施工水电费的收取标准
施工合同中工程水电费
施工合同中工程水电费
一、水电费用的承担
1. 施工单位应负责施工现场的水电费支付。
具体费用应根据实际用量计算，由施工单位与
供电、供水单位直接结算。
2. 建设单位应协助施工单位办理水电接入手续，确保施工现场的水电供应。
3. 如因建设单位原因导致水电供应中断，影响施工进度，建设单位应承担相应的责任。
二、水电费用的计量与结算
1. 施工单位应按照国家相关标准和规定，安装合格的水电计量装置，并保证其准确无误。
2. 水电费用的计量周期为每月一次，施工单位应在每月结束后的五个工作日内，向建设单
位提供水电费用的计量报告。
3. 建设单位有权对施工单位提供的水电费用计量报告进行审核，如有异议，应及时提出，
并由双方协商解决。
4. 水电费用的结算应在每月计量报告确认无误后的十个工作日内完成。
三、水电费用的节约措施
1. 施工单位应采取有效措施，合理使用水电，减少浪费。
2. 施工单位应定期对水电设施进行检查和维护，防止漏水、漏电等现象发生。
3. 建设单位和施工单位应共同推广使用节能型设备和材料，提高能源利用效率。
四、违约责任
1. 如施工单位未按约定时间支付水电费用，每逾期一日，应按未付款项的千分之五支付违
约金。
2. 如因建设单位原因导致水电供应中断，造成施工单位损失的，建设单位应赔偿相应损失。
五、其他事项
1. 本合同中未尽事宜，双方应本着公平、公正的原则，通过友好协商解决。
2. 本合同一经双方签字盖章，即具有法律效力。
任何一方不得擅自变更或解除合同。
工程合同涉及的水电费约定
工程合同涉及的水电费约定第一条：水电费的定义本合同中所指的水电费包括但不限于施工现场所需的照明、动力、生活用水、施工机械等所产生的一切水电费用。
第二条：计费方式1. 水电费按照实际用量计算，双方应根据国家及地方相关标准和规定执行。
2. 乙方应确保所有水电计量设施的准确性和公正性，定期进行校验，并接受甲方或第三方的监督检查。
第三条：费用承担1. 在施工过程中，由乙方负责提供的临时水电设施，其产生的费用由乙方承担。
2. 若因甲方要求增加非常规用电用水导致的额外费用，应由甲方承担。
3. 日常施工所需水电费用应由乙方垫付，并在工程结算时根据实际用量向甲方报销。
第四条：支付方式1. 水电费按月结算，乙方应在每月月底前向甲方提交水电费用清单及相关凭证。
2. 甲方在收到乙方提交的费用清单后，应在5个工作日内完成审核，并在确认无误后10个工作日内支付相应费用。
第五条：逾期支付若甲方未能在约定时间内完成水电费支付，应按照未付款项的千分之五每日向乙方支付违约金。
第六条：节约奖励为鼓励节约用水用电，若乙方能够采取有效措施使水电费实际支出低于预算金额的，甲方可酌情给予乙方一定的节约奖励。
第七条：争议解决双方在水电费的计算、支付等方面发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
第八条：其他约定双方可根据工程实际情况，对本合同中的水电费条款进行补充和修改，但需以书面形式确认，并作为本合同不可分割的一部分。
第九条：生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
水电费的具体支付细则应依据本合同的规定执行，未尽事宜按照国家相关法律法规处理。
施工合同水电费收取
施工合同水电费收取一、水电费的定义及收取原则水电费是指在水、电供应过程中，由供电、供水部门根据用水、用电量向用户收取的费用。
在施工过程中，如需要使用水电资源，则应根据实际使用情况向供电、供水部门缴纳相应的水电费。
根据国家相关法律法规和政策，水电费的收取应遵循公平、合理、透明的原则。
施工方和使用方应在合同中明确水电费的计费标准、收取方式和责任主体，确保水电费的收取合理、合规。
二、施工合同水电费的收取方式1. 预付制：在施工开始前，施工方应向使用方预付一定数量的水电费，以确保施工过程中水电资源的正常使用。
预付款的金额应根据施工项目的规模、工期和预计的水电用量进行合理估算。
2. 实报实销制：施工过程中，施工方应按实际使用的水电量向使用方报告，并按约定的计费标准缴纳水电费。
使用方应定期对施工方上报的水电用量进行核实，确保水电费的收取准确无误。
3. 固定费用制：在合同中约定一个固定的水电费金额，无论实际使用量如何，施工方均需按此金额缴纳水电费。
此方式适用于施工过程中水电用量相对稳定的项目。
