学校维修工程合同(2021)
学校维修的合同范本
学校维修的合同范本合同编号：[填写编号]甲方（学校方）：[学校全称]乙方（维修方）：[维修公司全称]签订日期：[具体日期]签订地点：[具体地点]一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在校园维修工程项目中的权利、义务与责任，确保维修工程的质量与进度，维护双方的合法权益。
二、维修工程内容1. 维修范围：包括但不限于教学楼、宿舍楼、图书馆、体育馆等校园内建筑的维修与保养。
2. 维修项目：具体包括但不限于屋顶防水、墙面粉刷、水管电路检修、门窗更换、设备安装等。
3. 维修标准：所有维修工作应符合国家相关建筑维修标准及行业规范，保证维修质量。
三、合同价格1. 合同总价：[详细金额]2. 价格构成：材料费、人工费、管理费等。
3. 支付方式：预付款、进度款、结算款等，具体支付比例和时间由双方协商确定。
四、工程期限1. 开工日期：[具体日期]2. 竣工日期：[具体日期]3. 延期处理：如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应及时协商解决。
五、质量保证1. 保修期：自竣工验收合格之日起，保修期限为[具体时间]。
2. 保修内容：包括维修部位及影响使用的主要问题。
3. 维修责任：保修期内出现质量问题，乙方负责无偿修复。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，应承担相应的违约责任。
2. 若乙方未按约定时间、质量完成维修任务，应承担相应的违约责任。
七、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日。
信阳市实验高级中学、魏中宝等健康权纠纷民事二审民事判决书
信阳市实验高级中学、魏中宝等健康权纠纷民事二审民事判决书【案由】民事人格权纠纷人格权纠纷生命权、健康权、身体权纠纷【审理法院】河南省信阳市中级人民法院【审理法院】河南省信阳市中级人民法院【审结日期】2021.11.10【案件字号】(2021)豫15民终4365号【审理程序】二审【审理法官】吴孔玉汪涛李彬【审理法官】吴孔玉汪涛李彬【文书类型】判决书【当事人】信阳市实验高级中学(信阳市中等专业技术学校);魏中宝;国网河南省电力公司固始县供电公司【当事人】信阳市实验高级中学(信阳市中等专业技术学校)魏中宝国网河南省电力公司固始县供电公司【当事人-个人】魏中宝【当事人-公司】信阳市实验高级中学(信阳市中等专业技术学校)国网河南省电力公司固始县供电公司【代理律师/律所】王金波河南蓼阳律师事务所;刘中保河南蓼阳律师事务所【代理律师/律所】王金波河南蓼阳律师事务所刘中保河南蓼阳律师事务所【代理律师】王金波刘中保【代理律所】河南蓼阳律师事务所【法院级别】中级人民法院【终审结果】二审维持原判【原告】信阳市实验高级中学(信阳市中等专业技术学校)【被告】魏中宝;国网河南省电力公司固始县供电公司【本院观点】当事人对自己主张的事实或反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，否则负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。
【权责关键词】撤销代理合同过错合同约定特别授权鉴定意见新证据关联性质证证明责任（举证责任）诉讼请求变更诉讼请求维持原判执行【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】二审查明的事实和证据与一审相同。
【本院认为】本院认为，当事人对自己主张的事实或反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，否则负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。
本案争议焦点：一是本案系承揽合同纠纷还是生命权、身份权、健康权纠纷，一审定性是否有误；二是一审划分的民事赔偿责任比例是否适当。
根据卷宗中2019年9月2日“信阳市实验高级中学木工维修合同”约定：被上诉人魏中宝承揽上诉人信阳市实验高级中学的寝教室和办公室门窗、课桌、凳子、椅子和床铺等木工维修。
学校维修工程合同（二篇）
学校维修工程合同甲方（公章）：乙方（签字）：第一条：维修工程项目基本情况1、维修工程名称：2、维修工程地点：3、维修工程内容：（1）、学校操场瑕疵及沙坑修整。
（2）、教学左右侧硬化路面修整。
（3）、教学楼东侧自来水接通及水池。
（4）、学校院门、篮球杆焊接。
（5）、学校卫生间自来水整修。
4、工程时间：_________年_____月_____日 _____年_____月_____日5、工程预算：按建筑工程施工收费标准及地方材料价格，本工程预算金额（小写）为：____ 元（金额大写：____元整）。
