委托施工管理合同示范文本
光伏项目建设委托施工管理合同6篇
光伏项目建设委托施工管理合同6篇篇1光伏项目建设委托施工管理合同甲方：（委托方）乙方：（施工方）根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方协商一致，就甲方委托乙方进行光伏项目建设管理一事，达成如下合同：一、项目基本情况甲方拟在（地点），建设（项目名称），总装机容量为（XXMW），项目总投资为人民币（金额），工程内容主要包括光伏电站布设、电气系统安装、施工组织、人员管理、安全管理等。
二、项目管理范围1. 乙方应按照甲方的要求安排施工人员，合理组织施工过程，确保项目按时、按质完成。
2. 乙方应当负责项目的预算编制、合同签订、进度管理、质量检验等工作，做到全程跟踪管理。
3. 乙方应当保证项目施工过程中严格遵守国家相关法律法规，确保不发生违法行为。
4. 乙方应当保证施工期间的安全生产，特别是电气设备方面的施工安全，确保无事故发生。
5. 乙方应当协助甲方办理相关手续，包括施工许可证、验收等。
三、项目管理责任1. 乙方应当按照合同约定的施工进度，保证项目按时交付使用。
2. 乙方应当对工程质量负责，确保工程符合国家相关标准及甲方的要求。
3. 乙方应当对施工过程中出现的问题及时进行处理，并积极协助甲方解决。
4. 乙方应当按照约定报告项目进度和质量情况，及时通报项目进展。
5. 乙方应当承担因工程质量、安全和进度问题而引发的责任，并按照合同约定承担相应的赔偿责任。
四、合同效力本合同自双方代表签字盖章之日起生效，至项目竣工验收完成之日止。
双方如有其他约定的，以双方书面协议为准。
五、违约责任1. 若一方违反合同规定未按时履行义务，应当承担违约责任。
2. 若一方因不可抗力原因不能履行合同义务，应当及时通知对方，避免造成不必要的损失。
3. 若一方严重违反合同规定，影响项目顺利进行，另一方有权解除合同。
六、争议解决在合同履行过程中，如发生争议，双方应当友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
委托项目工程施工合同范本
委托项目工程施工合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：电话：身份证号：营业执照号码：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：身份证号：营业执照号码：鉴于甲方委托乙方进行工程施工，为明确双方权利义务，特订立本合同。
第一条合同工程内容1. 甲方委托乙方进行以下工程施工：（1）工程名称：（2）工程地点：（3）工程范围：（4）工程工期：第二条工程报价及支付方式1. 乙方应按照合同工程内容提供详细的工程报价单，并报给甲方确认。
2. 甲方应在双方确认了工程报价后，按照约定的支付方式以及进度及时支付工程款项。
3. 支付方式：甲方应支付工程款项的方式为……。
第三条工程质量要求1. 乙方应按照相关国家标准和甲方提供的设计要求进行施工，保证工程质量符合相关规定。
2. 乙方应保证工程施工过程中的安全和质量，确保工程施工合格。
第四条工程保修期1. 乙方应在工程竣工后提供……年的保修期，期间内承担工程质量和材料质量问题的保修责任。
2. 保修期内，如有问题发生，乙方应按照约定的时间和方式进行维修和处理。
第五条违约责任1. 若乙方未按照合同约定完成工程施工，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
2. 合同一方因故未能履行合同的，应承担相应的违约责任并承担由此给对方造成的损失。
3. 违约责任的承担方式和责任额度由双方协商确定。
第六条合同解除1. 若工程施工过程中出现严重质量问题，影响工程安全使用，甲方有权解除本合同并要求乙方退还部分或全部工程款项。
2. 若有其他严重违约情况，双方协商解除本合同，并甲方有权要求乙方退还部分或全部工程款项。
第七条争议解决方式1. 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，由双方协商选择诉讼管辖地进行诉讼解决。
第八条其他约定1. 本合同自双方签字盖章后生效，至合同约定工期届满结束。
2. 本合同一式两份，甲方、乙方各执一份，具有同等效力。
委托方(甲方)：承包方(乙方)：签订日期：签订日期：以上为委托项目工程施工合同范本。
委托工程施工合同书范本
委托工程施工合同书范本甲方（委托方）：单位名称：法定代表人：联系地址：电话：传真：乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：联系地址：电话：传真：鉴于甲方需委托乙方承担工程施工任务，双方经友好协商，达成如下合同条款：一、工程项目名称：委托方委托承包方进行（工程项目名称），工程地址为（详细地址），工程范围包括（具体工作内容），工程合同额定为人民币（金额）元整。
二、工程施工时间：具体工程施工时间为合同签订生效之日起至（具体完工日期）止。
如因不可抗力导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并延长工期。
三、工程款及付款方式：1. 甲方按照工程合同约定支付工程款，支付方式为（分期支付、一次性支付等）。