三、施工合同水电费的计费标准施工合同水电费的计费标准应根据当地供电、供水部门的规定和合同双方的协商确定。
计费标准可能包括以下几个方面：1. 水、电单价：根据当地供水、供电部门公布的单价进行计费。
2. 基本费用：为确保水电资源的正常供应，合同中可以约定一个基本费用，施工方需按此费用缴纳。
3. 超出费用：如施工过程中实际使用的水电量超过了合同约定的范围，超出部分应按约定的超出费用进行计费。
四、施工合同水电费的责任主体1. 使用方责任：使用方应负责向施工方提供正常的水电资源，确保施工过程中的水电供应。
如因使用方原因导致水电供应不足或中断，使用方应承担相应的责任。
2. 施工方责任：施工方应合理使用水电资源，节约用水、用电。
如施工方未按约定使用水电资源，导致水电费超支，施工方应承担相应的责任。
五、水电费的结算与支付1. 结算：施工结束后，使用方应根据实际使用的水电量和水电费的计费标准，与施工方进行水电费的结算。
施工合同水电费
施工合同水电费是指在建筑施工过程中，由于施工需要而产生的水电能源消耗费用。
在施工过程中，水电费是不可避免的成本之一，因此，在签订施工合同时，水电费的承担方式和标准应当明确约定。
一、水电费的承担方式1. 承包人承担：在施工合同中，可以约定由承包人承担水电费。
这意味着，在施工过程中，所有水电费用由承包人支付。
这种方式有利于承包人控制施工成本，提高施工效率。
2. 发包人承担：另一种方式是由发包人承担水电费。
这种方式适用于施工地点位于发包人的物业内，或者发包人拥有水电资源的情况。
3. 双方共同承担：在某些情况下，施工合同可以约定双方共同承担水电费。
例如，承包人和发包人可以按照一定的比例分摊水电费用。
二、水电费的标准和计算方式1. 标准：水电费的标准应当根据当地的水电价格和施工需求来确定。
在合同中，可以约定水电费的具体价格或者计算方式。
2. 计算方式：水电费的计算方式可以按照实际使用量来计算，也可以按照固定的单价和施工期限来预估。
在实际施工过程中，承包人应当向发包人提供水电费的详细使用情况，以便发包人进行审核。
三、水电费的支付和结算1. 支付：在施工过程中，水电费的支付方式可以分为两种，一种是按期支付，另一种是实际使用后支付。
合同中应当明确约定支付方式和支付时间。
2. 结算：施工完成后，承包人应当向发包人提供水电费的详细使用情况和支付记录，双方按照合同约定进行结算。
四、水电费的调整1. 价格调整：如果在施工过程中，水电价格发生变动，合同中可以约定价格调整的方式。
例如，可以按照实际变动幅度进行调整。
2. 用量调整：如果施工过程中，水电用量超出合同约定范围，合同中可以约定超出部分的价格和承担方式。
总之，在施工合同中，水电费的承担方式、标准、计算方式、支付和结算以及调整等内容应当明确约定，以避免在施工过程中产生纠纷。
同时，双方应当合理控制水电费用，确保施工顺利进行。
总分包管理相关费用的组成与计取标准1
总分包管理相关费用的组成与计取标准2009-10-23 阅读: 452出处:[打印文章] [关闭窗口] 作者:沈海泉总分包管理相关费用产生于建设工程施工的全过程，分包单位上缴总包单位管理费用的高低往往决定了分包工程开展的顺利与否。
下面就不同施工时段各项费用的组成与支付标准作一简单分析。
1、前期费用一类是办理开工手续所发生的相关费用，包括办理施工许可证的相关费用：以桐乡为例，按合同造价比率计取的有0.3‰的定额测定费、0.15‰的交易费、0.8‰的建工险，合计为合同造价的1.25‰。
按建筑面积计取的有0.6元/平米的生活垃圾清运费，1元/平米的环保超声排放费，合计为1.6元/平米。
以上费用合计约为工程总造价的0.3%。
按定额组成划分，前期费用应划入规费中。
另一类是前期缴纳的履约保证金所产生的资金占用费计其它费用。
2、中期费用即施工过程中发生的相关费用，包括公司代扣代缴费用、现场统一支出费用、现场配合费用、公司管理费用及现场整体优化费用。
1）公司代扣代缴费用：主要为税费，其中建筑税为3.43%，个人调节税为0.8%（200万以上施工产值按0.5%上缴）。
上述费用由总包单位缴纳后提供完税证明。
2）现场统一支出的费用，主要包括以下内容：文明施工费：绿化、冲洗设施、橱窗等整体支出费用。
安全防护费：临街防护及除分包单位个人防护用品以外的所有费用。
临时设施费：办公室、仓库、围墙、道路、场地等。
上述费用合计约为工程总造价的1～3%。