第二条：双方权利、义务一、甲方：1、下达施工工程任务及质量要求，并负责落实所下达维修工程项目的经费来源。
2、指派学校教师代表对工程的进度、施工质量进行监督检查，办理隐蔽维修工程验收、更改洽商、签证等工作。
3、负责审定维修工程的预算、决算，按签订合同和工程进度、质量向乙方支付维修工程款。
4、负责协调维修工程的有关事宜。
5、负责组织工程的验收。
二、乙方：1、认真执行有关建筑施工条例，规范安全操作规程，严格按照合同要求文明施工，保证工程质量。
2、负责施工现场的安全、消防、卫生及渣土清运工作。
3、工程施工中未经甲方同意不得超预算施工，否则所需经费自负。
第三条：附则1、本合同未尽事宜或施工中遇到特殊情况，由双方本着实事求是的原则协商解决。
2、本合同经甲乙双方签订之日起生效。
3、本合同一式二份，双方各执一份为凭。
甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_________年____月____日 ____年____月____日学校维修工程合同（二）甲方（学校）：______________乙方（承包商）：______________鉴于甲乙双方为了保障学校设施的正常维护和维修运营，特订立本合同，共同遵守合同约定。
第一条工程名称本合同所指工程名称为学校维修工程。
学校建筑维修合同全文
学校建筑维修合同全文第一条合同目的本合同的目的是为了确保学校建筑的维修工作能够得到及时、有效地执行，并规定双方的权利和义务。
第二条合同双方本合同由以下双方签署：甲方：学校名称乙方：维修公司名称第三条维修范围1. 甲方委托乙方负责学校建筑内的日常维修工作，包括但不限于：- 水电设备的检修与维护- 墙体、地板及天花板的修复与油漆- 门窗、家具及设备的维修- 管道疏通与维护- 其他与建筑维修相关的工作2. 维修工作的具体内容和标准应根据学校的实际需求和要求进行协商确定。
第四条维修费用1. 维修费用由甲、乙双方协商确定，并在本合同签订后的5个工作日内支付给乙方。
2. 若维修范围发生变更或新增工作，应重新协商维修费用并签订补充协议。
第五条维修期限1. 维修工作的开始日期和结束日期由双方协商确定，并写入本合同。
2. 若因乙方原因导致维修工作延误，乙方应承担相应责任，并延长维修期限。
第六条维修质量保证1. 乙方对维修工作的质量承担保证责任，保证维修后的建筑设施能够正常使用。
2. 维修工作完成后，甲方有权对维修结果进行验收，如发现质量问题，乙方应及时进行修正。
第七条合同解除1. 任何一方违反本合同约定的，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
2. 维修期间，若发生不可抗力等无法履行合同的情况，双方可协商解除合同或延期履行。
第八条争议解决本合同的争议解决方式采用友好协商的方式，若协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。
第九条其他约定1. 本合同未尽事宜，可由双方协商补充约定。
2. 本合同自双方签署之日起生效，有效期为{合同有效期}。
第十条合同备份本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。
建设工程施工合同示范文本(2021新版)
建设工程施工合同示范文本(2021新版)建设工程施工合同示范文本(2021新版)一、合同背景和目的本合同是由甲方（承包商）和乙方（业主）订立的，旨在规范双方在建设工程施工过程中的权利和义务。
通过签订本合同，双方约定了工程的范围、计划、质量要求、支付方式等关键条款，以确保双方的合作顺利进行。
二、合同条款1. 工程范围1.1 本次工程的范围包括但不限于：（详细列出工程的具体内容）2. 工程计划和进度2.1 双方应根据工程的复杂程度和规模制定详细的工程计划和进度表，并在项目启动前共同完成。
2.2 甲方应按照合同要求的进度和标准，按时进行工程施工，并在工程完工之前向乙方提交详细的进度报告，以保证工程的顺利进行。
3. 工程质量要求3.1 工程应符合所有适用的法律法规和标准要求。
3.2 甲方应采用符合质量要求的材料和设备，严格按照施工图纸和相关规范进行施工。
3.3 乙方有权对工程进行质量检查，并对不合格的工程要求甲方进行整改和修复。
4. 付款方式和条款4.1 工程费用按照以下方式支付给甲方：（详细列出付款方式和条款）4.2 乙方应按照合同约定的时间和金额支付费用，逾期支付的，乙方应向甲方支付延期费用。
5. 变更和索赔5.1 如需要对工程范围、计划、质量要求等重要条款进行变更，双方应协商一致，并在书面形式上进行确认。
5.2 如因不可抗力等特殊情况，导致工程施工遇到困难或延迟，双方应协商解决并填写变更协议，以确保工程的顺利完成。
5.3 如甲方因乙方原因遭受损失，甲方有权向乙方提出索赔，并通过友好协商或法律途径解决。
