工程施工，项目位于城市商业中心地带，总建筑面积约为50000平方米，包括商业楼、办公楼、酒店楼等多个功能区域。
消防工程的施工将涉及到建筑的消防设施安装、消防通道建设、消防器材调试等工作。
本施工方案旨在确保施工的顺利进行，确保建筑物的消防安全。
二、施工内容及要求1. 消防设施安装：根据相关法规和标准，对建筑进行消防设施的安装，包括灭火器、消防栓、自动喷水灭火系统、火灾报警系统等。
要求设施安装合理布局，方便使用和维护。
2. 消防通道建设：建设消防通道，确保消防车辆能够顺利进入建筑物，保证消防人员的疏散通道畅通。
3. 消防器材调试：对已安装的消防器材进行调试，确保其正常使用，并提供相应的培训，使相关人员了解如何正确使用消防器材。
4. 安全保障措施：在施工过程中，要严格遵守相关安全规定，配备必要的安全设施，确保施工人员的安全。
三、施工方案及步骤1. 施工前准备阶段1.1 制定详细的施工计划，确定各项任务的分工和时间节点，确保施工的有序进行。
1.2 进行现场勘察，了解建筑结构、消防设施安装位置等具体情况。
1.3 确定施工队伍，配备必要的工具和设备，确保施工的顺利进行。
1.4 制定安全生产计划，明确安全措施和应急预案，确保施工人员的安全。
2. 消防设施安装阶段2.1 按照相关标准和规范，对建筑进行消防设施的安装，确保设施布局合理、使用方便。
2.2 对安装完成的消防设施进行检测和调试，确保其正常使用。
2.3 对相关人员进行消防设施的使用培训，使其掌握正确的使用方法。
3. 消防通道建设阶段3.1 确定消防通道的布置位置，保证消防车辆和消防人员的顺利进出。
3.2 对消防通道进行疏散演练，保证通道畅通，确保人员能够迅速疏散。
4. 消防器材调试阶段4.1 对已安装的消防器材进行调试，确保其正常使用。
4.2 对相关人员进行消防器材的操作培训，使其掌握正确的使用方法。
2024年消防工程人工费承包合同范本
消防工程人工费承包合同范本合同编号：_______甲方（承包方）：____________________地质：____________________________法定代表人：______________________联系方式：________________________乙方（委托方）：____________________地质：____________________________法定代表人：______________________联系方式：________________________鉴于甲方具有丰富的消防工程人工费承包经验，乙方委托甲方承担其消防工程人工费承包项目，经双方友好协商，特订立本合同，以共同遵守。
第一条合同标的1.1 乙方将其位于_______省_______市_______区的消防工程人工费承包给甲方。
1.2 甲方负责组织具有消防工程资质的施工人员，按照国家有关法律法规、标准、规范和设计文件的要求，完成消防工程的施工。
第二条合同工期2.1 本合同工期自_______年_______月_______日开始，至_______年_______月_______日结束。
2.2 如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决，并签订补充协议。
第三条合同价款及支付方式3.1 本合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
a) 合同签订后_______日内，支付合同总价款的_______%；b) 工程进度达到_______%时，支付合同总价款的_______%；c) 工程竣工验收合格后_______日内，支付合同总价款的_______%；d) 工程质量保证期满后_______日内，支付合同总价款的_______%。
第四条工程质量及验收4.1 甲方应按照国家有关法律法规、标准、规范和设计文件的要求，确保消防工程施工质量。
4.2 工程竣工后，甲方应向乙方提交完整的竣工资料，双方按照国家有关消防工程验收的规定进行验收。
最新消防工程三方协议(两篇)
最新消防工程三方协议(两篇)2024协议编号：_______甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________丙方（监理方）：____________________鉴于：1.甲方是一家专业从事房地产开发的企业，拥有丰富的项目开发经验和专业的管理团队。
2.乙方是一家具备消防工程设计与施工资质的企业，拥有丰富的消防工程经验和技术团队。