2. 工程款支付方式为（具体支付方式），支付时间及款项明细如下：* 第一笔款项：合同签订生效之日起，支付工程合同总额的（具体比例）%；* 第二笔款项：工程完成（具体阶段）后，支付工程合同总额的（具体比例）%；* 第三笔款项：工程最终验收合格后，支付工程合同总额的（具体比例）%。
4. 工程款支付前，乙方需提供相应的发票和收据，并在甲方指定账户办理相应的支付手续。
四、工程质量和验收标准：1. 乙方承诺在工程施工过程中，严格按照相关法律法规和工程规范要求，保证工程质量符合国家标准。
2. 工程验收标准为工程竣工后由甲方委托第三方专业机构进行验收，验收合格方可结算工程款。
3. 如工程验收不合格，乙方应在规定时间内整改，并重新提交验收，直到达到合格标准为止。
五、违约责任：1. 如乙方未按照合同约定的时间和质量要求完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应的违约金。
2. 如因甲方原因导致工程进展受阻，甲方应承担相应的责任并支付乙方的工程款。
六、保密条款：双方在合作过程中应保守工程方案、设计图纸等相关资料的机密性，未经对方同意不得向他人透露。
七、法律适用和争议解决：1. 合同履行中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的仲裁委员会申请仲裁。
委托施工合同模板
工程委托施工合同模板一、前言为保证工程的顺利进行，明确双方的权利和义务，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经充分协商，特订立本工程委托施工合同，以便双方共同遵守。
二、合同主体1. 甲方（委托方）：2. 乙方（受托方）：三、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：包括但不限于土建、安装、装修、设备采购及安装、调试等全部工程内容。
具体工程内容以双方确认的工程量清单为准。
四、合同价格1. 本工程合同总价为人民币（大写）：2. 合同价格包括：工程设计、材料采购、施工、设备采购及安装、调试、验收、培训、质保等全部费用。
3. 合同价格不包含：税金、运费、保险费、甲方提供的设备、材料及设施的费用、不可抗力因素导致的额外费用等。
五、合同履行1. 乙方应按照双方确认的工程量清单、设计图纸、技术要求等施工，确保工程质量、安全、进度符合双方约定。
2. 乙方应按照合同约定，向甲方提交工程进度报告、工程质量报告、安全报告等相关资料。
3. 甲方应按照合同约定，向乙方支付合同价款。
4. 甲方应提供乙方施工所需的现场、设备、材料等，并确保施工场地符合安全生产要求。
5. 甲方应协助乙方处理施工现场的相关手续，包括但不限于施工许可证、临时占地许可等。
六、合同价款的支付1. 合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的 %作为预付款。
2. 工程进度达到 %时，乙方应向甲方提交工程进度报告，甲方按照实际完成工程量支付合同总价款的 %。
3. 工程验收合格后，乙方应向甲方提交最终工程结算报告，甲方按照实际完成工程量支付合同总价款的 %。
4. 甲方支付合同价款时，有权扣除乙方应承担的税金、罚款等。
七、合同的变更和解除1. 合同变更：双方同意，合同变更应书面签署，并经双方确认。
2. 合同解除：合同解除应书面签署，并经双方确认。
合同解除后，乙方应按照甲方要求，妥善处理施工现场，承担相应费用。
八、违约责任1. 乙方未按照合同约定履行施工义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于延期赔偿、质量赔偿等。
委托施工管理合同6篇
委托施工管理合同6篇委托施工管理合同 (1) 委托单位： (以下简称甲方)承包施工单位： (以下简称乙方)为了明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方相互创造条件搞好配合协作，按时保质保量地完成施工任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守：一、项目总则：1. 项目名称:2. 项目地点:3. 项目面积及类型：4. 项目日期:1)年月日—月日在乙方工场制作2)年月日—月日现场施工5.项目委托：1) 甲方委托乙方按设计要求进行专柜的制作、专卖店装修现场施工工作;2) 甲方应向乙方提供设计方案的施工图纸或做法说明，并向乙方进行设计交底。
协助乙方办理施工所需的水电，所涉及的各种申请、批件等手续。
二、工程造价及支付办法：1. 经双方协商工程总工费为人民币：元。
(以上费用包括场外制作、现场制作，运费，材料费，人工费，后期服务等全部费用);2. 合同签订后，甲方付给乙方总工费60%，即：人民币元。
项目完成，由甲方负责人验收，合格后一次结清全部工程余款，即：人民币元。
三、工程实施：1. 工程质量应当达到合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任2. 乙方应严格遵守商场的有关工程施工管理制度;3. 乙方应按要求进度组织施工，保质保量、按期完成施工任务;4. 乙方必须严格按照设计图纸进行施工，严把质量关，确保达到设计效果，未经甲方书面同意，不得擅自更改造型、色彩、材料等;5. 乙方必须在甲方提供施工图后与甲方工程负责人沟通、熟悉制作工艺，并对施工工人有明细分工;6. 乙方必须配备充分的项目施工人员，(电工需有资质证件);7. 乙方要积极配合甲方现场临时提出的增补修改工作;8. 乙方应按期完工，从施工结束之日起一年内免费负责维护，自然损坏物品如灯管费用由甲方承担;9. 乙方在施工期间应严格遵守《建筑装修工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的规定。
光伏项目建设委托施工管理合同6篇
光伏项目建设委托施工管理合同6篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（施工方）：____________________鉴于甲方拟进行光伏项目的建设，并委托乙方进行施工管理，为明确双方的权利和义务，确保项目顺利进行，达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：____________________光伏项目。
2. 项目地点：____________________。
3. 项目规模：总投资______万元人民币，总装机容量______兆瓦。
4. 建设期限：自合同签订之日起______个月内完成。
二、委托内容甲方委托乙方进行光伏项目的施工管理，包括但不限于以下内容：1. 施工现场管理。
2. 施工进度计划与执行。
3. 施工质量监督与验收。
4. 施工安全与环境保护。
5. 工程技术档案管理。
6. 竣工验收及交付使用。
三、甲方责任1. 甲方应提供项目的相关文件、资料，并确保其真实性和合法性。
2. 甲方应按时支付乙方施工管理费用及合同约定的其他费用。
3. 甲方有权对乙方的施工管理进行监督，确保项目按照合同要求进行。
四、乙方责任1. 乙方应按照合同约定，组建项目管理团队，确保项目顺利进行。
2. 乙方应根据项目需求，制定详细施工进度计划，并严格执行。
3. 乙方应确保施工质量，按照国家标准和相关规范进行施工。
4. 乙方应严格遵守施工安全规定，确保施工现场安全。
5. 乙方应建立健全工程技术档案管理制度，确保工程技术资料的真实性和完整性。
6. 乙方应协助甲方进行项目验收，确保项目质量符合合同约定。
五、施工管理费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付施工管理费用，具体金额及支付方式如下：____________________。
2. 甲方应按照工程进度支付费用，确保资金及时到位。
3. 甲方应根据项目实际情况，对乙方提出的合理费用调整予以认可。
六、违约责任及解决方式1. 若甲方未按合同约定支付费用，乙方有权要求甲方支付违约金并承担相应损失。
工程施工管理委托书
工程施工管理委托书甲方：[委托方名称]乙方：[受托方名称]根据中华人民共和国相关法律法规的规定，为确保工程施工的顺利进行，甲方特此委托乙方进行工程施工管理，并达成以下协议：一、委托内容1.1 甲方委托乙方负责对工程施工进行全面管理，包括但不限于施工进度、质量控制、安全管理、材料采购等。
1.2 乙方应根据甲方的要求，制定详细的施工计划，并按照计划组织施工。
1.3 乙方应负责监督施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全风险得到有效控制，防止事故的发生。
1.4 乙方应对施工质量进行全面监督和检查，确保施工符合国家相关标准和甲方的要求。
1.5 乙方应负责工程材料的采购、验收和保管工作，确保材料的质量和数量符合要求。
1.6 乙方应向甲方及时报告工程施工的进展情况，包括施工进度、质量问题、安全事故等。
二、委托期限2.1 本委托书自双方签署之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
2.2 如因工程特殊情况需要延长委托期限，双方应协商一致，并签署书面补充协议。
三、委托报酬3.1 甲方应按照双方约定的方式和时间向乙方支付委托报酬。
3.2 委托报酬的支付方式和金额应在双方签署本委托书时确认，并在约定的时间内支付。
四、违约责任4.1 如乙方未按照本委托书的约定履行职责，导致工程施工出现质量问题或安全事故，乙方应承担相应的赔偿责任，并承担相应的违约责任。
4.2 如甲方未按照本委托书的约定支付委托报酬，甲方应承担相应的违约责任，并按照约定支付违约金。
五、保密义务5.1 双方应对因履行本委托书而了解到的对方商业秘密和技术秘密等保密信息承担保密义务。
5.2 未经对方书面同意，任何一方不得将保密信息泄露给第三方，或将其用于本委托书约定以外的目的。
六、争议解决6.1 本委托书的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。
6.2 如因履行本委托书发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，应提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁。
七、其他事项7.1 本委托书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
委托代建合同(示范文本)8篇
委托代建合同(示范文本)8篇篇1委托代建合同合同编号：XXXX-XXX-XXX甲方（委托方）：XXXX有限公司地址：XXXX市XXXX区XXXX路XXXX号法定代表人：XXXX联系方式：XXXX-XXXX-XXXX乙方（受托方）：XXXX建筑有限公司地址：XXXX市XXXX区XXXX路XXXX号法定代表人：XXXX联系方式：XXXX-XXXX-XXXX鉴于甲方需要委托乙方代为建设某项目，双方遵循《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，本着诚实守信、公平公正的原则，经友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守。
一、项目概况项目名称：XXXX项目项目地点：XXXX市XXXX区XXXX路XXXX号项目内容：包括但不限于房屋建筑、市政工程、园林绿化等二、委托事项甲方委托乙方代为建设上述项目，具体事项包括但不限于以下内容：1. 项目规划与设计；2. 项目施工与管理；3. 项目质量与安全监控；4. 项目进度与成本控制。
三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1. 甲方应提供必要的文件和资料，确保项目的合法性与合规性；2. 甲方应按照合同约定支付相应的费用；3. 甲方应协助乙方解决施工过程中的相关问题。
（二）乙方权利与义务1. 乙方应按照甲方要求进行项目规划与设计；2. 乙方应确保施工质量和安全，遵守相关法律法规；3. 乙方应按照合同约定完成项目施工与管理；4. 乙方应协助甲方解决项目过程中的相关问题。
四、费用与支付方式1. 费用：具体费用根据项目实际情况和双方协商确定，详见附件一《项目费用清单》。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定时间和方式支付相应费用，详见附件二《支付方式及时间表》。
五、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付费用，乙方有权停止施工，直至甲方支付全部费用为止；2. 若乙方未按合同约定完成委托事项，甲方有权要求乙方进行整改，并承担因此造成的损失。
六、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
施工委托管理协议书范本(3篇)
第1篇甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行施工管理事宜，经友好协商，达成如下协议：一、委托事项1.1 甲方委托乙方对以下工程项目进行施工管理：工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________工程内容：____________________1.2 乙方接受甲方的委托，按照甲方的要求，对上述工程项目进行施工管理，确保工程质量和进度。
二、双方的权利和义务2.1 甲方权利和义务：2.1.1 甲方应向乙方提供必要的工程资料、施工图纸等，确保乙方能够顺利开展施工管理工作。
2.1.2 甲方应按照合同约定，及时支付乙方管理费用。
2.1.3 甲方应配合乙方的工作，为乙方提供必要的协助和支持。
2.2 乙方权利和义务：2.2.1 乙方应按照甲方的要求，认真负责地开展施工管理工作，确保工程质量和进度。
2.2.2 乙方应遵守国家法律法规，遵循行业规范，保证施工安全。
2.2.3 乙方应定期向甲方汇报工程进展情况，及时解决施工过程中出现的问题。
2.2.4 乙方应按照合同约定，收取甲方支付的管理费用。
三、工程管理3.1 工程管理范围乙方对以下工程内容进行管理：3.1.1 施工图纸、技术规范、质量标准等的审查和确认。
3.1.2 施工现场的组织、协调和管理。
3.1.3 施工进度、质量、安全的监督和检查。
3.1.4 施工合同、劳务合同、材料采购合同等合同的签订和管理。
3.1.5 施工现场临时设施、设备的租赁和管理。
3.1.6 施工现场环境保护、文明施工等工作。
3.2 工程管理措施3.2.1 乙方应根据工程实际情况，制定详细的施工管理计划，报甲方批准后执行。
委托项目工程施工合同范本
委托项目工程施工合同范本合同编号，__________。
甲方（委托方），______________（以下简称甲方）。
乙方（承包方），______________（以下简称乙方）。
鉴于甲方拟委托乙方进行项目工程施工，双方经友好协商，达成以下合同：第一条项目工程内容。
甲方委托乙方进行以下项目工程的施工，______________（具体项目工程内容），包括但不限于设计、施工、材料采购、设备安装等。
第二条工程期限。
本合同工程期限为______________（具体工程期限），自______________（具体日期）起至______________（具体日期）止。
如因不可抗力等特殊情况需要延长工程期限，应当经双方书面协商一致并办理相关手续。
第三条施工标准。
乙方应当按照相关法律法规和国家标准，严格按照设计图纸和技术要求进行施工，确保工程质量和安全。
第四条材料采购。