6. 违约责任6.1 如果一方违反合同约定，给对方造成损失，违约方应负责赔偿。
6.2 如双方均存在违约行为，应协商解决。
如协商无效，双方有权采取法律手段解决。
7. 合同解除和终止7.1 如双方协商一致决定终止合同，应书面确认并解除合同。
7.2 如果一方严重违约，对方有权单方面解除合同，并追究违约方的责任。
学校维修施工合同模板
学校维修施工合同模板甲方（学校）：____________乙方（施工方）：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就学校维修工程项目的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________学校维修工程项目1.2 工程地点：________学校内1.3 工程内容：包括但不限于________（具体工程内容详见附件）1.4 工程预算：人民币____元（大写：____________________元整）二、施工期限2.1 工程开工日期：____年__月__日2.2 工程竣工日期：____年__月__日2.3 工期延误：如乙方原因导致工程无法按照约定时间竣工，乙方应按照甲方要求支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为工程预算的千分之一。
三、质量标准3.1 工程质量应符合国家及行业相关标准、规范要求。
3.2 工程验收：甲方应在工程竣工后七个工作日内组织验收，乙方应按照约定时间提供验收所需资料，并配合甲方进行验收。
3.3 质量保修：乙方应自工程竣工之日起，对工程质量实行____年（壹年）的保修期，如在保修期内出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的七个工作日内到达现场进行维修，如乙方未能在规定时间内解决问题，甲方有权另行委托其他单位进行维修，费用由乙方承担。
四、施工费用及支付方式4.1 施工费用为人民币____元（大写：____________________元整），其中包括工程款、材料费、人工费、税费等。
4.2 支付方式：（1）甲方在合同签订后七个工作日内向乙方支付工程预算的50%作为预付款；（2）乙方在工程进度达到50%时，向甲方提交进度报告及相应工程款；（3）甲方在工程竣工并验收合格后七个工作日内向乙方支付剩余的50%工程款。
五、安全生产及环保要求5.1 乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规的要求，做好施工现场的安全防护工作，确保施工安全。
学校工程维修合同模板
学校工程维修合同模板甲方，（委托方名称）。
地址，（委托方地址）。
联系人，（委托方联系人）。
联系电话，（委托方联系电话）。
乙方，（承包方名称）。
地址，（承包方地址）。
联系人，（承包方联系人）。
联系电话，（承包方联系电话）。
鉴于甲方为（学校名称），现委托乙方对学校内部的工程设施进行维修，为了明确双方的权利和义务，特订立本合同，共同遵守。
一、维修内容。
1. 甲方委托乙方对学校内部的工程设施进行维修，包括但不限于水电设施、空调设备、门窗设施等。
2. 维修范围包括日常维护、紧急维修和设备更换等工作。
二、维修标准。
1. 乙方应按照国家相关标准和甲方的要求进行维修工作，确保维修质量和安全性。
2. 维修过程中，乙方应遵守相关安全规定，确保维修现场的安全。
三、维修期限。
1. 维修期限为（具体时间），乙方应在约定时间内完成维修工作。
2. 如因特殊情况需要延长维修期限，乙方应提前向甲方提出书面申请，并经甲方同意后方可延期。
四、维修费用。
1. 维修费用为（具体金额），乙方应按照实际工作量和材料消耗计算费用。
2. 甲方应在维修工作完成后的（具体时间）内支付维修费用。
五、维修保修。
1. 维修完成后，乙方应对维修的设施提供（具体时间）的保修期，保证在此期限内设施正常使用。
2. 在保修期内，如设施出现问题，乙方应及时进行维修，保证设施的正常使用。
六、违约责任。
1. 若乙方未按约定时间完成维修工作，应承担相应的违约责任。
2. 若甲方未按约定时间支付维修费用，应承担相应的违约责任。
七、其他事项。
1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章），。
日期，。
乙方（盖章），。
日期，。
以上为学校工程维修合同模板，甲乙双方应严格按照合同内容执行，确保维修工作的顺利进行。
(精编)2021年工程维修合同范本
2021年工程维修合同范本2021年工程维修合同范本1甲方：（简称甲方）乙方：（简称甲方）根据《中华人民共和国合同法》有关规定，遵循自愿平等公平诚信的原则，双方就搭建大风乡畜牧兽医站办公楼房顶一事协商一致，订立本合同。
一、工程内容：乙方负责房顶的彩钢瓦的`搭建。
二、工程质量及验收标准：施工完毕后，保证能抗六级大风，不漏雨。
彩钢的板材厚度为4mm。
如果两年内出现垮塌、破损，乙方需要在出现垮塌破损后24小时内现场维修，所需的费用由乙方负责。
三、工程计价：此工程的彩钢瓦按板材面计价，单价为：80元/平方米，施工面积为平方米，总价为元。
四、工期为天五、甲乙双方的责任六、甲方的责任：1、甲方提供施工所用的电，提供便利的施工条件。
2、负责给乙方拨工程款。
乙方的责任1、严格按施工要求施工。
2、严格操作规程施工，不强行、违规施工，严格杜绝火灾的安全事故的发生。
否则乙方承担由此产生的全部责任。
3、该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人生伤亡或财产损失所发生的一切责任，保障保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员诉讼、控告、索赔责任及可能发生的费用。
七、付款方式：该工程施工完毕后，甲方按乙方所完成的彩钢瓦搭建面积及质量验收合格后，甲方提供有效税务发票，带乙方报账款到账后，一次性结算工程款。
八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，本合同之签字自日生效。
甲方（公章）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日2021年工程维修合同范本2甲方：乙方：经甲乙双方友好协商，甲方同意将学校厕所维修工程承包给乙方，为了能按时保质地完成建筑任务，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，达成如下协议：一、建设项目：维修学校厕所二、建筑地点：____小学(校本部)三、承包方式：甲方采用包工包料包工期的方式承包给乙方。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
The role of the contract is first to protect the legitimate rights of both parties. If the terms of the contract are violated, the contract is evidence that the other party seeks justice.
（合同范本）
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
学校维修工程合同(2021)
学校维修工程合同(2021)
合同的作用首先是保护当事人双方的正当权利。
“口说无凭，立字为证”，如果有
一方违反约定而不满足另一方的要求，合同就是另一方讨回公道的证据。
下载后可
以修改或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。
学校维修工程合同
甲方(公章)：
乙方(签字)：
第一条：维修工程项目基本情况
1、维修工程名称：
2、维修工程地点：
3、维修工程内容：
(1)、学校操场瑕疵及沙坑修整。
(2)、教学左右侧硬化路面修整。
(3)、教学楼东侧自来水接通及水池。
(4)、学校院门、篮球杆焊接。
(5)、学校卫生间自来水整修。
4、工程时间：____年____月____日-____年____月____日
5、工程预算：按建筑工程施工收费标准及地方材料价格，本工程
预算金额(小写)为：____元(金额大写：_____元整 )。
第二条：双方权利、义务
一、甲方：
1、下达施工工程任务及质量要求，并负责落实所下达维修工程项目的经费来源。
2、指派学校教师代表对工程的进度、施工质量进行监督检查，办理隐蔽维修工程验收、更改洽商、签证等工作。
3、负责审定维修工程的预算、决算，按签订合同和工程进度、质量向乙方支付维修工程款。
4、负责协调维修工程的有关事宜。
5、负责组织工程的验收。
二、乙方：
1、认真执行有关建筑施工条例，规范安全操作规程，严格按照合同要求文明施工，保证工程质量。
2、负责施工现场的安全、消防、卫生及渣土清运工作。
3、工程施工中未经甲方同意不得超预算施工，否则所需经费自负。
第三条：附则
1、本合同未尽事宜或施工中遇到特殊情况，由双方本着实事求是
的原则协商解决。
2、本合同经甲乙双方签订之日起生效。
3、本合同一式二份，双方各执一份为凭。
甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____
法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____ _____年____月____日 _____年____月____日
XX设计有限公司
Your Name Design Co., Ltd.。