3.丙方是一家具备工程监理资质的企业，拥有丰富的工程监理经验和专业的监理团队。
为了明确三方在消防工程项目的权利、义务和责任，保障工程质量和安全，经三方友好协商，特订立本协议，共同遵照执行。
一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程范围：包括但不限于消防系统的设计、设备采购、施工、调试、验收及售后服务等。
4.工程质量：符合国家相关法律法规、技术规范和标准，满足甲方需求。
5.工程安全：确保施工过程中人员安全、设备安全、消防安全。
二、各方职责1.甲方职责：（1）提供工程所需的场地、资料、设备等。
（2）负责办理消防工程相关手续，包括但不限于设计方案审批、施工许可证等。
（3）对乙方、丙方的工作进行监督、检查，确保工程质量和安全。
（4）按照约定支付工程款项。
2.乙方职责：（1）根据甲方需求，完成消防工程的设计、设备采购、施工、调试、验收及售后服务等工作。
（2）确保工程质量和安全，对施工过程中出现的问题及时进行整改。
（3）配合甲方、丙方进行工程检查、验收等工作。
（4）按照约定向甲方提供工程报价、工程量清单等资料。
3.丙方职责：（1）对消防工程进行全过程监理，包括但不限于设计审核、施工监督、验收等。
（2）确保工程质量和安全，对施工过程中出现的问题及时提出整改意见。
（3）定期向甲方报告工程进度、质量等情况。
（4）对乙方的工程报价、工程量清单等进行审核。
消防工程合同范本(通用)(两篇)
消防工程合同范本(通用)（二）一、合同双方基本信息甲方：（委托方）：法定代表人/委托人：联系地质：联系方式：乙方：（承包方）：法定代表人/委托人：联系地质：联系方式：二、合同背景及目的三、合同项目概述1.项目名称：（填写具体项目名称）2.项目地点：（填写具体项目所在地）3.项目内容：（填写具体项目内容，如消防设备安装、消防通道建设等）4.投资金额：（填写具体项目投资金额）5.工期要求：（填写具体项目工期要求）四、合同条款1.价格及支付方式甲方应按照合同约定向乙方支付工程款项，工程款项支付方式为：（填写具体支付方式），支付比例如下：（各阶段工程款项及相应支付比例）2.工程质量标准乙方按照相关法律法规和行业标准，以及甲方提出的技术要求和规范，确保工程质量符合设计要求和国家标准，并承诺对工程质量负责。
3.工期要求乙方应按照合同约定的工期完成工程，如遇不可抗力等特殊情况，应及时通知甲方并协商解决办法。
4.材料及设备乙方应为工程选择符合国家和行业标准的优质材料和设备，并按照相关规定进行验收检测。
5.验收及交付乙方完成工程后，甲方有权对工程进行验收，如发现存在问题，乙方应及时整改。
验收合格后，乙方应将工程交付甲方，并移交相关技术资料和文件。
6.知识产权乙方为本合同提供的技术方案、图纸等享有知识产权，甲方未经乙方书面许可，不得擅自复制、使用或让他人使用。
7.违约责任双方在履行合同过程中如有违约行为，应按照相关法律法规和合同约定承担相应的责任。
8.保密条款双方在合作过程中所涉及的商业秘密、技术资料等应予以保密，未经一方书面许可，不得向外部泄露。
9.争议解决合同履行中如发生争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，可向依法设立的仲裁机构申请仲裁。
10.其他约定事项（可根据实际情况添加其他约定事项）五、法律适用与生效1.本合同适用相关法律法规。
2.本合同自双方代表人/委托人签字盖章之日起生效，至合同约定的工程竣工并予以结算之日终止。
通用范文(正式版)商业综合体建设工程施工合同
商业综合体建设工程施工合同1. 合同双方本合同由双方签订：甲方：（甲方名称、法定代表人、地质、联系方式）乙方：（乙方名称、法定代表人、地质、联系方式）2. 合同背景甲方拟建设一个商业综合体建筑，为此需要与乙方签订施工合同。
本合同旨在明确双方的权利和义务，确保工程的按时完成并符合质量要求。
3. 合同内容3.1 工程范围和规模根据甲方的要求，乙方将负责商业综合体建设工程的施工，包括但不限于内容：•土建施工：包括地基处理、建筑主体结构、室内外装修等；•设备安装：包括空调、电梯、消防设备等的安装及调试；•给排水系统：包括给水、排水管道的铺设与连接；•电气系统：包括照明、电力插座、配电箱等电气设备的安装；•系统集成：包括楼宇自控、安防、通信等系统的集成与调试。
3.2 工程进度和验收标准乙方应按照合同规定的工期保质保量完成施工任务。
甲方有权对乙方的工程进度进行监督和检查，并参与工程的竣工验收。
工程验收标准应符合国家相关规定以及甲方的要求。
3.3 施工薪酬和付款方式甲方将按照合同约定支付施工薪酬。
付款方式为每月支付工程完成百分比的款项，同时甲方有权扣留一定比例的尾款作为质保金，用于工程完工后一年内出现的质量问题的修补。
3.4 工程变更和索赔任何工程范围、进度、验收标准等方面的变更，应通过书面形式由双方协商达成一致，并以补充协议的形式引入合同。
如因不可抗力导致工程暂停或延迟完成，应及时通知对方并尽力减少损失。
任何一方索赔的，应提供相应的证据和计算明细，并在15个工作日内提交给对方。
3.5 合同解除及争议解决双方同意，如一方违反合同义务，导致工程或延期，另一方有权解除合同。
若双方存在争议，应通过友好协商的方式解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。
4. 合同生效和终止本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续有效直至工程竣工并通过验收。
如有违反合同约定的行为，双方有权随时解除合同并追究违约责任。
消防维保工程承包合同-(三方版)
消防维保工程承包合同合同编号：_______消防维保工程承包合同目录：1. 定义和术语2. 合同范围3. 合同价格与支付方式4. 工期及进度安排5. 质量要求与标准6. 材料和设备供应7. 工程变更与调整8. 竣工验收9. 保修与售后服务10. 违约责任11. 争议解决12. 合同终止13. 一般条款14. 附件1. 定义和术语1.1 "承包商"：指承担本合同项下消防维保工程的设计、施工、材料供应、验收、保修等全部工作的乙方。
1.2 "业主"：指拥有本合同项下消防维保工程所需资金的甲方。
1.3 "工程"：指本合同项下的消防维保工程，包括但不限于消防设施的维修、保养、更换、升级等。
1.4 "合同价格"：指甲方根据本合同约定向乙方支付的费用总额。
1.5 "工期"：指甲方根据本合同约定完成工程的时间。
2. 合同范围2.1 乙方应根据甲方的要求，承担本合同项下消防维保工程的设计、施工、材料供应、验收、保修等全部工作。
2.2 乙方应按照甲方的要求，制定详细的工程方案，并提交甲方审核。
2.3 乙方应按照甲方的要求，提供工程所需的所有材料和设备，并负责其质量。
2.4 乙方应按照甲方的要求，制定详细的工程进度计划，并提交甲方审核。
3. 合同价格与支付方式3.1 合同价格为人民币【】元整（大写：【】元整）。
3.2 甲方应按照以下方式向乙方支付合同价格：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同价格的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同价格的30%；（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方合同价格的40%。
4. 工期及进度安排4.1 乙方应在合同签订后【】日内开始施工。
4.2 乙方应在合同工期内完成工程，并按照甲方的要求提交验收。
4.3 乙方应按照甲方的要求，制定详细的工程进度计划，并提交甲方审核。
消防工程 安装施工方案
消防工程安装施工方案一、项目概况本项目为某大型商业综合体的消防工程安装施工。
商业综合体位于城市CBD核心区，总建筑面积达到30万平方米，包括地下三层，地上七层，主要包括购物中心、写字楼、酒店和停车设施。
商业综合体设计为现代化商业建筑，拥有大量商户和员工，以及大量日常消费人群。
二、项目施工目标1.满足城市建筑消防安全标准，全面提高商业综合体防火等级，保障人员生命财产安全。
2.按照相关规范和技术标准，合理选用材料和设备，完善消防设施，保障商业综合体的日常消防安全。
3.施工期限为12个月，按照工程进度和质量保障，提高施工效率，确保按时交付。
三、工程分类本项目消防工程主要包括以下几大类:1. 消防水系: 包括消防水源、消防水泵、消防水箱、消防管道、喷淋系统、自动喷水灭火系统等。
2. 燃气灭火系统: 包括燃气灭火装置、灭火气瓶及相关管道系统等。
3. 消防报警系统: 包括火灾报警系统、气体报警系统、手动报警按钮、联动控制设备等。
4. 防烟系统: 包括防烟楼梯、排烟系统、防烟门等。
5. 疏散照明及应急照明系统。
6. 消防电源系统。
四、施工步骤1.设计方案阶段: 根据商业综合体的特点和消防安全标准，确定各项消防设施的布局和数量，制定详细的设计方案，并获得相关部门的审批。
2. 材料设备准备: 根据设计方案需求，选用符合国家标准和安全规定的材料和设备，做好采购准备。
同时，对工程用电、用水等基础设施做好前期准备工作。
3. 管道安装: 首先完成消防水源、喷淋管道以及相应控制设备的安装工作，保证消防水系设施的正常使用。
4. 灭火系统安装: 安装燃气灭火装置及相关管道，并进行压力测试，确保系统运行稳定。
5. 报警系统安装: 安装各种消防报警设备，并与消防指挥中心进行联动测试，保证报警系统正常运行。
6. 防烟系统和疏散照明安装: 安装防烟楼梯、排烟系统和应急照明系统，并进行演练测试，确保疏散通道和照明设备正常使用。
7. 电源系统安装: 安装消防电源系统，保证消防设备的正常供电。
商业综合体建设工程施工合同
商业综合体建设工程施工合同篇一：合同编号：[填写具体的合同编号]甲方（以下简称“业主”）：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系电话：[填写甲方联系电话]乙方（以下简称“施工方”）：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系电话：[填写乙方联系电话]鉴于甲方为实施[商业综合体项目名称]（以下简称“本项目”），同意乙方进行施工，现双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，订立本合同，并共同遵守以下条款：第一条工程概况1.1 本工程位于[具体地址]，占地面积[占地面积]，总建筑面积[总建筑面积]，包括[工程内容]，工程质量等级为[质量等级]。
1.2 本工程的施工范围和内容详见附件一《施工范围和内容》。
1.3 本工程的施工标准和质量要求详见附件二《施工标准和质量要求》。
第二条合同价格2.1 本合同的合同总价款为人民币[合同总价款]，详见附件三《合同价格明细表》。
2.2 乙方在施工过程中，如遇设计变更、工程量增减等导致合同总价款发生变动的，双方应按附件四《合同价格调整办法》进行调整。
第三条合同履行3.1 甲方应按照本合同约定施工条件，包括但不限于场地、水电、交通等。
3.2 乙方应按照本合同约定进行施工，并保证工程质量、安全、进度等符合合同约定。
3.3 甲方应按照本合同约定支付合同价款，乙方应相应的工程进度和质量保障。
第四条合同的变更和解除4.1 除非合同另有约定，任何一方不得单方面变更或解除本合同。
4.2 合同的变更或解除，必须经双方协商一致，并签订书面协议。
第五条违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
第六条争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕合同价款之日起终止。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同文本************（二期）商业综合体项目消防工程消防工程施工合同工程名称：************（二期）商业综合体项目消防工程合同编号：工程地点：************海丽大道西侧甲方：************投资有限公司乙方：签约日期：发包人： (以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）甲方委托乙方承担 ************（二期）商业综合体项目消防工程项目施工 ,为进一步明确责任，双方自愿签订本合同。
一、工程概况和承包范围1.1 工程名称： ************（二期）商业综合体项目消防工程；1.2 工程地点： ************海丽大道西侧；1.3 承包范围：************（二期）商业综合体项目施工图纸20180130（版本号：2017.04）中所有涉及的消防专业的所有工作内容，包括材料设备的采购供应、工程安装及调试运行、通过消防验收(分开二部分进行验收，第一部分为商业裙楼验收，以交付甲方进行二次装修，其他作为第二部分验收）、保修服务等全过程的内容，施工过程中还须配合主体工程施工单位工作。
具体内容如下（包括但不限于）：⑴火灾自动报警及联动控制系统（含消防报警、消防电话、电气火灾监控系统，消防联动控制）；⑵水灭火系统（含消火栓、喷淋系统、水喷雾系统、双电源柜出线至水泵等消防设备的管线敷设及水泵等消防设备控制箱安装）；⑶消防通风系统（含防排烟、送风补风、楼梯间前室送风、屋面加压送风、风机设备控制箱安装及控制箱后管线敷设）；⑷气体灭火系统；⑸干粉灭火器配置；⑹整体消防工程的综合联动调试；⑺防火卷帘门（含防火卷帘门控制箱安装及控制箱后管线敷设）；⑻消防工程检测、入网及标示标牌：消防系统工程与消防工程验收、与消防验收相关的配套检测、入网、标识标牌、电气检测等工作。
1.4 施工界面划分：1.4.1由于整个项目分期开发建设，原6、8栋东侧、5栋北侧及10栋南侧与本次招标相邻防火分区消防系统部分未完成，纳入此次合同范围内(具体工程量详见工程量清单），与综合体项目共同完成相应的工程供货、安装调试、消防检测、消防验收、竣工验收及保修等全部内容。
施工细节如下：（1）消防弱电工程中所含之布线、监控模块、烟、温感等终端设备安装、调试，消防控制中心的总线、多线联动柜剩余的接驳；（2）与其他分包单位的配合接线及调试，如：电梯设备、发电机设备、风机设备等（即：其他分包单位的相关设备控制箱安装就位后，乙方将设备控制线路、消防联动控制线路接入并调试。
）（3）消防电梯迫降控制配合调试安装，并实现电梯迫降功能。
（4）消防控制箱（防排烟风机、送风机、消防泵控制箱或柜）内所有设备及接线由消防公司完成，配电箱、柜的技术参数必须符合图纸的设计要求，甲方只提供进线。
消防泵控制箱或柜至末端设备的桥架安装、线管敷设、穿线缆、线缆压接也由乙方完成。
（5）消防桥架的安装、消防线缆的敷设，桥架采用投标时所指定的消防定点的产品，或经甲方同意修改材料质量类似的消防定点的生产厂家的产品。
桥架预留洞口如有预留不到位由乙方负责并依据施工图纸做好消防桥架的接地；（包括从消防设备至桥架这一段的线管敷设）由乙方完成。
（6）火灾时切断市电的信号线，由乙方从消控中心接至二期变配电室切断市电电源的相应位置，并调试合格。
（7）线管预留不通和预埋错误由总包配合负责疏通。
如果能够从穿线上解决乙方无条件服从。
（8）线管预埋由总包单位施工完成（不在本次承包范围内）消防明装线管（SC）、线槽在本次工程施工计价范围。
二、合同价款及承包方式合同包干总价人民币：元，大写：元整(含装车、运输、二次搬运、安装费、专项上缴费用、税金、分批验收等费用)。
承包方式：本工程采用图纸总价包干（清单未施工部分需扣除，清单漏项部分需施工的不予增加，图纸以外项目按签证结算）的形式，包人工、材料、工期、质量、包检测，包合格验收、包安全文明施工、包税、包总包配合费(合同价款的2%)等一切费用，本工程全部材料、设备由乙方自行采购，供应至本工程工地现场。
施工用水、用电由总承包单位提供接口，水电的接驳费用及施工用水电费均包含在合同价款中，由乙方直接支付给总承包施工单位。
三、履约保函金额及方式：履约保函金额合同价款的10 %，履约要求形式：银行转帐、银行保函（履约保函为不可撤销保函，以招标方为收益人，有效期直至项目竣工验收后30天）四、合同工期开工条件及开工日期：甲方提供现状条件及工作面。
计划开工日期： 2018 年9 月 1 日，工期为 195日历天（含法定假日和节假日,其中裙楼部分工期：180日历天），实际开工日期以甲方开工令为准，《开工令》由甲方或监理书面发出（甲方可补发）。
竣工日期：通过汕尾市消防局有关职能部门验收，正常交付使用的日期。
五、甲方驻工地代表甲方委派为驻工地代表，联系电话：，监督检查工程质量、进度及其它事宜，若甲方代表易人，甲方应提前七天书面通知乙方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任。
甲方的要求、指令和通知，应以书面形式由甲方现场负责人签字后交乙方现场负责人，方可视为有效。
六、乙方驻工地代表6.1 乙方任命，联系电话：驻工地总负责人或总代表，应书面通知甲方及监理公司，甲方或监理公司给予的任何书面指示将视为已经有效地给予乙方。
若乙方代表易人，须提前七天通知甲方及监理公司，其后任必须继续承担前任应负的责任。
6.2 乙方代表行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。
乙方的要求、通知，均以书面形式由乙方代表签字后递交监理公司及甲方代表，监理公司或甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
七、甲方权利义务7.1 甲方协调总承包单位提供水、电接口（乙方自行从接口敷设管线至施工场地并支付敷设管线相关的所有费用）7.2 在工地现场甲方安排乙方安装和施工所需的环境和条件。
7.3 负责联系有关工程的建设单位、设计单位、施工单位，进行工程协调和技术交流，帮助乙方完成所有施工项目的实施。
7.4 监管整个系统的实施，对各个环节的工程质量实施监督。
7.5 组织各阶段项目会审、测试、验收的全过程管理。
7.6 提供设计图纸，进行技术交底。
7.7 按合同规定支付各项款项。
7.8 由甲方配合，消防单位负责施工报建工作。
八、乙方权利义务8.1乙方应在本合同签订后，根据工程设计方案，编制施工组织设计或施工方案，并交甲方书面确认后进行设备安装。
乙方所提交的安装进度不得超出本合同约定的工期期限。
8.2 乙方负责所有设备安装的施工，且必须符合有关安全规范和质量标准。
8.3 乙方应负责其施工队伍的施工管理、工程进度控制，并提供详细、规范的施工记录和验收后的竣工文档。
8.4 乙方应按时制作工程进度计划及相应进度统计表，并向甲方提供报表。
如遇到工期需要延长或者需要停工的，必须及时向甲方汇报，取得甲方书面同意后方可延期或停工。
8.5乙方应在开工前须向甲方申报临时设施位置、面积及临时用水电容量，未经甲方批准，不得擅自搭建临建工程，否则甲方有权要求乙方拆除其自建的临建。
8.6 乙方应积极做好与其它专业施工配合，对安装完的设备系统工程进行好保养，维护。
完工后，负责对按照现场进行清理。
8.7 乙方应按规范、标准、设计要求及甲方依据合同发出的指令施工。
合同履行过程中，由于乙方自身原因造成的停工，返工，材料，构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。
8.8 乙方应文明施工，维持现场清洁、道路畅通，产生的施工垃圾自行及时清理并运出施工区，如乙方未将施工垃圾及时清场或垃圾堆弃场的位置不符合要求，甲方将安排相关人员强行清理，乙方需无条件接受和支付垃圾清理所发生的所有费用。
工程完工验收后，乙方负责清理施工现场。
8.9乙方负责需消防设备验收的所有专业资料汇总，统一报送消防主管部门，并且配合甲方通过消防检验和验收，对于非乙方施工的项目，乙方配合和协调通过验收，并组织联调工作，乙方可以要求甲方组织各方予以配合，并负责验收合格，保证本消防工程通过验收并取得消防许可证。
8.10 乙方违反合同相关约定、违规、违法，而引发质量、管理、安全事故、造成人员伤亡或重大经济损失或对甲方造成严重影响，乙方除应承担相应的责任及赔偿甲方损失外，甲方有权将其列入甲方承包商黑名单，被列入黑名单或黑名单未解除的单位，甲方将禁止乙方承建甲方发包的各项工程。
九、工程材料9.1 本合同范围内施工用材料产品除双方另有书面约定外，均由乙方采购，并运抵施工现场。
在工程安装期间，乙方自行保管施工过程中所需使用的一切材料产品，材料产品的损坏和丢失责任由乙方承担。
9.2 由乙方提供的主要原材料、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证方可用于工程。
乙方需提供工程量清单中所列材料产品的合格证书、品牌产地及各种材料的样品。
工程所需材料如因规格品种或材质不能满足工程所需要求，必须以其它规格品种代替或加工处理时，应事先取得甲方的书面同意。
由于代用或加工而发生的价差及加工费由乙方负担。
材料改变或代替必须经甲方同意并发正式书面通知后，方可用于工程，否则甲方将不予支付相关费用。
9.3 施工过程中，若乙方私自更换材料的品牌，即使该品牌产品质量符合工程要求，甲方仍有权认为乙方私自更换的材料为不合格产品，甲方有权要求乙方返工更换材料，由于返工产生的费用、工期延误责任由乙方承担，对甲方造成损失的，乙方承担相应的赔偿责任。
甲方发现乙方私自更换材料的品牌后若允许乙方继续使用（被更换品牌的材料必须满足原设计要求），被更换品牌的材料价格高于中标价格的，高出部分由乙方自行承担，价格低于中标价格的，由甲方重新定价。
9.4 施工中所需施工工具和工具耗材由乙方负责。
十、工程质量及验收标准10.1乙方必须严格按照施工图纸、说明文件以及国家颁发的有关工程规范、规程和标准进行施工，并确保验收；如甲方对工程质量无特别要求的，则按以下顺序执行质量标准，如该工程须经相关政府行政部门检测验收的，应同时符合政府部门检测验收的标准：10.1.1工程质量标准有国家规定的按照国家规定标准执行，至少要达到合格标准；10.1.2没有国家标准的，则以工程所在地市级以上较高级别部门规范标准为准，至少要达到合格标准；10.1.3没有国家、地方消防规范标准的，则工程质量标准以甲方认可的消防行业标准或供应商的厂家标准为依据。
10.1.4 乙方必须保证本工程施工、验收满足以下技术标准、规范、法律、法规要求：国家、地方现行相关设计、施工、验收规范及有关法律、法规管理规定，满足建设方质量、效果及技术要求。
10.2 乙方应确保所提供的材料满足合同中注明材料的规格、品牌、产地要求的合格品；10.3 乙方施工期间出现达不到质量标准、不满足进度要求、不服从管理等情况的，甲方有权要求乙方停工整改，情节严重的甲方有权勒令乙方无条件退场，并承担由此造成的一切损失。