乙方应当按照甲方要求，选择合格的材料进行采购，并保证采购的材料符合国家标准和工程要求。
第五条工程报酬。
甲方应当按照工程实际完成情况，及时支付工程款项。
工程款项为______________（具体金额），分期支付，具体支付时间和方式双方另行协商确定。
第六条竣工验收。
工程竣工后，双方应当进行竣工验收。
如发现工程质量不符合要求，乙方应当承担相应责任并及时进行整改。
第七条违约责任。
如因乙方原因导致工程质量不符合要求或无法按时完成工程，乙方应当承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
第八条其他事项。
本合同未尽事宜，由双方协商解决。
第九条合同解释。
本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章），______________ 日期，______________。
乙方（盖章），______________ 日期，______________。
合同附件，______________（如有）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
委托施工管理合同示范文
本
In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound.
某某管理中心
XX年XX月
委托施工管理合同示范文本
使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。
，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
委托单位：(以下简称甲方)
承包施工单位：(以下简称乙方)
为了明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双
方相互创造条件搞好配合协作，按时保质保量地完成施工
任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵
守：
一、项目总则：
1. 项目名称:
2. 项目地点:
3. 项目面积及类型：
4. 项目日期:
1)年月日—月日在乙方工场制作
2)年月日—月日现场施工
5.项目委托：
1) 甲方委托乙方按设计要求进行专柜的制作、专卖店装修现场施工工作;
2) 甲方应向乙方提供设计方案的施工图纸或做法说明，并向乙方进行设计交底。
协助乙方办理施工所需的水电，所涉及的各种申请、批件等手续。
二、工程造价及支付办法：
1. 经双方协商工程总工费为人民币：元。
(以上费用包括场外制作、现场制作，运费，材料费，人工费，后期服务等全部费用);
2. 合同签订后，甲方付给乙方总工费60%，即：人民币元。
项目完成，由甲方负责人验收，合格后一次结清全部工程余款，即：人民币元。
三、工程实施：
1. 工程质量应当达到合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任
2. 乙方应严格遵守商场的有关工程施工管理制度;
3. 乙方应按要求进度组织施工，保质保量、按期完成施工任务;
4. 乙方必须严格按照设计图纸进行施工，严把质量关，确保达到设计效果，未经甲方书面同意，不得擅自更改造型、色彩、材料等;
5. 乙方必须在甲方提供施工图后与甲方工程负责人沟通、熟悉制作工艺，并对施工工人有明细分工;
6. 乙方必须配备充分的项目施工人员，(电工需有资质证件);
7. 乙方要积极配合甲方现场临时提出的增补修改工作;
8. 乙方应按期完工，从施工结束之日起一年内免费负
责维护，自然损坏物品如灯管费用由甲方承担;
9. 乙方在施工期间应严格遵守《建筑装修工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的规定。
由于乙方在施工过程中违反相关规定，导致发生安全或火灾事故，责任应由乙方承担，并赔偿由此引发的一切经济损失，乙方施工所造成的任何伤亡，财产损失等事故，均由乙方负责处理并承担，赔偿责任与甲方无关;
10. 甲、乙双方因不可抗拒的意外(自然灾害、政府规定)而造成甲方或乙方无法覆行合同，双方不负责任，但要即时通知对方，并出具证明，协商解决有关事宜。
四、合同生效及争议纠纷：
1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力;
2. 本合同在履行期间，甲、乙双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部
门进行调解;
3. 当事人不愿通过协商、调解解决者，甲、乙双方同意由公司所在地经济合同仲裁委员会仲裁解决;
4. 本合同自双方签订之日起生效，在合同全部完工验收并结清尾款后失效。
甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____
法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____ _____年____月____日_____年____月____日
请在此位置输入品牌名/标语/slogan
Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion。