绿化工程施工合同示范文本
路边绿化工程合同书
路边绿化工程合同书1. 合同双方及签订日期受托方（甲方）：[甲方公司名称]受托人：[甲方代表姓名]地质：[甲方公司地质]联系方式：[甲方联系方式]承包方（乙方）：[乙方公司名称]承包人：[乙方代表姓名]地质：[乙方公司地质]联系方式：[乙方联系方式]签订日期：[签订日期]2. 工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程范围：[工程范围]工程时间：[工程时间]工程预算：[工程预算]3. 工程责任3.1 甲方责任：甲方应提供相关工程资料，包括但不限于工程规划图纸、设计方案等。
甲方应提供工程现场的必要条件，包括施工场地的准备、供水、供电等。
甲方应按照约定的支付方式及时支付乙方工程款。
3.2 乙方责任：乙方应按照甲方提供的规划图纸和设计方案进行施工。
乙方应保证工程的质量，确保施工过程中符合相关的标准和规定。
乙方应按照工程进度要求完成工程，并按时交付甲方验收。
乙方应保证施工现场的安全，采取必要的安全措施，减少事故的发生。
3.3 双方共同责任：双方应遵守相关法律法规，不得违反国家环保、城市绿化和建设管理的规定。
双方应认真履行合同条款，保持良好的沟通和合作，共同推动工程顺利进行。
4. 工程款支付方式4.1 工程款总额：[工程款总额]预付款：[预付款比例]，即[预付款金额]，收到甲方转入乙方指定账户后，乙方开始施工。
进度款：按工程进度支付。
完工款：[完工款比例]，即[完工款金额]。
4.2 工程款支付时间：预付款支付时间：[预付款支付时间]进度款支付时间：根据工程进度安排，每个阶段完成后支付。
完工款支付时间：工程完成后[完工款支付时间]5. 工程变更和索赔5.1 工程变更：双方协商一致可以变更施工的内容、时间和方式。
甲方变更工程的，应提前书面通知乙方，并支付费用或调整工程款。
乙方因可避免的原因无法继续施工时，应及时通知甲方，并与甲方商议解决方案。
5.2 索赔：如工程变更或其他原因导致乙方遭受损失的，乙方可以向甲方提出索赔要求。
上海市园林绿化建设工程施工合同示范文本
上海市园林绿化建设工程施工合同示范文本（2007版）使用说明一、本合同文本是上海市工商行政管理局、上海市园林绿化行业协会共同制定，旨在为园林绿化建设工程施工承发包双方提供方便、灵活、实用、规范的示范性文本。
二、本合同适用于景观工程、绿化种植、园林小品、园林建筑、园林水景、仿古建筑、景观设备安装工程及其它园林绿化工程。
三、本合同文本主体内容由协议书、通用条款和专用条款三部分组成。
其中协议书部分由承发包双方协商签订；通用条款部分是根据国家和地方的法律、法规、管理规定及建筑市场惯例和园林绿化工程特点制订，无须另行约定的内容；专用条款部分属承发包双方根据工程实际及双方意愿，予以专门约定的内容。
四、本合同文本的通用条款与专用条款为对应关联关系，可相互解释、互为说明。
专用条款内约定的合同内容，从专用条款；专用条款无专门约定的，从通用条款。
五、本合同文本未列事项，合同双方可根据工程实际及双方意愿，另行签订补充条款或补充协议，作为本合同附件。
六、园林绿化建设工程施工承发包双方签订合同，可使用本合同文本，或参照文本内容另行制定。
第一部分协议书发包方（全称）：___________________________________________________承包方（全称）：___________________________________________________承包方资质等级：__________________________________________________承包方安全生产许可证号：_____________ JZ安许可证字：_____________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：________________________________________________________工程地点：________________________________________________________工程内容：________________________________________________________工程立项批准文号：________________________________________________资金来源：________________________________________________________二、工程承包范围承包范开工日期：___________________________________________________竣工日期：____________________________________________________合同工期总日历天数_________________天四、质量标准工程质量标准：_________________________________________________五、合同价款金额（人民币）：大写：_____________________________元小写：_____________________________元六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中的含义相同。
绿化施工合同范本
绿化施工合同范本绿化施工合同范本篇1建设单位：（以下简称甲方）________________施工单位：（以下简称乙方）____________________根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，以及建设工程施工合同示范文本的有关条款，经双方协商一致，签订本合同。
工程概况第一条工程基本情况工程内容：报价清单所列第二条工期自甲方通知施工之日起20日内。
工程养护期：一年（_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止）。
第三条工程质量等级按照国家[城市绿化工程施工及验收规范]、[建筑安装工程施工及验收规范]该工程验收达到合格标准，绿化成活率达到95%以上，养护期满，交工验收时成活率达到100%。
第四条承包方式及合同价款承包方式：包工包料，一次性包死。
合同总价为____元整。
清单附后。
第五条付款方式：进场支付该单项工程总额____%的工程款。
标段工程全部结束后，壹周内扣除____%质保金外，甲方要向乙方支付全部工程款。
养护一年期满后，十五天内，甲方须进行工程交工验收，验收结果达到合同规定的质理标准后，十五日内甲方向乙方付清工程质保金。
第六条合同的生效与终止合同签订后生效。
甲方全部付款完毕，乙方养护期满合同终止。
合同签定时间____年____月____日甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日绿化施工合同范本篇2建设单位（甲方）：施工单位（乙方）：根据武汉市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。
一、工程名称：武汉__绿化工程。
二、施工地点及范围：本工程位于武汉__，绿地总面积为x又平方米。
《园林绿化工程施工合同示范文本(试行)》(GF-2020-2605)
（GF—2020—2605）园林绿化工程施工合同示范文本（试行）中华人民共和国住房和城乡建设部制定国家市场监督管理总局说明为指导园林绿化工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房和城乡建设部、市场监管总局组织编制了《园林绿化工程施工合同示范文本（试行）》（GF—2020—2605）（以下简称《合同示范文本》）。
为便于合同当事人使用，现就有关问题说明如下：一、《合同示范文本》的组成《合同示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书合同协议书共计16条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、承包人项目负责人、预付款、绿化种植及养护要求、其他要求、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款共计20条，采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”。
（三）专用合同条款专用合同条款共计20条，是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
二、《合同示范文本》的性质和适用范围《合同示范文本》为非强制性使用文本。
《合同示范文本》适用于园林绿化工程的施工承发包活动,合同当事人可结合园林绿化工程具体情况，参照本合同示范文本订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
园林绿化工程施工合同示范文本(试行)
园林绿化工程施工合同示范文本(试行)范本一：园林绿化工程施工合同示范文本(风格一)本文档涉及附件：1. 图纸附件：包括项目设计图纸、施工图纸等；2. 规格书附件：包括工程施工规范、质量要求等。
本文所涉及的法律名词及注释：1. 合同方：指工程业主及工程施工总承包商之间签订的合同；2. 工程业主：指委托施工园林绿化工程的行为人；3. 工程施工总承包商：指承担园林绿化工程全部或者大部分工程的月亮；4. 工程监理：指负责对工程施工活动进行监督、检查和测试的第三方机构或个体。
合同正文：第一章总则第一条甲方（工程业主）与乙方（工程施工总承包商）依据《中华人民共和国合同法》的规定，就园林绿化工程的施工达成如下合同。
第二章工程范围第二条乙方承担本工程的全部施工内容，包括但不限于土方开挖、护坡、种植、灌溉等工作。
第三章工程时间第三条本工程的施工时间为自合同生效之日起，并按照工程计划书的要求进行施工。
第四章工程合同价款及支付方式第四条工程合同价款为人民币（大写）____________________（小写）(￥____________________)，具体支付方式详见附件《支付计划表》。
第五章保证金及支付方式第五条乙方需缴纳甲方规定的保证金，保证金数额为人民币（大写）____________________（小写）(￥____________________)，支付方式如下：1. 第一次支付：在合同生效后的第三个工作日内支付保证金的20%；2. 第二次支付：在合同生效后的10个工作日内支付保证金的30%；3. 第三次支付：在工程完工验收合格后的30个工作日内支付保证金的50%。
第五章违约责任第五条任何一方违反合同约定的，应承担由此产生的违约责任。
具体违约责任详见附件《违约责任条款》。
第六章争议解决第六条本合同履行过程中发生的争议，协商不成的，提交甲方所在地的人民法院诉讼解决。
范本二：园林绿化工程施工合同示范文本(风格二)本文档涉及附件：1. 设计图纸附件：包括项目设计图纸、施工图纸等；2. 技术规范书附件：包括工程施工技术规范、质量控制要求等。
绿化工程施工标准合同
绿化工程施工标准合同甲方：（委托方/业主）地址：联系人：电话：乙方：（承接方/绿化工程施工单位）地址：联系人：电话：双方本着公平、合法、诚信的原则，经友好协商，达成如下意向和协议，共同遵守本合同条款。
第一条项目名称本合同约定的项目名称为_______绿化工程施工。
第二条工程范围1.本工程施工总面积为_____平方米，包括绿化地面、建筑物周围、公共区域等绿化范围。
2.绿化工程内容包括：土地整理、土壤改良、植物选型、植物配置、灌溉系统建设、防风固沙、绿篱围护、景观灯光等。
3.具体项目要求及标准遵守《城市绿化管理规定》、《城市绿化技术规范》、《国家园林绿化工程施工及验收规范》等相关法律法规标准，按合同约定的工期和规定施工范围，保质保量完成本工程。
第三条工程价款1.本工程的总工程价款为_______元整。
2.工程款分期付款，按下列进度进行:（1）工程开始之前预付______元；（2）工程建设过程中已完成的任务，支付工程款总金额的_____%作为进度款；（3）全部工程完工验收合格后，支付剩余______元作为工程的最后总款。
3.每次收款前，双方都应当先验收，确认该阶段工作的质量、进度和工程款项的金额。
第四条工程进度1.承接方应按照工程施工进度表的安排按时按质地完成本合同规定的绿化工程，遵循本合同约定的标准和要求，确保工程质量和工期的安排和完成。
2.如遇不可抗力因素影响工程进度，需及时通知甲方，双方协商处理。
第五条工程质量保证1.承接方负责本合同规定的绿化工程的工程质量及安全，按照国家有关绿化工程的标准及技术要求进行施工，并在合同规定的保修期内维护施工质量。
2.保修期为一年，自工程验收合格之日起计算。
在保修期内，如发现工程质量问题，承接方必须在三日内，提供解决方案并承担相应的责任。
第六条保险1.为保障承接方在工程施工过程中的人身、财产安全，承接方应当购买足够的施工保险。
2.承接方须承担保险费用并向甲方出具相应的保险单。
绿化工程施工合同样本
绿化工程施工合同样本甲方（甲方单位名称）地址：法定代表人：联系电话：邮编：乙方（乙方单位名称）地址：法定代表人：联系电话：邮编：根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方所属单位的绿化工程施工事宜，经友好协商达成一致，签订本合同，并共同遵守本合同的约定。
第一条合同签署时间本合同于（年）（月）（日）签订，并自双方签字或盖章之日起生效。
第二条项目名称绿化工程施工项目第三条项目地点绿化工程施工地点为（具体地址），乙方应于合同生效后按照要求在该地进行工程施工。
第四条工程内容及范围1.乙方承担甲方单位的绿化工程施工任务，项目包括但不限于种植绿化植物、铺设草坪、修剪修整等工作。
2.施工范围包括绿化区域内所有需要进行工程施工的地方。
第五条工程质量标准乙方应按照甲方的技术要求和标准进行工程施工，确保工程质量符合相关规定。
第六条工程进度和完成时间1.乙方应按照工程计划表进行工程施工，并保证工程按时、优质完成。
若有延误需提前向甲方报备并得到甲方同意。
2.乙方应在（具体日期）前完成全部工程。
第七条付款方式及标准1.甲方需在工程开工前支付工程款的（具体比例），乙方需在工程完成后发票并领取余款。
2.工程款总额为（具体金额），甲方应在（具体时间）前完成支付。
第八条双方责任1.甲方责任：工程所需资金、物资和技术要求等支持。
2.乙方责任：按照合同约定完成工程施工任务，确保工程质量和进度。
第九条违约责任1.任何一方未遵守合同约定，应当承担相应的违约责任。
2.若因乙方原因导致工程质量低于标准或无法按时完成，乙方需承担相应赔偿责任。
第十条合同变更在合同履行过程中，若需变更合同内容，须经双方协商一致，并书面确认。
第十一条法律适用及争议解决1.本合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
2.凡因本合同引起的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院裁决。