因分包单位造价中已包含此类费用（桐乡规定公开招投标工程必须计取此安全防护、文明施工措施费，费率按工程类型及造价不同分为2.8%、2.6%、2.3%、1%等），故此类费用应由总包单位与分包单位按造价比率分摊。
3）现场配合费用，主要包括以下内容：工程整体进度、质量、安全的协调与控制所产生的管理费用。
资料汇总：总包单位只负责资料汇总而非资料收集整理，作为一个有资质合格的分包单位，资料收集整理是其所应具备的基本素质，理论上其专业整理水平比总包单位高，且资料应是分包单位实际施工情况的真实反映，所以资料收集整理是分包单位的职责所在。
施工用水用电协议
施工用水用电协议甲方:中国建筑第四工程局有限公司紫悦台花园项目部乙方:乙方需使用甲方临时水电,通过沟通协商,双方就水电费收取相关问题达成以下意见,形成本协议,以资共同遵守履行。
一.水电费用划分乙方需缴纳的水电费包括:施工用水用电费、设备调试水电费、办公用电费及水电费分摊等。
二、水电费收取办法1、乙方施工用水电费、设备调试水电费经综合考虑按施工合同总造价的__%元收取,即:______元X __% = ______元(施工合同总造价:_____ _元);2、乙方办公室用电、仓库照明用电需在临电引入处装电表计量,甲方每月底派人员抄表记录。
三、水电费缴纳方式及时间1、施工用水电费、设备调试用水电费按总数分三次收取,第一次收取时间为:_ __________________;第二次收取时间为:__________ _________;第三次收取时间为:___________________。
2、办公室用电,仓库照明用电费乙方每月以现金形式支付。
四、其他方面1、施工用水用电甲方只提供用水用电接驳点,接驳点以后的管线由分包单位负责安装拆除,临水临电管线不得妨碍其他专业施工,现场用电严禁私拉乱接,必须符合安全用电规范要求,生产用水排放必须有组织排放,,防止水患影响其他专业成品,在生产过程中应该严格保证消防储备水量,严禁从消火栓取水作为生产用水,一经发现,甲方将给予乙方200-500元的处罚,将从押金中收取.2、施工过程必须杜绝水电的浪费,如甲方发现浪费现象将对乙方进行处罚,罚金最低1000元,最高5000元,将从押金中扣取。
3、施工结算造价如果比原投标价增加10%或以上,我部有权调整水电费收取金额。
4、如果施工阶段政府提高水电费标准,我部则按相应比例调整。
5、严禁在甲方指定的用水用电接驳点外进行乱拉乱接,一经发现,甲方将对乙方进行处罚,罚金最低1000元,最高5000元,将从押金中收取。
6、本协议一式三份。
甲方执贰份、乙方执壹份,效力均等。
施工临时用水用电协议书
施工临时用水用电协议书
项目名称：
甲方：
乙方：
因乙方施工用水电需要向甲方借用水电源，根据双方协商，甲方向乙方提供一个100A的电源接驳点和一个水源接驳点。
乙方按照国家规定“三级配电，两级保护”的原则，自行铺放电缆及配电箱，且在一级配电箱内安装电表用以计量用电。
一、用电计价（施工用电）电表计费=使用电表计量的用电量×1.5元／度。
（原电表数1764度）
二、水费计价（施工用水）水表计费=使用水表计量的用水量×8元／立方。
（原水表数0立方）
三、乙方用电安全责任
1、乙方须严格遵守国家安全用电技术规范及相关用电标准。
2、属乙方产权的用电设施应由乙方负责维护，并由乙方承担因用电引起的所有安全责任；
3、因乙方故障超容量用电造成的后果由乙方负；
四、乙方一次性交付甲方水电费押金人民币5000元（伍仟元整），乙方施工发生的水电费，甲方只提供收据，不提供发票。
以上条款望双方共同遵守，如另有未尽事宜按有关用电用水规范、规定执行。
本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自签订之日起生效，有效期至拆除临时用电用水设施并清帐后止。
最终费用按实际产生水电量收取，交付押金多退少补。
甲方人（章）：乙方人（章）：
负责人：负责人：
电话：电话：
日期：日期：
（合同协议是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，最好找专业律师起草或审核后使用。
范文供参考，期待你的好评与关注）
[温馨提醒：合同协议是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，最好找专业律师起草或审核后使用。
范文供参考，期待你的好评与关注]。
工程施工水电费说明
工程施工水电费说明为了规范工程施工期间水电费的管理和使用，保障施工进度和安全生产，特制定以下规定，供相关工程施工单位遵守和执行。
一、施工水电费的范围和标准1. 施工水费范围和标准施工单位在施工期间使用的水费由施工单位负责支付，水费标准按照当地居民生活用水标准执行。
2. 施工电费范围和标准施工单位在施工期间使用的电费由施工单位负责支付，电费标准按照当地工业用电标准执行。
二、施工水电设施的安全保护1. 施工水电设施的保护施工单位应加强对施工现场水电设施的保护和维护，确保水电设施的安全和正常使用。
2. 施工水电设施的维修如遇施工现场水电设施出现故障，施工单位应及时通知相关水电部门或单位进行维修处理，并确保维修过程中施工现场的安全。
三、施工水电费的计量和结算1. 施工水费的计量和结算施工单位应根据实际使用水量进行水费的计量和结算，并及时向水务部门或单位缴纳相应的水费。
2. 施工电费的计量和结算施工单位应根据实际使用电量进行电费的计量和结算，并及时向电力部门或单位缴纳相应的电费。
四、施工水电费的节约和管理1. 施工水费的节约和管理施工单位应加强对施工用水的管理，严格控制用水量，防止水资源的浪费。
2. 施工电费的节约和管理施工单位应加强对施工用电的管理，合理安排用电时间，采取节约用电措施，降低用电成本。
五、施工水电费的违规处理1. 对违规使用水电的处理若发现施工单位违规使用水电，水电部门或单位将要求施工单位停止违规行为，并进行纠正，对恶意违规行为将依法处理。
2. 对水电设施损坏的处理若发现施工现场水电设施受损或损坏，施工单位应及时通知水电部门或单位进行维修处理，如施工单位未及时通知而导致严重后果的，将追究其责任。
六、施工水电费管理的监督和检查1. 水电费管理的监督相关水电部门或单位将对施工水电费的使用情况进行监督和检查，发现问题及时提出整改意见。
2. 施工水电费的自查和整改施工单位应自觉进行水电费使用情况的自查，如发现问题应及时整改，并向相关部门或单位报告整改情况。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
查定额和招标文件
结算中对于水电费的处理一般有三种情况：
一、招标文件和合同规定包干使用的，则由建设单位按实际支出扣取，不涉及造价调整，也就是代收代缴的概念；
二、招标文件和合同规定按实调整的，则由建设单位按实际支出扣取并调整结算造价；
三、如果招标文件和合同未作规定或不明的，则不管原投标报价多少都按预算水电费扣取。
这里需要注意的是，定额水电消耗量与实际发生量是有区别的，一般电力公司和水务公司计取的损耗都要远大于规定损耗率。
希望以上意见对你有所帮助，具体你可以咨询当地有经验的造价工程师或资深造价员。
做工程投标时，在定额中已经记取工程水电费了，如果定额中当时没有做，工程水电费应该在措施费中记取，结算时按招标文件及施工和同执行
定额中的电费是按照建设单位提供电源考虑的，施工单位负责电表、安装费及表内数字的水电费。
水费按建筑用水计算，电费按工业用电计算。
建设单位提供电源为民用电的，民用电与工业用电的差额由建设单位负担；施工现场无电源，由施工单位自行发电者，其费用按实际发生计算，定额内已含的水电费应按定额规定扣除、
临时设施用电是含在临时设施费里的和施工用电是含在定额子目中的，结算时最终用电应该按定额分析的数量进入结算的，扣除电费应该按实际用电量扣除电费，节约归施工单位，同样浪费也应该由施工单位承担的，价格按甲方结算时的价格调整差价就行了，不能按电表的用量进入结算的。
施工用水电费用已经包括在投标的报价中了，陕西定额包括在机械费用和措施费用中。
因此，这部分的消耗应该是施工管理的范畴。
但是如果合同中另有约定，应遵照合同约定来结算。
陕西临时用电，当初投标时已经含在临时设施费中的按费率计取的部分了。
主体工程机械费用用电在人材机中可找到机械台班费用，2009价目表中按每度元计入。
不管施工单位将来临时用电多少，甲方将来按电表记的费扣除，据实交纳，一般不能调价差。
除非合同另有约定和可以调整差价。
水电费已包含在中标价中，至于结算时是否按实结算或调差，就要看合同如何约定的同时水电表是甲乙双方哪家安装的。
我想问一下，在工程概预算中有没有关于现场施工水电费的说法，在工程报价中属哪一类？
最佳答案
一般没有单独报价。
水费一般属于材料费
电费一般含在机械费里
特殊情况就不知道了，在中国什么事情都有可能发生。