第十二条合同解除1.在工程施工过程中，若乙方无故停工或不能按时完成工程，甲方有权解除本合同。
2024年园林绿化工程承包合同格式范文（二篇）
2024年园林绿化工程承包合同格式范文甲方（建设单位）：____有限责任公司乙方（施工单位）：____园林绿化工程公司依据《中华人民共和国合同法》及《建设工程施工合同（示范文本）》等相关法律法规，双方为明确在施工过程中的权利、义务及经济责任，经充分协商一致，签订以下合同：一、工程概况1. 工程名称：____绿化工程。
2. 工程地点：详细地址为____。
3. 施工范围：涉及绿地面积____万平方米，包括但不限于小区、广场、单位、庭院、花园、小公园、街道绿化等工程。
二、工程造价及承包方式1. 工程总造价为人民币____万元，双方已达成一致。
2. 承包方式采取大包干模式，即包括工料、价格和工期在内的整体承包。
3. 工程所需缴纳的税款已包含在工程造价内，由乙方负责支付。
三、工程质量1. 乙方须按照施工图纸、设计技术说明书及国家相关绿地工程施工规范进行施工，确保工程质量达到标准。
2. 乙方对施工过程中的现场操作、施工方法、措施的可靠性和安全性承担完全责任，并设立专职质量、安全检查员，建立自检制度并记录。
3. 乙方使用的材料、设备及施工工艺必须符合设计要求。
四、工程工期1. 工程总工期为____个月。
具体开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 若出现以下情况，工期将相应顺延：甲方未按期提供施工场地、清理障碍、接通水电；甲方其他原因或设计变更；遭遇自然灾害，包括战争、地震、台风等。
五、甲方责任1. 负责向相关部门报建，并申领开工执照。
2. 确保工程范围内的四通一平，清除影响施工的障碍物。
3. 按要求提供技术资料，包括施工图三套、工程总平面图二套。
4. 组织设计单位与乙方进行施工图交底会审，提供测量基线、水准基点。
5. 派遣现场工地代表，加强与乙方的联系，负责质量检查和监督，处理设计施工技术等问题。
6. 按合同规定进行主要工序的中间检查验收。
7. 按合同规定向乙方支付费用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
绿化工程施工合同示范文
本
In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes
And Achieve The Effect Of Common Interests
某某管理中心
XX年XX月
绿化工程施工合同示范文本
使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
建设单位：(以下简称甲方)
施工单位：(以下简称乙方)
经甲、乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行
_______________园林绿化工程施工，本着互相协作、紧密配
合的原则和保证工程顺利进行，特签订此合同以共同遵
守。
一、工程内容和承包方式：
1、工程内容包括、、等工程。
2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。
3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配
置方案及工程预算书。
二、工程造价：
乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，按园林建筑、绿化____类工程标准取费，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行，工程造价暂定为人民币元。
三、付款方式
1、方签订合同后，甲方支付工程造价的______%给乙方作为工程预付款。
2、工程完工甲方初验合格后付款项______%，余款待保养期满(三个月)甲方验收合格后十天内一次付清。
四、工期
1、本工程总工期天(日历从开工之日算起)。
2、开工日期______xx年xx月xx日。
3、竣工日期______xx年xx月xx日。
五、双方责任：
(一)甲方责任：
1、负责办理施工报建手续，领取建筑许可证和施工许可证。
2、组织工程竣工验收，并按合同规定办理结算。
(二)乙方责任：
1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。
2、承担绿化工程完工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。
保养期内补种苗木的保养顺延1个月。
3、工程竣工后清理现场，做到工完场清。
六、本合同一式两份，双方签字生效，各执一份，具同等效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):
代表(签字):代表(签字):
xx年xx月xx日
请在此位置输入品牌名/标语/slogan
Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion。